【工程类职业资格】建设工程合同管理-172及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建设工程合同管理-172及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建设工程合同管理-172及答案解析.doc（45页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建设工程合同管理-172 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.属于按索赔目的分类的索赔是( )。 A工程延误索赔 B工期索赔 C合同中默示的索赔 D合同中明示的索赔（分数：1.00）A.B.C.D.2.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是( )。 A资格预审 B现场考察 C招标公告 D解答投标人的质疑（分数：1.00）A.B.C.D.3.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( )。 A解除合同 B撤销合同 C甲、乙对合同承担连带责任 D原

2、施工单位上级主管部门承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.4.根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等的是( )。 A物理试验 B化学试验 C生物试验 D强化试验（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC施工合同条件通用条件的条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的( )作为材料预付的款额。 A50% B65 1% C80% D95%（分数：1.00）A.B.C.D.6.对承诺的相关表述中，不正确的是( )。 A承诺可以撤回 B承诺可以撤销 C承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭

3、承诺发生法律效力的意思表示 D撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人（分数：1.00）A.B.C.D.7.工程项目的施工、物资供应招标选择中标人的原则是，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑( )的竞争性。 A价格 B能力 C设备 D工期（分数：1.00）A.B.C.D.8.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。 A2 B5 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依( )执行。 A行

4、业标准 B地方标准 C企业标准 D推荐性标准（分数：1.00）A.B.C.D.10.下列关于施工合同履行过程中，竣工前的单机无负荷试车说法不正确的是( )。 A安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车 B承包人应在试车前 48 h 向工程师发出要求试车的书面通知 C承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件 D试车合格，工程师在试车记录上签字（分数：1.00）A.B.C.D.11.关于承包商负责采购的材料和设备使用前检验表述错误的是( )。 A由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商 B承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面

5、形式议定 C采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担 D工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.12.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10 月 13 日甲公司向乙公司支付 50 万元预付款，11 月 13 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在 10 月 10 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10 月 13 日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使( )。 A后履行抗辩

6、权 B不安抗辩权 C同时履行抗辩权 D撤销权（分数：1.00）A.B.C.D.13.大型设备采购合同中，供货方的违约责任的违约金不包括( )。 A延误责任的违约金 B质量责任的违约金 C不能供货的违约金 D延期付款的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.14.履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的( )。 A3%5% B5%lO% C10%15% D15%20%（分数：1.00）A.B.C.D.15.下列不属于计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的是( )。 A设计变更应调整的合同价

7、款 B本期应扣回的工程进度款 C经过工程师批准的承包人索赔款 D根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项（分数：1.00）A.B.C.D.16.在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取( )。 A一次性结清 B每月等额支付工程款 C首期支付多少，工程竣工验收后结算全部尾款 D首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款（分数：1.00）A.B.C.D.17.关于保证的相关叙述中，有误的是( )。 A保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 B保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承

8、担责任的行为 C连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担担保责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同是( )。 A单项价格合同 B固定价格合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.19.当事人在仲裁过程中有权进行辩论。辩论终结时，( )应当征询当事人的最后意见。 A书记员 B仲裁员 C审判员 D首席仲裁员或者独

9、任仲裁员（分数：1.00）A.B.C.D.20.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期问为主债务履行期届满之日起( )个月。 A3 B6 C9 D12（分数：1.00）A.B.C.D.21.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在( )内予以追认。 A1 个月 B45 d C60 d D75 d（分数：1.00）A.B.C.D.22.关于委托代理的相关叙述中，不正确的是( )。 A被代理人所作出的授权行为属于双方的法律行为 B代理人也有权随时辞去所受委托 C被代理人有权随时撤销其

10、授权委托 D代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.23.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前( )d 通知承包商开工日期。 A4 B5 C6 D7（分数：1.00）A.B.C.D.24.由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为( )。 A费用索赔 B合同中明示的索赔 C工期索赔 D合同中默示的索赔（分数：1.00）A.B.C.D.25.监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同( )。 A效力待定 B仍然有效 C可变更、可

11、撤销 D无效（分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC施工合同条件规定，自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力称为( )。 A缺陷通知期 B合同有效期 C施工期 D合同工期（分数：1.00）A.B.C.D.27.对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为导致( )。 A合同解除 B合同转让 C合同变更 D权利和义务同时转移（分数：1.00）A.B.C.D.28.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。 A按原价格执行

12、B按新价格执行 C遏价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行 D遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行（分数：1.00）A.B.C.D.29.某工程设计合同约定的合同价为 100 万元，定金为合同价的 20%。设计工作完成 60%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( )万元。 A20 B80 C50 D100（分数：1.00）A.B.C.D.30.典型的从合同是( )。 A买卖合同 B借款合同 C担保合同 D运输合同（分数：1.00）A.B.C.D.31.工

13、程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。 A内外部条件的变化 B发包人应承担责任的原因 C协调管理的原因 D承包人的原因（分数：1.00）A.B.C.D.32.FIDIC施工合同条件规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的( )d 内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.33.我国合同法规定，所谓( )是指因资产重组后，合并或分立后的法人或组织可以作为合同的当事人。 A发包人 B承包人 C监理人 D合法继承人（分数：1.00）A.B.C.D.34.具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权

14、，则合同撤销权消灭。 A30 d B3 个月 C6 个月 D1 年（分数：1.00）A.B.C.D.35.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列不属于设计人的违约责任的是( )。 A设计人延误完成设计任务 B因设计人原因要求解除合同 C设计错误 D审批工作的延误（分数：1.00）A.B.C.D.36.对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向( )。 A有管辖权的基层人民法院申请执行 B有管辖权的仲裁机构申请执行 C有管辖权的基层人民检察院申请执行 D有管辖权的公安机关申请执行（分数：1.00）A.B.C.D.3

15、7.下列不属于通用条款规定的承包人应履行的义务是( )。 A向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 B组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 C按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。专用条款内需要约定具体的工作位置和要求 D按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.38.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.39.任何一方当事人

16、不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为( )。 A连带责任 B保证责任 C缔约过失责任 D违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.40.FIDIC分包合同条件规定，属于业主对分包合同管理的是( )。 A依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权 B对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准 C对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理 D对分包商的施工进行监督、管理和协调（分数：1.00）A.B.C.D.41.如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人( )。 A应与被代理人承担连带责任 B不承担任何责任 C应承担缔约过失责任

17、 D应承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.42.施工合同条件具有全面、完整的通用条件的条款规定和( )部分条款的编制说明及范例，使用时可结合项目的特点编写。 A法律条件 B专用条件 C外部条件 D物质技术条件（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前( )d 以书面形式向承包人发出变更通知。 A7 B14 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.44.增加监理工作时间的补偿金的计算式为( )。 A报酬=工程费节省额报酬比率 B报酬=额外工作天数(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数) C报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/实际监理服

18、务天数) D报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)（分数：1.00）A.B.C.D.45.具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从( )之日起，具有法人资格。 A申请 B核准 C成立 D开业（分数：1.00）A.B.C.D.46.FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立以( )为核心的项目管理模式。 A工程师 B建造师 C业主 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC分包合同条件规定，没有征得( )同意，分包商不得将分包工程任何部分转让或分包出去。 A承包商 B其他分包商 C工程师 D业主（分数：1.00

19、）A.B.C.D.48.FIDIC施工合同条件规定，通用条件内针对预付款金额不少于合同价( )的情况，规定了管理程序。 A8% B1 5% C17% D22%（分数：1.00）A.B.C.D.49.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束( )后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 A24 h B48 h C1 d D2 d（分数：1.00）A.B.C.D.50.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。 A有效的合同 B效力待定的合同 C可变更、可撤销的合同 D无效的合同（分数

20、：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.交货质量检验中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则包括( )。（分数：2.00）A.无国家标准而有部颁标准的产品，按企业标准执行B.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C.按颁布的国家标准执行D.没有其余选项标准，或虽有其余选项某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行E.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行52.关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述，正确的有( )。（分数：2

21、.00）A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任53.按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括( )。（分数：2.00）A.审核承包人索赔的权利B.建设工程有关事项和工程设计的建议权C.对实施项目费用的决定权D.工程建设有关协作单位组织协调的主持权E.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权54.按合同是否要求当事人双方相互享有权

22、利和相互负有义务为标准，将合同划分为( )。（分数：2.00）A.诺成合同B.实践合同C.计划合同D.双务合同E.单务合同55.依我国担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因( )发生的债权，债权人才有可能实施留置。（分数：2.00）A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同56.关于附条件合同的生效时间的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.附条件的合同，包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时失效D.不正当促成条件成就的，视为条件已成就E.当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，

23、视为条件不成就57.设计投标书的设计方案评审内容主要包括( )。（分数：2.00）A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平58.施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经( )有关负责人审核签字。（分数：2.00）A.项目经理B.施工单位C.总监理工程师D.监理单位E.勘察设计单位59.建设工程施工中属于不可抗力的是( )。（分数：2.00）A.战争B.动乱C.空中飞行物坠落D.洪水E.火灾60.关于要约撤销的相关叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.要约可以撤销，撤

24、销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B.要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，则该要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作的，该要约不可撤销D.要约的撤销是一种特殊的情况，但可以在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E.要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示61.对合同解除的法律后果的叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.合同自通知到达对方时解除B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方C.对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.

25、合同解除后，尚未履行的，继续履行E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除62.FIDIC分包合同条件规定，分包商可以直接执行的变更指令有( )。（分数：2.00）A.承包商代表直接发布的变更指令B.承包商代表书面确认的工程师发布的涉及分包工程的变更指令C.工程师直接发布的涉及分包工程的变更指令D.业主直接发布的涉及分包工程的变更指令E.工程师或业主直接发布的涉及分包工程的变更指令63.FIDIC施工合同条件规定，承包商申请的变更中，如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，通用条件的条款规定，如果双方没有其他协议，承包商应设计

26、该部分工程。如果他不具备设计资质，也可以委托有资质单位进行分包。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行，包括( )。（分数：2.00）A.承包商应对该部分工程负责，并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的B.承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件C.在开始竣工检验之前，承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维修手册D.承包商的文件必须符合规范和图纸的要求E.承包商的文件必须符合工程师的要求64.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列有关违约责任的表述正确的是( )。（分数：2.00）A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设

27、计人应双倍返还定金B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付 1 d，应承担应支付金额 2的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延C.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费D.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金E.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决65.FIDIC施工合同条件规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了( )的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。（分数：2.00）A.专用

28、条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 48 d 内未派人修补C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后 42 d 内未派人修补66.智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括( )。（分数：2.00）A.技术秘密B.知识产权C.勘察设计D.施工安装E.在特定情况下的公知技术67.招标代理机构应具备的基本条件包括( )。（分数：2.00）A.有建设工程规划许可证B.有建设工程施工许可证C.

29、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金D.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力E.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”68.FIDIC施工合同条件规定，关于竣工结算与支付的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师接到竣工报表后，应对照竣工图进行工程量详细核算，对其他支付要求进行审查，然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书B.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后 28 d 内完成C.工程师接到竣工报表后，直接签署竣工结算的支付证书D.此项签证工作，工程师也应在收到竣工报表后 21 d 内完成E.业主依据工程师的签证予以支付69.下列有关确定工程变更价

30、款的做法，正确的是( )。（分数：2.00）A.确定的价款报送造价管理部门备案B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告D.承包人未提出追加价款要求的报告，工程师可单独决定补偿额E.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准70.如果建设工程施工合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明( )。（分数：2.00）A.担保的责任人B.担保方式C.有效期D.担保金额E.担保书的格式71.合同纠纷和解解决的优点体现在( )。（分数：2.00）A.有利于和解协议的执行B.简便易行C.有利于经济、及时地解决纠纷D.和解双方不得反悔E

31、.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行72.工期索赔的计算方法主要有( )。（分数：2.00）A.网络图分析法B.成本计算估价法C.分部组合估价法D.比例计算法E.定额估价法73.合同履行的原则包括( )。（分数：2.00）A.保守秘密原则B.全面履行的原则C.诚实信用原则D.禁止反悔原则E.等价有偿原则74.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括( )。（分数：2.00）A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等B.实施工程的进度计划C.保证计划实施的说明文件D.每个指定分包商施工各阶段的安排E.合同中规定的重要检查、检验的次序

32、和时间75.施工合同履行过程中，对建设单位质量行为的监督，主要包括( )。（分数：2.00）A.工程项目报建审批手续是否齐全B.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实C.基本建设程序符合有关要求并按规定进行了施工图审查D.按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求E.无明示或者暗示勘察，无设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准，无降低工程质量和迫使承包商任意压缩合理工期等行为76.对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意以下几点( )。（分数：2.00）A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容B.无权要求承包人缩短合同工期C.划清施工进度拖延的责任

33、D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容77.建筑工程一切险的保险人对( )造成的损失不负责赔偿。（分数：2.00）A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.暴雨、洪水、水灾、冻灾D.外力引起的机械或电气装置的本身损失E.盘点时发现的短缺78.我国担保法规定的担保方式为( )。（分数：2.00）A.保证B.公证C.抵押D.质押E.留置和定金79.FIDIC施工合同条件规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括( )。（分数：2.00）A.接到工程开工通知的 28 d

34、内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表B.第一份资金需求估价单应在开工日期后 42 d 之内提交C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止D.接到承包商的请求后，应在 28 d 内提供合理的证据，表明他已作出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料80.编制设计要求文件应兼顾的事项有( )。（分数：2.00）A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性建设工程合同管理-172 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：

35、50，分数：50.00)1.属于按索赔目的分类的索赔是( )。 A工程延误索赔 B工期索赔 C合同中默示的索赔 D合同中明示的索赔（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为施工索赔分类。按索赔的合同依据分类，包括合同中明示的索赔、合同中默示的索赔；按索赔目的分类，包括工期索赔、费用索赔；按索赔事件的性质分类，包括工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔、其他索赔。2.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是( )。 A资格预审 B现场考察 C招标公告 D解答投标人的质疑（分数：1.00）A.B.C

36、. D.解析：3.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( )。 A解除合同 B撤销合同 C甲、乙对合同承担连带责任 D原施工单位上级主管部门承担责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等的是( )。 A物理试验 B化学试验 C生物试验 D强化试验（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.FIDIC施工合同条件通用条件的条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的( )作为材料预付的款额

37、。 A50% B65 1% C80% D95%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.对承诺的相关表述中，不正确的是( )。 A承诺可以撤回 B承诺可以撤销 C承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示 D撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.工程项目的施工、物资供应招标选择中标人的原则是，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑( )的竞争性。 A价格 B能力 C设备 D工期（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道

38、、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。 A2 B5 C7 D14（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.合同当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依( )执行。 A行业标准 B地方标准 C企业标准 D推荐性标准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.下列关于施工合同履行过程中，竣工前的单机无负荷试车说法不正确的是( )。 A安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车 B承包人应在试车前 48 h 向工程师发出要求试车的书面通知 C承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件 D试车合格，工程师在试车记录上签字（分数：1.

39、00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为工程试车。单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，凶此，安装程具备试车条件时，由承包人组织试车。承包人应在试车前 48 h 向工程师发出要求试车的书面通知，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。11.关于承包商负责采购的材料和设备使用前检验表述错误的是( )。 A由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商 B承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定 C采购的材料设备在使用

40、前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担 D工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10 月 13 日甲公司向乙公司支付 50 万元预付款，11 月 13 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在 10 月 10 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10 月 13 日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使( )。 A后履行抗辩权 B不安抗辩权 C同时

41、履行抗辩权 D撤销权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为不安抗辩权的行使。先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。设立不安抗辩权的目的在于，预防合同成立后情况发生变化而损害合同另一方的利益。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化的；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉的；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。13.大型设备采购合同中，供货方的违约责任的违

42、约金不包括( )。 A延误责任的违约金 B质量责任的违约金 C不能供货的违约金 D延期付款的违约金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的( )。 A3%5% B5%lO% C10%15% D15%20%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.下列不属于计算本期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的是( )。 A设计变更应调整的合同价款 B本期应扣回的工程进度款 C经过工程师批准的承包人索赔款 D根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款

43、项和应扣减的款项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取( )。 A一次性结清 B每月等额支付工程款 C首期支付多少，工程竣工验收后结算全部尾款 D首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为监理合同酬金的支付。在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款。17.关于保证的相关叙述中，有误的是( )。 A保证的方式有两种，即一般保证和连带责任

44、保证 B保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为 C连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担担保责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同是( )。 A单项价格合同 B固定价格合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为工程合同价款

45、。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在 18 个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价格合同。19.当事人在仲裁过程中有权进行辩论。辩论终结时，( )应当征询当事人的最后意见。 A书记员 B仲裁员 C审判员 D首席仲裁员或者独任仲裁员（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为仲裁的相关知识。当事人在仲裁过程中有权进行辩论。辩论终结时，首席仲裁员或者独任仲裁员应当征询当事人的最后意见。20.一般保证的保证人未约定保证期间的

46、，保证期问为主债务履行期届满之日起( )个月。 A3 B6 C9 D12（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在( )内予以追认。 A1 个月 B45 d C60 d D75 d（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.关于委托代理的相关叙述中，不正确的是( )。 A被代理人所作出的授权行为属于双方的法律行为 B代理人也有权随时辞去所受委托 C被代理人有权随时撤销其授权委托 D代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失

47、，否则应负赔偿责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：本题考核的知识点为委托代理。在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。被代理人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责任。23.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，工程师应至少提前( )d 通知承包商开工日期。 A4 B5 C6 D7（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：24.由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔，称之为( )。 A费用索赔 B合同中明示的索赔 C工期索赔 D合同中默示的索赔（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同( )。 A效力待定 B仍然有效 C可变更、可撤销 D无效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为监理合同的暂停或终止。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。26.FIDIC施工合同条