【工程类职业资格】建设工程合同管理-248及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-248及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-248及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-248 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.争端裁决委员会的酬金由( )负担。（分数：1.00）A.承包商B.业主与承包商C.业主D.指定分包商2.招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目3.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划或大纲竞选4.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.

2、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任5.有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。（分数：1.00）A.由工程师控制B.由业主控制C.用于意外用途开支D.是业主的备用金6.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用、C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需

3、另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意7.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则( )。（分数：1.00）A.工程师无权批准B.需发包人批准C.在开工日期前 7天内以书面形式提交工程师D.发包人应赔偿损失8.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正

4、后请该标书的投标授权人予以签字确认9.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门审批10.工程竣工 1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。（分数：1.00）A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款11.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如

5、果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7天后停止施工D.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工12.建设工程设计合同中没有( )费用。（分数：1.00）A.进度款B.预付款C.结算款D.定金13.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。（分数：1.00）A.中标通知书B.协议书C.投标书D.招标书14.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试

6、车达不到验收要求，则应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延15.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。（分数：1.00）A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价16.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金17.现代生活中，绝

7、大多数合同属于( )合同。（分数：1.00）A.诺成B.实践C.无偿D.委托18.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复19.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。（分数：1.00）A.工程师B.工程质量监督部门C.仲裁机构D.政府行政部门20.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（分数：1.00）A.单方宣

8、布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为21.关于无权代理，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”22.承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。（分数：1.00）A.随时B.经业主批准C.经工程师批准D.经承包商的项目经理批准23.FDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是( )。（分数：1.00）A.工程量清单中所列的工程

9、量B.计量的数量C.图纸工程量D.变更部分的工程量24.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（分数：1.00）A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师25.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同内容C.合同客体D.合同程序26.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（分数：1.00）A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止

10、，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容27.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。（分数：1.00）A.5B.7C.10D.1428.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权29.关于动员预付款的扣还，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比

11、扣减的方式偿还B.从达到合同总价的 10%那个月起扣C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除 25%作为预付款的偿还D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减30.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（分数：1.00）A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还31.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。（分数：1.00）A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经认可D.需等

12、待发包人批准32.合同可变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.损害国家利益B.违反法规C.当事人提出请求D.当事人一方违约33.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则( )。（分数：1.00）A.由供贷方承担全部责任B.由运输部门承担全部责任C.属于交运前的问题由供贷方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供贷方协商处理责任34.某采用 FDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）

13、A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任35.合同中的支付保函是由( )提供。（分数：1.00）A.承包商B.指定分包商C.工程师D.业主36.关于违约责任，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违约产生的卮果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B.双方违约的，各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任37.依据施工合同示范文本

14、规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责38.发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括( )。（分数：1.00）A.工程范围B.工程规模C.限额设计要求D.设计方案39.下列关于代理的叙述，不正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为40.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )，（分数：1.00）

15、A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告41.专用条件是对通用条件的( )。（分数：1.00）A.补充B.修改C.补充和修改D.解释说明42.当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。（分数：1.00）A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地43.通常将勘察任务包括在( )招标范围内。（分数：1.00）A.设计招标B.监理招标C.

16、施工招标D.前期准备44.承包人在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报。（分数：1.00）A.24B.48C.56D.8445.在国外，建筑工程的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.工程师D.政府46.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担47.监理合同的有效期是指( )。（分数：1.00）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬

17、尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日48.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致49.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。（分数：1.00）A.赔偿责任B.保修责任C.违约责任D.保管责任50.依据合同法的规定，( )订立的合同，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（分数：1.00）A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以

18、合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人52.可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（分数：2.00）A.地方税收的变化B.工程造价部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因中断通讯累计超过 8小时D.行政法规影响到合同价款E.市场价格变化53.下列关于争端裁决委员会的说法正确的是( )。（分数：2

19、.00）A.其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B.保证公正处理合同争议是其最基本义务C.委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D.离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E.付给委员会的酬金应由业主承担54.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担。B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延55.关于施工进度的修订，下列说法正确的是(

20、)。（分数：2.00）A.只有当进度滞后于实际进度时，才进行进度调整B.每隔一段时间(一般为 3个月)工程师对施工进度计划进行调整C.工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织D.因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付E.工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任56.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求57.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括( )。（分数：2.00）A.提供本工程批准

21、文件(复印件)以及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图D.提供地震安全性评价和环境评价E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图58.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：2.00）A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表59.保险人对事故的赔偿应遵循的规定是( )。（分数：2.00）A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累

22、计赔偿限额C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D.特殊情况下，赔偿不受限制E.以保险人的裁定为准60.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（分数：2.00）A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大61.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相

23、应责任E.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任62.下更叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.缺陷通知期至工程师颁发履约证书止，表明施工义务止B.合同有效期是从合同签字日始至“结清单”生效日止C.施工期结束表明索赔权利终止D.判别承包商的施工是提前还是延误，由合同工期和施工期来比较E.缺陷通知期结束表明施工义务终止63.关于合同价款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D.费用指合同履行

24、时发生需要增加合同价款的情况E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出64.合同法律关系包括( )。（分数：2.00）A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系权利D.合同法律关系内容E.合同法律关系义务65.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保66.关于交货验收，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.运输过程中发生的问题由供贷方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

25、C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供贷方负责67.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位68.关于设计期限，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间B.设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和C.因不可抗力影响，设计应顺延D.因非设计人的原因影响，设计期限应顺

26、延E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延69.合同转让中，债权不得转让的情况包括( )。（分数：2.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依据合同目的不得转让E.依照合同形式不得转让70.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务71.关于要约邀请，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）

27、A.希望和他人订立合同B.希望他人向自己发出要约C.不承担法律责任D.受其意思约束E.是合同成立的必要条件72.有关变更的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更73.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力74.可以作为质押的权利有( )。（分数：2.00

28、）A.汇票B.仓单C.专利权D.股票E.土地所有权75.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.不得强制投标人组成联合体投标B.可以对外地投标人采取不同的评标方法C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D.不得对投标人实行歧视待遇E.可以要求投标人组成联合体投标76.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.

29、工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任77.要使索赔得到公正合理的解决，工程师必须遵守( )等基本原则。（分数：2.00）A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等78.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。（分数：2.00）A.工程规模B.工程项目的专业特点C.被监理合同的难易程度D.监理人员的配置数量E.主要监理人员的能力79.建设工程委托监理合同中明确的内容有( )。（分数：2.00）A.工程概况B.合同生效日期C.项目总投资D.酬金支付方式E.可行性研究80.可以作为合同生效时间的是( )。（分数：2.00）A.合同成立B.双方签字盖章C.受要约人承诺D.承诺之前

30、E.发出要约邀请建设工程合同管理-248 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.争端裁决委员会的酬金由( )负担。（分数：1.00）A.承包商B.业主与承包商 C.业主D.指定分包商解析：付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。2.招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.救灾工程项目 B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目解析：按照规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发

31、包建设任务：(1)涉及国家安全、国家秘密的工程；(2)抢险救灾工程；(3)利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；(4)建筑造型有特殊要求的设计；(5)采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工；(6)停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；(7)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；(8)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；(9)法律、法规、规章规定的其他情形。3.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标 C.议标D.监理规划或大纲竞选解析：选择监理单位一般采用邀请招标，且

32、邀请数量以 35 家为宜。因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，木仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人中好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。4.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用

33、其他方式追究违约责任解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。5.有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。（分数：1.00）A.由工程师控制B.由业主控制 C.用于意外用途开支D.是业主的备用金解析：某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项；尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进犀的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。

34、他有权全部使用、部分使用或完全不用。6.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用、 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意解析：如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。7.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则( )。（分数：1.00

35、）A.工程师无权批准B.需发包人批准C.在开工日期前 7天内以书面形式提交工程师 D.发包人应赔偿损失解析：如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的 48小时内未予答复；视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。8.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委

36、员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。9.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A

37、.发包人承担 B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门审批解析：发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。10.工程竣工 1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。（分数：1.00）A.以自己的名义向人民法院主张该购房款 B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义

38、直接向购房者主张该购房款解析：债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。法律、行政法规规定转移义务应当办理批准登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务的转移在合同中没有约定，施工企业应以自己的名义向人民法院主张该购房款。11.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7

39、天后停止施工 D.在合同约定预付时间 7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工解析：发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间?天后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付；承包人可在发出通知 7天后停止施工，发包人应从约定预付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。12.建设工程设计合同中没有( )费用。（分数：1.00）A.进度款B.预付款 C.结算款D.定金解析：设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。发包人应在合同生效后 3天内，支付设计费总额的 20%作为定金。在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算，双方

40、的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回。13.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。（分数：1.00）A.中标通知书B.协议书 C.投标书D.招标书解析：在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。非招标工程的合同价款，由当事人双方依据工程预算书协商后，填写在协议书内。14.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。

41、（分数：1.00）A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延解析：由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。15.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。（分数：1.00）A.单价B.总价 C.成本加酬金D.综合单价解析：在招标准备阶段的工作中，按照每次

42、招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式。如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用总价合同；若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用估计工程量单价合同。16.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：直接成本包括：(1)监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等；(2)用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等；(3)监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；(4)所需的其他外部协作费用。17.现代生活中，

43、绝大多数合同属于( )合同。（分数：1.00）A.诺成 B.实践C.无偿D.委托解析：诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。18.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复解析：承包人实施工程师做

44、出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的 48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48小时内未予答复，承包人可以自行复工。19.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。（分数：1.00）A.工程师B.工程质量监督部门 C.仲裁机构D.政府行政部门解析：如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。20.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（分数：1.00）A.单方宣

45、布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为 D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为解析：债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。21.关于无权代理，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为 D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”解析：参见第 1题解析。22.承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。（分数：1.00）A.随时B.经业主

46、批准C.经工程师批准 D.经承包商的项目经理批准解析：承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工，但并非绝对不允许在施工期内承包商将自有设备运出工地。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。当工程师依据施工计划考虑该部分机械暂时不用而同意他运出时，应同时指示何时必须运回以保证本工程的施工之用，

47、要求承包商遵照执行。对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。23.FDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是( )。（分数：1.00）A.工程量清单中所列的工程量B.计量的数量C.图纸工程量 D.变更部分的工程量解析：采用单价合同的施工工作内容应以计量的数量作为支付进度款的依据，而总价合同或单价包干混合式合同中按总价承包的部分可以按图纸工程量作为支付依据，仅对变更部分予以计量。24.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。

48、（分数：1.00）A.乙承包人B.发包人 C.甲承包人D.工程师解析：属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。25.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同内容 C.合同客体D.合同程序解析：在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为开展建筑活动的主要依据。26.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（分数：1.00）A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托

49、人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作 D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容解析：“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。27.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。（分数：1.00）A.5B.7C.10 D.14解析：合同内应具体写明采购方对不合格产品提出异议的时间和拒付货款的条件。采购方提出的书面异议中，应说明检验情况，出具检验证明和对不符合规定产品提出具体处理意见。凡因采购方使用、保管、保养不善原因导致的质量下降，供货方不承担责任。在接到采购方的书面异议通知后，供货方应在 10天内(或合同商定的时间内)负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。28.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.