【工程类职业资格】建设工程合同管理-243及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-243及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-243及答案解析.doc（32页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-243 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任2.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分数：1.00）A.从订立

2、合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止3.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用4.下列关于建设工程施工合同管理的有关各方说法正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工

3、程价款能力的当事人B.承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人C.施工合同示范文本定义的工程师是指监理单位委派的总监理工程师D.施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况5.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。（分数：1.00）A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准6.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后7.如果在建设工程施工合同履行过程中

4、承包人提出了分包要求，则( )。（分数：1.00）A.只需经过发包人的同意即可B.只需经过工程师的同意即可C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意D.任选发包人和工程师同意都行8.招标人选择招标代理机构时，( )是应满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关C.必须取得建设行政主管部门的资质认定D.可组织投标人组成联合体投标9.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后10.按水泥采

5、购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当( )。（分数：1.00）A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量11.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。（分数：1.00）A.能力B.人员C.设备D.报价12.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.

6、建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究13.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。（分数：1.00）A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高14.法人应当以它的( )为住所。（分数：1.00）A.主要营业地所在地B.核准登记机关所在地C.法定代表人的住所D.主要办事机构所在地15.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.

7、索赔证据16.下列财产中，( )不得抵押。（分数：1.00）A.土地所有权B.土地使用权C.房屋D.交通运输工具17.下列关于保证的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任18.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5月 1日，承包商在 4月 15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求

8、，直到 5月 15日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3天试验后表明质量合格，到 5月 18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.4月 15日B.5月 1日C.5月 15 ElD.5月 18日19.施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是( )。（分数：1.00）A.包括在合同价款内应给承包人的支付款B.包括在合同价款内应给承包人增加的合同价款C.包括在合同价款内应由承包人承担的经济支出D.不包括在合同价款内应由发包人承担的经济支出20.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )

9、。（分数：1.00）A.单方宣布合同中止履行B.请求政府行政主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为21.建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.进行监理招标的一方D.监督监理招标的一方22.下列关于合同解除和债务相互抵消的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.合同解除和债务相互抵消都有约定和法定两种形式B.因不可抗力致使不能实现合同目的是可以行使法定解除权的情形之一C.法定债务抵销的条件是比较严格的，要求必须是互负到期债

10、务，且债务标的物的种类、品质相同D.合同的协商解除和合同约定解除权的解除都属于约定解除范畴，二者大同小异23.监理合同中，委托人的权利不正确的是( )。（分数：1.00）A.授予监理人权限的权利B.对其它合同承包人无选定权C.委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小D.对监理人履行合同的监督控制权24.工程师在审查承包方工期顺延要求时，无权( )。（分数：1.00）A.审核承包人提出的顺工期的要求B.批准承包人顺延工期C.相应扣减合同工期D.指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容25.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当(

11、)。（分数：1.00）A.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审26.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。（分数：1.00）A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件27.FIDIC施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至( )日止的时间间隔。（分数：1.00）A.接收证书中指明的竣 32B.颁发履约证书C.承包商提交竣工报表D.业主按结清

12、单中注明的金额结算支付28.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义( )为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（分数：1.00）A.投标截止日期前第 28天B.投标截上日C.定标日D.工程师发布开工令日29.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方 l万元损失C.甲方赔偿乙方 2万元损失D.甲方赔偿乙方 4万元损失30.合同内

13、约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。（分数：1.00）A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人31.工程建设的过程中，( )保证的金额是可以随时间变化的。（分数：1.00）A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险32.在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，( )是个核心。（分数：1.00）A.工程师B.发包人C.承包人D.仲裁机构或法院33.因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（分数：1.00）A.不承担

14、责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任34.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效35.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰36.在 FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）

15、A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B.社会动乱导致施工暂停C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D.施工过程中当地税费的增长37.按照 FIDIC施工合同条件规定，若承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用( )。（分数：1.00）A.由业主支付B.由业主与承包商共同支付C.从承包商预交的定金中扣除D.从承包商的保留金内扣除38.A公司授权其采购员甲到 B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。（分数：1.00）A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向

16、 B公司无偿退货C.由 B公司交付计算机，A 公司支付计算机的货款D.由 B公司交付电视机，A 公司支付电视机的货款39.如果承包人要求延期开工，应当由( )批准。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门40.某订购合同 300t水泥的合同内列明第一批供货 200t，第二批供货 100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定 15 交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。（分数：1.00）A.不必追究对方的违约责任B.按 300t的货款计算违约金C.按 100t的货款计算违约金D.按逾期 15天的时间计算违约金41.监

17、理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（分数：1.00）A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容42.某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，双方应采用( )合同。（分数：1.00）A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金43.在设计合同中，双方当事人签字盖章后，应由发包人向设计人支付定金后方

18、能生效，发包人应在合同签字后( )日内支付该笔款项。（分数：1.00）A.3B.7C.14D.2144.下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与鉴证的效力等同D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力45.招标投标法规定的招标方式有( )。（分数：1.00）A.公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标46.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库

19、保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担损失责任B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失D.发包人和承包人各承担损失的 5047.下列关于暂停施工说法正确的是( )。（分数：1.00）A.承包人接到工程师的口头通知后即应按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工的工程B.工程师通知承包人暂停施工后应在 48小时内提出书面处理意见C.若停工的责任在发包人，则发包人应相应顺延工期，但不赔偿承包人的损失D.若停工的责任在承包人，则承包人承担发生的费用，但工期可寸目应顺延48.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.

20、需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，且必须要办理公证49.在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是( )。（分数：1.00）A.不足一半时，退还发包人已付定金B.不足一半时，按该阶段设计费的一半支付C.不足一半时，按该阶段设计费的全部支付D.超过一半时，按该阶段设计费的一半支付50.招标文件要求工程的施工期限不得超过 20个月，承包商在投标书内承诺 18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期 1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界

21、条件等级的连续降雨，但承包商为了保证工程质量，将该部分的施工停工 0.5个月。则判定。包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。（分数：1.00）A.19B.19.5C.21D.21.5二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括( )。（分数：2.00）A.中标通知书 B，招标文件 C投标书及其附件B.技术规范 E工程量清单52.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立53.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下

22、列描述中不正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费54.按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程。（分数：2.00）A.抢险救灾B.建筑造型有特殊要求的设计C.基础设施D.施工企业自建自用E.涉及国家秘密55.索赔按目的划分包括( )。（分数：2.00）A.

23、综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔56.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。（分数：2.00）A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理57.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人58.分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。（分数：2.00）

24、A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布59.质押包括( )。（分数：2.00）A.工程质押B.动产质押C.权利质押D.地产质押E.不动产质押60.按照 FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括( )。（分数：2.00）A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理E.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任61.建设工程施

25、工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D.施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用62.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌人侵63.下列关于施工招标的评标方法说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可以分为综合评分法和评标

26、价法B.综合评分法又可分为以标底衡量报价得分的综合评分法、以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法和无标底的综合评分法C.评标价法以评标价最低的标书为最优D.评标价法以投标报价最低的标书为最优E.评标价法中，最后与中标人签订合同时以评标价格为准64.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.项目资金来源C.投标须知D.评标方法E.招标工作范围65.建设工程施工合同范本的附件包括( )等。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表66.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.

27、00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满67.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括( )。（分数：2.00）A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料68.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发”设备初步验收证书”的情况包括( )。（分数：2.00）A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备

28、制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验69.在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )。（分数：2.00）A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一方当事人选定D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定70.我国合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：2.00）A.合同本质对合同形式不作要求B.市场经济要求不应对合同形式进行限制C.国际公约要求不应对合同形式进行限制D.电子技术对合同形式的影响E.合同形式不是特别重要71.根据建设工程委托监理合同的规定( )是监理人的权利。（分数：2.00）A.选择施工总承包人的确认权与否

29、决权B.工程实际竣工日期的签认权C.工程上使用的材料和施工质量的检验权D.设计变更的审批权E.工程款支付的审核和签认权72.按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止( )。（分数：2.00）A.债务已经按照约定部分履行B.合同解除或债权债务同归于一人C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债权人免除债务73.当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（分数：2.00）A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分74.在下列几种情形中，( )合

30、同是可变更的合同。（分数：2.00）A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的75.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。（分数：2.00）A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉76.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公

31、路影响材料运输进度77.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定( )。（分数：2.00）A.质量合格B.需重新修复C.不补偿费用但顺延合同工期D.顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期和费用均不予补偿78.以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.委托代理B.间接代理C.法定代理D.直接代E.指定代理79.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行

32、设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道80.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是( ) 。（分数：2.00）A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C.按实际损害计算一定比例的赔偿金D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额建设工程合同管理-243 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主

33、提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 解析：解析 P160 3特殊情况下的证书颁发程序。(1)业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任。2.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（分数：1.00）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文

34、件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止解析：解析 P95 二、设计合同履行管理。(一)合同的生效与设计期限。合同生效以设计人接到发包人支付的定金之日为标志，设计期限以交付全部设计文件之日为标志。3.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用 解析

35、：解析 p115(三)使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。4.下列关于建设工程施工合同管理的有关各方说法正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人B.承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人C.施工合同示范文本定义的工程师是指监理单位委派的总监理工程师D.施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况 解析：解析 P102103 三、合同管理涉及的有关各方。(

36、一)合同当事人。1发包人。通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项 A不完全，没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。2承包人。通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项 B同样不完全，也没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。(二)工程师。施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。故选项 C不完全，选项 D正确。5.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用

37、( )确定价款。（分数：1.00）A.补充协议 B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准解析：解析 P37(二)合同履行的原则。1全面履行的原则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，对于质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。6.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（分数：1.00）A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺

38、生效之后解析：解析 P27(一)要约。3要约的撤回和撤销。要约撤销，是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使共丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。7.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。（分数：1.00）A.只需经过发包人的同意即可B.只需经过工程师的同意即可C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行解析：解析 P112 五、工程的分包。施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人

39、需要提请工程师同意。8.招标人选择招标代理机构时，( )是应满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关C.必须取得建设行政主管部门的资质认定 D.可组织投标人组成联合体投标解析：解析 P54 招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。故答案应为 C。9.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后解析：解析

40、 P28 承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。10.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当( )。（分数：1.00）A.按订购数量及时支付货款 B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少的数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量解析：解析 P129P130(2)交货数量的允许增减范围。有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，交付货物的数量在尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项 A为正确选项。11.监理招

41、标的宗旨是对监理单位( )的选择。（分数：1.00）A.能力 B.人员C.设备D.报价解析：解析 P68 监理招标中招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，故建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。12.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应

42、商追究解析：解析 P44(一)承担违约责任的条件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。第三方造成的违约行为虽然不是当事人的过错，但客观上导致了违约行为，只要不是不可抗力原因造成的，应属于当事人可能预见的情况。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。如施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿，然后再依据设计合同追究设

43、计承包人的违约责任。本题也是类似，应由建设单位向施工单位追究责任，施工单位再向材料供应商追究责任。因此答案为 B。13.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。（分数：1.00）A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高解析：解析 p118(一)工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。选项 B不属于其中。1

44、4.法人应当以它的( )为住所。（分数：1.00）A.主要营业地所在地B.核准登记机关所在地C.法定代表人的住所D.主要办事机构所在地 解析：解析 P4 2法人。法人以它的主要办事机构所在地为住所。(这是我国的规定)15.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同期记录B.索赔意向通知 C.索赔报告D.索赔证据解析：解析 P176 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。16.下列财产中，( )不得抵押

45、。（分数：1.00）A.土地所有权 B.土地使用权C.房屋D.交通运输工具解析：解析 P10 关于抵押物的规定中：A 明确属于不得抵押的范围。B 要区分所有权，抵押人依法有权处分的国有土地使用权，可以抵押，但集体所有的土地使用权不得抵押，因此 B选项不全面；C、D 若属于抵押人所有的房屋或交通运输工具，则可以抵押。故答案为 A。17.下列关于保证的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带

46、责任保证承担保证责任解析：解析 P8P9 二、担保方式。(一)保证。1保证的概念和方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。故说法不正确的为 B。18.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5月 1日，承包商在 4月 15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件

47、不具备竣工检验的要求，直到 5月 15日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3天试验后表明质量合格，到 5月 18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.4月 15日 B.5月 1日C.5月 15 ElD.5月 18日解析：解析 P160 五、竣工验收阶段的合同管理。(一)竣工检验和移交工程。3特殊情况下的证书颁发程序。(2)因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按

48、期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。本题即属于此种情况，应以本该进行竣工检验日的 4月 15日签发工程接收证书，因此答案为 A。19.施工合同范本中，“费用”一词体现的是合同履行过程中的责任，其含义是( )。（分数：1.00）A.包括在合同价款内应给承包人的支付款B.包括在合同价款内应给承包人增加的合同价款C.包括在合同价款内应由承包人承担的经济支出 D.不包括在合同价款内应由发包人承担的经济支出解析：解析 P106(二)合同价款。2追加合同价款。在合同的许多条款内

49、涉及“费用”和“追加合同价款”两个专用术语。费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。答案为 C。关键在于费用是不包含在合同价款内的。20.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（分数：1.00）A.单方宣布合同中止履行B.请求政府行政主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为 D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为解析：解析 P39(四)合同不当履行的处理。3合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。21.建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位 C.进行监理招标的一方D.监督监理招标的一方解析：解析 P79 一、委托监理合同的概念和特征。(1)委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人。22.下列关于合同解除