【工程类职业资格】建设工程合同管理-176及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-176及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-176及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-176 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由监理工程师决定承包人是否可要求追加合同价款 C承包人无权要求追加合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，囚设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，下期相应顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

2、（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。 A被告住所地 B合同签订地 C工程所在地 D原告住所地（分数：1.00）A.B.C.D.4.施工合同文本规定，如需验收应( )。 A在专用条款内约定 B在通用条款内约定 C由发包人随时决定 D由监理工程师决定（分数：1.00）A.B.C.D.5.在施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。 A承包人办理申报手续，承包人承担费用 B发包人办理申报手续，发包人承担费用 C发包人办理申报手续，承包人承担费用 D承包人办理申报手续，发包人承担费用（分数：1.00）A.B.C.D.6.执行政府指

3、导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依中华人民共和国合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。 A原价格 B新价格 C原价格和新价格的平均价 D市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.7.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。 A不符合招标文件的实质性要求 B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限 C明显不符合技术规格、技术标准的要求 D个别地方存在漏项（分数：1.00）A.B.C.D.8.某工程总投资 2100 万元，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言， ( )。 A必须进行招标 B可以不进行招标 C必须采取询价来确定供应商 D只能通过

4、公开招标来确定供应商（分数：1.00）A.B.C.D.9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。 A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.10.在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依( )执行。 A地方标准 B部门标准 C行业标准 D强制标准（分数：1.00）A.B.C.D.11.FIDIC 施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估

5、计单，应在开工日后( )天之内。 A14 B28 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D.12.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。 A总价 B成本加酬金 C单价 D估计工程量单价（分数：1.00）A.B.C.D.14.某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4 人，这样( )中华人民共和国招标投标法对评标委员会组成人

6、员的规定。 A不符合 B符合 C公开招标时符合 D邀请招标时不符合（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据中华人民共和国合同法的规定，合同履行方式小明确的，按照( )的方式履行。 A法律规定 B有利于实现债权人的目的 C有利于实现债务的目的 D有利于实现合同目的（分数：1.00）A.B.C.D.16.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深度 D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.17.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。 A投

7、标有效 B投标无效，退还其投标保证金 C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.18.定金合同要采用书面形式，其生效口是指( )。 A实际交付定金之日 B签订合同之日 C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A.B.C.D.19.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效 C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C.D.20.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承

8、包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C监理工程师未确认，承包人应修改进度计划 D监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.21.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.22.施工合同中约定了延期竣工的违约

9、金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。 A无权要求承包人继续履行 B有权要求承包人继续施工 C应支付延期施工的补偿费 D应不支付所欠承包人工程款（分数：1.00）A.B.C.D.23.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。 A“结清单”生效日 B工程接收证书注明的竣工日 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）

10、A.B.C.D.25.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。 A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件 C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A.B.C.D.26.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。 A违约金 B继续履行 C赔偿损失 D赔偿价差损失（分数：1.00）A.B.C.D.27.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。 A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的

11、仲裁委员会 C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.28.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。 A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享 C由发包人和承包人另行约定 D由监理工程师确认（分数：1.00）A.B.C.D.29.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC 施工合同条件中，不包括在中标价格内的是( )。 A调价款 B施工管理费 C工程排访费 D二

12、次搬运费（分数：1.00）A.B.C.D.31.中华人民共和国担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B.C.D.32.FIDIC 合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期。 A15 B30 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.33.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。 A工程量清单 B图纸 C中标通知书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.34.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的

13、性能检验，应由( )。 A监理工程师负责检验，发包人承担检验费用 B监理工程师负责检验，承包人承担检验费用 C承包人负责检验，发包人承担检验费用 D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.35.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。 A违约责任 B缔约过失责任 C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B.C.D.36.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。 A债权转让 B债务承担 C由第三人向债权人履行债务 D债务人

14、向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.37.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限 ( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.38.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内有效。 A5 年 B3 年 C2 年 D1 年（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。 A1 B2 C7

15、 D14（分数：1.00）A.B.C.D.40.FIDIC 施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。 A14 B28 C36 D42（分数：1.00）A.B.C.D.41.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是( )。 A当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C批准承包人缩短合同工期 D将批准的索赔额纳入月进度款中（分数：1.00）A.B.C.D.42.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失

16、就由( )支付费用。 A采购方 B供货方 C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B.C.D.43.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A可以采用直接委托方式发包 B可以自行招标，但应当备案 C可以自行招标，无需备案 D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B.C.D.44.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。 A交付设计文件 B完成设计变更 C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据中华人民共和国合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形

17、式的是( )。 A传真 B电子邮件 C登记 D信件（分数：1.00）A.B.C.D.46.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。 A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件 C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.47.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。 A业主提前占用工程 B异常不利的气候条件 C施工中遇到废弃物和古迹 D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D.48.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。

18、 A物 B行为 C智力成果 D运输（分数：1.00）A.B.C.D.49.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。 A承包人 B监理单位 C原设计单位 D规划管理部门（分数：1.00）A.B.C.D.50.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。 A不需承担赔偿责任 B应承担赔偿责任 C双方共同承担 D由仲裁机构仲裁解决承担责任问题（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.无标底的综合评分法常采

19、用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底52.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用53.招标人根据( )确定工程项目发包的范围。（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标人的管理能力E.招标广告54.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案

20、C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表55.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证56.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.暗示主义E.了解主义57.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.审核承包人索

21、赔的权利E.选择设计分包人建议权58.在设计合同中，发包人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查59.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定60.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加

22、合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.项目经理资质要求E.环境管理体系61.下列关于仲裁的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁机构与政府隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求62.FIDIC 施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。（分数：2.00）A.业主B.监理工程师C.承包商代表D.监理工程师代表E.经承包商代表确认的监理工程师63.承包商在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：2.00）A.运

23、转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资64.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收65.在 HDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则66.下列导致委托代理关系终止的是( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止

24、67.监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人68.根据中华人民共和国招标投标法要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.公众安全项目69.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A

25、.可请求恢复原状B.可清求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求70.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决71.仲裁协议应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.选定的仲裁委员会E.请求仲裁的意思表示72.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收73.在 F

26、IDIC 分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理工程帅递交索赔报告的事件可能是( )。（分数：2.00）A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气74.下列对索赔的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定75.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的

27、卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程76.FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。（分数：2.00）A.监理工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议77.依据 FIDIC 施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致工程停工C.延误

28、移交施工现场D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害78.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用79.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进人保险工程工地B.保险工程在工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地80.根据中华人民共和国合同法的规定，约定债务抵消的( )。（分数：2.00）A.必须通知对方B.标的物的种类、

29、品质可以不相同C.债务要求不高D.通知自到达对方时生效E.必须经当事人协商一致建设工程合同管理-176 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工过程中因承包人原因导致的工程变更，( )。 A应视情况酌情给予承包商补偿 B由监理工程师决定承包人是否可要求追加合同价款 C承包人无权要求追加合同价款 D发包人应补偿承包人因变更而发生的费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，囚设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，下期相应

30、顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。 A被告住所地 B合同签订地 C工程所在地 D原告住所地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.施工合同文本规定，如需验收应( )。 A在专用条款内约定 B在通用条款内约定 C由发包人随时决定 D由监理工程师决定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.在施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。 A承包人办理申报手续，承包人承担费用 B发包人办理申报手续，发包人承担费用 C发包人办理申

31、报手续，承包人承担费用 D承包人办理申报手续，发包人承担费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依中华人民共和国合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。 A原价格 B新价格 C原价格和新价格的平均价 D市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。 A不符合招标文件的实质性要求 B投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限 C明显不符合技术规格、技术标准的要求 D个别地方存在漏项（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.某工程总投资 2100 万元，预计

32、某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言， ( )。 A必须进行招标 B可以不进行招标 C必须采取询价来确定供应商 D只能通过公开招标来确定供应商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。 A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金 B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金 C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用 D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依( )执行。 A地方标准 B部门标

33、准 C行业标准 D强制标准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.FIDIC 施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估计单，应在开工日后( )天之内。 A14 B28 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。 A无效 B有效 C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。 A总价 B成本加酬金 C单价 D估计工程量单价（分

34、数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4 人，这样( )中华人民共和国招标投标法对评标委员会组成人员的规定。 A不符合 B符合 C公开招标时符合 D邀请招标时不符合（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.依据中华人民共和国合同法的规定，合同履行方式小明确的，按照( )的方式履行。 A法律规定 B有利于实现债权人的目的 C有利于实现债务的目的 D有利于实现合同目的（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B发包人

35、要求设计人进行设计变更 C施工图设计未达到设计深度 D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。 A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金 C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.定金合同要采用书面形式，其生效口是指( )。 A实际交付定金之日 B签订合同之日 C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方

36、法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。 A调价方法继续有效 B调价方法无效 C按对业主有利的原则执行 D应酌情扣减违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C监理工程师未确认，承包人应修改进度计划 D监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B. C.D.

37、解析：21.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。 A标底编制得不够合理 B评标标准不合理 C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。 A无权要求承包人继续履行 B有权要求承包人继续施工 C应支付延期施工的补偿费 D应不支付所欠承包人工程款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D附件（分数：1.00）A.B

38、.C. D.解析：24.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从监理工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )为止的天数。 A“结清单”生效日 B工程接收证书注明的竣工日 C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。 A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书是否实质性响应招标文件 C投标书的报价是否低于成本 D是否具有编写投标书的能力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任

39、。 A违约金 B继续履行 C赔偿损失 D赔偿价差损失（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。 A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会 C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。 A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享 C由发包人和承包人另行约定 D由监理工程师确认（分数：1.00）A.B.C.

40、 D.解析：29.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。 A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.FIDIC 施工合同条件中，不包括在中标价格内的是( )。 A调价款 B施工管理费 C工程排访费 D二次搬运费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.中华人民共和国担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。 A买卖关系 B担保关系 C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.FIDIC 合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期。 A15 B30 C42 D60