【工程类职业资格】建设工程合同管理-233及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-233及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-233及答案解析.doc（33页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-233 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程师索赔处理决定是( )。（分数：1.00）A.工程师单方面自己作出的处理决定B.工程师与承发包人双方协商后提出的C.工程师的处理决定是终局性的D.对发包人和承包人具有强制性的约束力2.施工过程中，因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.设计人3.一个买卖合同执行的是政府定价，200

2、0 年 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 100 元，合同规定 2000 年4 月 1 日交货，违约金为每千克 10 元，交货后付款，但卖方直至 21300 年 6 月 1 日交货，而政府定价于2000 年 5 月 1 日调整为每千克 120 元，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.90B.100C.110D.1204.FIDIC 施工合同条件规定，( )表示承包商在合同内享有的索赔权利自行终止。（分数：1.00）A.提交竣工报告B.工程接收证书签发C.“结清单”生效D.颁发履约证书5.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（分

3、数：1.00）A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。（分数：1.00）A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.我国合同法对要约和承诺的生效采取( )。（分数：1.00）A.到达主义B.投邮主义C.了解主义D.发出主义8.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。（分数：1.00）A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册9.在 FIDIC 合同条件中，

4、合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数10.下列关于建设工程物资采购合同的当事人的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人B.建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商11.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。

5、（分数：1.00）A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件12.FIDIC 施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，( )。（分数：1.00）A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给予经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担13.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42D

6、.6014.在设计合同中，判定设计人是否按时完成任务，计算设计期限的开始时间是( )日。（分数：1.00）A.设计人收到定金B.合同签订C.设计人员勘查现场D.场址选择15.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰16.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。（分数：1.00）A.送交竣工验收报告B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日17.设计人完

7、成了规定设计任务的 25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为( )。（分数：1.00）A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价 25%的设计费C.发包人应支付合同价 50%的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价 50%的设计费18.属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。（分数：1.00）A.合同中默示的索赔B.总索赔C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔19.下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构可以不是法人组织B.招标代理机构可以没有从事招标

8、代理业务的经营场所C.招标代理机构可以不具备组织评标的能力D.招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术，经济“专家库”20.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。（分数：1.00）A.工程师应以书面形式通知承包人B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准21.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。（分数：1.00）A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价22.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日

9、合同成立。（分数：1.00）A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至23.一般情况下，( )应当由招标人完成。（分数：1.00）A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人24.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（分数：1.00）A.4 万元B.18 万元C.10 万元D.14 万元25.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。（分

10、数：1.00）A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用26.仲裁应当( )进行。（分数：1.00）A.不开庭B.开庭但不一定公开C.公开开庭D.书面审理，当事人不出庭27.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。（分数：1.00）A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人28.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。（分数：1.00）A.法律关系主体B.法律事实C.法律关系客体D.法律关系内容29.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将

11、 425 号的水泥当作 525 号水泥购人。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。（分数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同30.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。（分数：1.00）A.费用和工期损失均给予补偿B.费用和工期损失均不给予补偿C.给予费用补偿但不顺延合同工期D.顺延合同工期

12、但不给予费用补偿31.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。（分数：1.00）A.参加开标会B.作为评标委员C.决定中标人D.参加定标投票32.当承包人提出索赔要求后，工程师无权就( )做出决定。（分数：1.00）A.费用索赔B.要求承包人缩短合同工期C.合同内索赔D.工期延误索赔33.缺陷通知期满时，如果工程师认为还存在影响工程运行或使用的较大缺陷，可以延长缺陷通知期，推迟颁发证书，但缺陷通知期的延长不应超过竣工日后的( )。（分数：1.00）A.6 个月B.1 年C.18 个月D.2 年34.建设工程委托监理合同规定，属于监理人的责任是( )。（分数：1.00）A.委托人选

13、定的质量检测机构试验数据错误B.因交货延迟导致工期的延误C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D.监理人的过失导致合同终止35.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则该合同工程款的支付应在( )履行。（分数：1.00）A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包商所在地与承包商所在地的第三地36.在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（分数：1.00）A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年37.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（分

14、数：1.00）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意38.委托监理合同的标的是( )。（分数：1.00）A.监理项目B.监理酬金C.监理服务D.监理对象39.工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。（分数：1.00）A.工程所在地B.建设单位所在地C.施工单位所在地D.双方选定40.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由

15、( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用41.按照国家有关规定，项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。（分数：1.00）A.200B.1000C.2000D.300042.评标价法中，应以( )为最优投标书。（分数：1.00）A.投标价最低B.评标价最低C.评标价最高D.评标得分最高43.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，

16、应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复44.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（分数：1.00）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告45.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运

17、到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别46.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任47.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的( )。（分数：1.00）A.自然人B.公民C.领导者D.组织48.依据材料采购合同的约定，供

18、货方对( )承担责任。（分数：1.00）A.因使用不当导致的质量下降B.到货检验时采购方提出的质量异议C.因交货后保管不善导致的质量下降D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议49.监理合同示范文本规定，( )属于监理服务的额外工作。（分数：1.00）A.由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间B.合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C.应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D.出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作50.某工程预计工期可能达到 2 年(24 个月)，无论是发包人还是承包人在招投标阶段和签订合同时，都无

19、法预测将来物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，此时，双方应根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，采用( )合同。（分数：1.00）A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求52.对投

20、标人资格审查时，投标必须满足的必要合格条件有( )。（分数：2.00）A.资质等级B.是否部门内企业C.财务状况D.分包计划E.企业信誉53.开标时，所列( )情况之一视为废标。（分数：2.00）A.投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E.招标文件要求保函而无保函54.在下列财产中，( )不能质押。（分数：2.00）A.工程B.汇票C.邮票D.地产E.专利权中的财产权55.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开

21、箱检验56.合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。（分数：2.00）A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人即使没有仲裁协议，也可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉讼C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁57.建设工程施工合同范本由( )组成。（分数：2.00）A.协议书B.中标通知书C.通用条款D.工程量清单E.专用条款58.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方

22、协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决59.在施工合同通用条款中规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道60.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28 天内

23、不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可61.索赔具有以下基本特征( )。（分数：2.00）A.索赔是单向的B.索赔是双向的C.实际发生了经济损失，一方可以向对方索赔D.实际发生了权利损害，一方也可以向对方索赔E.索赔是一种未经对方确认的单方行为62.选择招标方式时主要考虑因素包括( )。（分数：2.00）A.工程项目的特点B.招标前准备工作的完成情况C.招标单位的管理能力D.业主与施工单位的关系E.合同类型63.在下列行为中，( )属于要约邀请。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告6

24、4.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保65.监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出( )的标书。（分数：2.00）A.总监理工程师的素质高B.拟派驻监理人员的数量多C.专业方面满足监理工作范围的需要D.人员的取费标准最低E.人员派驻计划合理66.工程师在施工过程中应采用( )等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。（分数：2.00）A.巡视B.旁站C.询问D.质疑E.平行检验67.当承包人提出索赔后，

25、工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括( )。（分数：2.00）A.工程师书面指令B.施工会议记要C.招标文件中的投标须知D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E.检查和试验记录68.在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天仍不支付结算价款时，承包人可以( )。（分数：2.00）A.与发包人协议将该工程折价B.留置该工程C.自行拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿69.在 FIDIC 合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法正确的有( )。（分数：2.00）A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请

26、颁发移交证书B.工程师接到申请后的 28 天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期70.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.不可预料的意外事故E.施工机械失灵造成的本身损失71.合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（分数：2.00）A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.进度条款72.按照设计合同示范文本的规定，( )属于发

27、包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件73.可以通过合同约定的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金74.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( )。（分数：2.00）A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准75.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范

28、围C.对其付款从暂列金额内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任76.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（分数：2.00）A.工程量增加B.合同内约定应由承包人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时77.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方订立合同时

29、预见的违约可能造成的损失78.在委托监理合同中，监理人享有( )。（分数：2.00）A.工程没计的建议权B.对工程规模、设计标准等的审批权C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权D.合同范围内工程款支付的审核和签认权E.一切工程变更的批准权79.监理单位的义务包括( )。（分数：2.00）A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动80.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的

30、违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准建设工程合同管理-233 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程师索赔处理决定是( )。（分数：1.00）A.工程师单方面自己作出的处理决定B.工程师与承发包人双方协商后提出的 C.工程师的处理决定是终局性的D.对发包人和承包人具有强制性的约束力解析：解析 P177178 2工程师索赔处理决定。在经过认真分析研究，与承包人、发包人广泛讨后，工程师应该向发包人和承包人提出自己的“索赔处理决定”。故选项 A 错误，选项 B 正确。通常，工程师的处理决定

31、不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。选项 C、D 均不正确。2.施工过程中，因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由( )负责。（分数：1.00）A.承包人 B.发包人C.工程师D.设计人解析：解析 P116(二)承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并 不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。3.一个买卖合同执行的是政府定价，2000 年

32、 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 100 元，合同规定 2000 年4 月 1 日交货，违约金为每千克 10 元，交货后付款，但卖方直至 21300 年 6 月 1 日交货，而政府定价于2000 年 5 月 1 日调整为每千克 120 元，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.90 B.100C.110D.120解析：解析 P37 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。但是逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行。卖方逾期交货，遇政

33、府指导价上涨，仍按照原价格每千克 100 元扣除违约金后付款，即每千克 90 元。4.FIDIC 施工合同条件规定，( )表示承包商在合同内享有的索赔权利自行终止。（分数：1.00）A.提交竣工报告B.工程接收证书签发C.“结清单”生效 D.颁发履约证书解析：解析 P144 4合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内

34、享有的索赔权利也自行终止。5.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（分数：1.00）A.乙项目经理B.甲施工企业 C.建设单位D.具体施工人员解析：解析 P6(一)代理的概念和特征。4被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务：当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。甲施工企业与乙项目经理属于被代理和代理的关系，乙项目经理行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务，

35、故法律后果应由被代理人，即甲施工企业承担。6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。（分数：1.00）A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 解析：解析 P35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同(选项 D)。故答案为D。P34 1无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手

36、段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项 C)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同(选项 B)；(4)损害社会公共利益(选项 A)；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。选项 A、B、C 均属于无效合同的范畴。7.我国合同法对要约和承诺的生效采取( )。（分数：1.00）A.到达主义 B.投邮主义C.了解主义D.发出主义解析：解析 距 8(三)要约和承诺的生效。对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义。目前，世界上大部分国家和联合国国际货物销售合同公约都采用了到达主义。我国也采用了到达主义。8.招标单位在评

37、标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。（分数：1.00）A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册 解析：解析 P58(1)评标委员会。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 2/3。专家人选应来自国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中以随机抽取方式确定。9.在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和 C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日

38、止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数解析：解析 P143(三)合同履行中涉及的几个期限的概念。合同工期在合同条件中使用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。10.下列关于建设工程物资采购合同的当事人的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人B.建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人C.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购 D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生

39、产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商解析：解析 P127 二、建设工程物资采购合同的特点。1建设工程物资采购合同的当事人。建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人，依据施工合同的承包方式来确定。选项 A 和 B 均正确。永久工程的大型没备一般情况下由发包人采购。选项 C 错误。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。选项 D 正确。题目要求选择不正确的选项，答案为 C。11.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。（分数：1.00）A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件 解析：解析 P6P7 法律事实包括行为和

40、事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。12.FIDIC 施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，( )。（分数：1.00）A.承包商可以拒绝B

41、.承包商应执行，但应给予经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担 解析：解析 P153(3)要求承包工程增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。13.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42 D.60解析：解析 P86 四、违约

42、责任。(一)违约赔偿。(2)因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)。故本题应为 45-3=42 万元。14.在设计合同中，判定设计人是否按时完成任务，计算设计期限的开始时间是( )日。（分数：1.00）A.设计人收到定金 B.合同签订C.设计人员勘查现场D.场址选择解析：解析 P95 设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后 3 日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。15.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担

43、的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰解析：解析 P150(二)承包商应承担的风险义务。在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。这只是一个方面。P149(一)业主应承担的风险义务。2不可预见的物质条件。(1)不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界条件(选项 C)、人为干扰(选项 D)、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响(选项 B)、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包

44、括气候条件(选项 D)。因此，除选项 D 外都是业主承担的风险，只有“不利的气候条件”是承包商承担的风险。16.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。（分数：1.00）A.送交竣工验收报告B.修改后提请发包人验收日 C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日解析：解析 P124(三)竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为 C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。17.设

45、计人完成了规定设计任务的 25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为( )。（分数：1.00）A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价 25%的设计费C.发包人应支付合同价 50%的设计费 D.设计人没收定金，发包人再支付合同价 50%的设计费解析：解析 P99(六)违约责任。(3)因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按

46、该阶段设计费的全部支付。18.属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。（分数：1.00）A.合同中默示的索赔 B.总索赔C.工期索赔D.总承包人与分包人之间的索赔解析：解析 P174 二、施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。1合同中明示的索赔；2合同中默示的索赔。19.下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.招标代理机构可以不是法人组织 B.招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C.招标代理机构可以不具备组织评标的能力D.招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术，经济“专家库”解析：解析 P54 招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标

47、代理机构应具备的基本条件包括 3 方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。20.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。（分数：1.00）A.工程师应以书面形式通知承包人 B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准解析：解析 P111(二)发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。

48、发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。21.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。（分数：1.00）A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价 D.施工图预算价解析：解析 P106(二)合同价款。在合同协议书内要注明合同价款，与中标通知书中的合同价款相同，来自于投标书中的中标合同价款，即中标人的投标价。选项 C 正确。22.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（分数：1.00）A.要约生效B.承诺生效 C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至解析：解析 P29 如果法律法规、当事人对合

49、同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。23.一般情况下，( )应当由招标人完成。（分数：1.00）A.向中标人发出中标通知书 B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人解析：解析 P60 评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况说明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。故选项中 BCD 均应由招标委员会完成。而中标人确定后，应由招标人向中标人发出中标通知书。24.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（分数：1.00）A.4 万元B.18 万元C.10 万元 D.14 万元解析：解析 P46(五)定金罚责。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。因此选项 A 不正确。当事人既约定违约金，又约定定金