【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-21-3及答案解析.doc

《【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-21-3及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】建筑工程管理与实务-21-3及答案解析.doc（17页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、建筑工程管理与实务-21-3 及答案解析(总分：154.01，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间、门扇下方应设不低于( )的防鼠挡板。（分数：1.00）A.10cmB.20cmC.8cmD.15cm2.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有( )缝隙。（分数：1.00）A.2030mmB.50100mmC.6080mmD.4050mm3.采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过( )。（分数：1.00）A.24mB.50mC.100mD.120m4.单位重量小于( )的纸质，布质壁纸，当直接粘贴在 A

2、级基材上时，可作为 B1级装修材料使用。（分数：1.00）A.500g/m2B.300g/m3C.400g/cm2D.600g/m25.空心砖墙底部宜砌( )。（分数：1.00）A.1 皮混凝土小型空心砌块B.2 皮混凝土大型空心砌块C.1 皮烧结普通砖D.3 皮烧结普通砖6.槽段开挖时，施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位( )以上。（分数：1.00）A.0.4mB.0.6mC.0.8mD.1m7.普通螺栓连接坚固检验用( )小锤，要求螺头不偏移、不颤动、不松动。（分数：1.00）A.5kgB.1kgC.3kgD.10kg8.如下图所示桁架杆 1、杆 2、杆 3 所受的力分别为( )。（分数

3、：1.00）A.B.C.D.9.人耳能听到的声音其频率一般在( )之间，这个范围内的声音称为可听声。（分数：1.00）A.2020000HzB.120000HzC.2030000HzD.1040000Hz10.挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是( )。（分数：1.00）A.前进向上，自重切土B.后退向下，自重切土C.前进向上，强制切土D.后退向下，强制切土11.在钢化、夹层、镀膜、中空的深加工玻璃原片中，主要选用的是( )。（分数：1.00）A.净片玻璃B.乳化玻璃C.刻花玻璃D.冰花玻璃12.根据 ABC 分类法的基本原理，累计频率属于( )区间的因素是为 B 类因素，即次要因

4、素，应进行次要问题的管理。（分数：1.00）A.50%90%B.50%80%C.80%90%D.80%95%13.砌体工程施工质量验收规范规定，填充墙至接近梁、板底时，应留一点空隙，等填充墙砌筑完毕应至少间隔( )后，再将其补砌挤紧。（分数：1.00）A.7 天B.5 天C.4 天D.2 天14.天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求为( )。（分数：1.00）A.体积密度应不小于 1.25g/cm3B.体积密度应不小于 1.5g/cm3C.体积密度应不小于 2.0g/cm3D.体积密度应不小于 2.30g/cm315.因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织

5、设计、施工单位( )，并在竣工后 3 个月内向城建档案馆报送。（分数：1.00）A.修改原建设工程档案B.补充原建设工程档案C.完善原建设工程档案D.重新编制建设工程档案16.( )水泥由硅酸盐水泥熟料、20%70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。（分数：1.00）A.普通硅酸盐B.粉煤灰硅酸盐C.矿渣硅酸盐D.火山灰质硅酸盐17.沥青砂浆找平层的分格缝，应留设在板端缝处，其纵横的最大间距不宜大于( )。（分数：1.00）A.5mB.6mC.4mD.8m18.普通房屋的正常设计使用年限为( )年。（分数：1.00）A.10B.25C.50D.10019.城市规划区内属集体所有的土地，经( )后，

6、土地的使用权方可有偿出让。（分数：1.00）A.买卖双方签订土地出让合同B.依法征用转为国有土地C.县级以上人民政府批准D.缴纳土地出让全20.网架杆件一般采用钢管，节点一般采用( )。（分数：1.00）A.焊接点B.铰接点C.套接点D.球节点二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.在屋面的建筑构造中，具体的要求有( )。（分数：2.00）A.屋面排水应优先采用内排水B.种类屋面面层均应采用非燃料体材料C.有强风的地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗入及施工时防保温层受潮等措施E.高度在 10m 以上的建筑物当无楼梯通达屋

7、面时，应设上层屋面的入孔或外墙爬梯22.在设计中称为正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值，它包括( )。（分数：2.00）A.构件在正常使用条件下产生过度变形，导致影响正常使用或建筑外观B.构件过早产生裂缝或裂缝过宽C.构件在正常使用条件下不产生变形D.在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅E.构件在使用有效期内没有发生裂缝23.现场文明施工管理的主要内容有( )。（分数：2.00）A.抓好项目文化建设B.制定完整的施工方案C.规范场容，保持作业环境整结卫生D.创造文明有序安全生产的条件E.减少对居民和环境的不利影响24.大事故书面报告应当包括的内容有( )。

8、（分数：2.00）A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称B.事故发生的简要经过C.事故发生原因的初步判断D.事故报告单位E.专家对事故的评估意见25.基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同( )共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。（分数：2.00）A.主管部门B.造价单位C.设计单位D.勘察E.业主26.改善混凝土耐久性的外加剂包括( )。（分数：2.00）A.沸石粉B.硅粉C.引气剂D.防水剂E.泵送剂27.由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同，( )。（分数：2.00）A.顺纹方向最小B.径向较大C.弦向最大D.弦向最小E.顺纹方向最大28.幕墙立柱安

9、装应符合的规定有( )。（分数：2.00）A.幕墙相邻两根立柱的距离偏差不应大于 2mmB.同屋立柱的最大标高偏差不应大于 5mmC.两根相邻立柱安装标高偏差不应大于 5mmD.立柱安装标高偏差不应大于 5mmE.左右偏差不应大于 6mm29.屋顶设计必须满足( )等要求。（分数：2.00）A.坚固耐久B.防水排水C.保温隔热D.防止灰尘E.供人休闲30.施工单位的( )应当经建设行政主管部门考核后方可任职。（分数：2.00）A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.普通工人E.会计人员三、案例分析题(总题数：5，分数：114.00)案例一背景材料某大型剧院拟进行维修改造，某装饰

10、，装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为 5 个月合同价格为 1800 万元。1抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下：(1)在抹灰前对基层表面做了清除；(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。2工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下：(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d；(2)当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施；(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)；(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上；(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。问题1.抹灰前应清除基层表面的哪些物质？（分数：24.01）_案例二背景材料某房

11、屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区 A 住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上 17 层，地下 1 层，总建筑面积 16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期 20 个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的 B 工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得 A、B 工程建设单位同意，选派 B 工程项目经理兼任 A 工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行 24h 连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。问题1.该施工企业是否具备承建 A 工程的资质等级要求？为什

12、么？（分数：24.00）_案例三背景材料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程

13、存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。（分数：24.00）_案例四背景材料某施工单位编制的某工程网络图，如图 7-1 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表 7-1 所示。（分数：18.00）_案例五背景材料某工程，建设单位和施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件。

14、事件 1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。事件 2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。事件 3：

15、由于事件 2 的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。事件 4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。问题1.指出事件 1 中的不妥之处，写出正确做法。（分数：24.00）_建筑工程管理与实务-21-3 答案解析(总分：154.01，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.现场食堂应设置独立的制作间、储藏间、门扇下方应设不低于( )的防鼠挡板。（分数：1.00）A.10cmB.20

16、cm C.8cmD.15cm解析：2.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有( )缝隙。（分数：1.00）A.2030mm B.50100mmC.6080mmD.4050mm解析：3.采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过( )。（分数：1.00）A.24mB.50mC.100m D.120m解析：4.单位重量小于( )的纸质，布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为 B1级装修材料使用。（分数：1.00）A.500g/m2B.300g/m3 C.400g/cm2D.600g/m2解析：5.空心砖墙底部宜砌( )。（分数：1.00）A.1 皮混凝土小型空心砌块B.2

17、皮混凝土大型空心砌块C.1 皮烧结普通砖D.3 皮烧结普通砖 解析：6.槽段开挖时，施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位( )以上。（分数：1.00）A.0.4mB.0.6mC.0.8mD.1m 解析：7.普通螺栓连接坚固检验用( )小锤，要求螺头不偏移、不颤动、不松动。（分数：1.00）A.5kgB.1kgC.3kg D.10kg解析：8.如下图所示桁架杆 1、杆 2、杆 3 所受的力分别为( )。（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.人耳能听到的声音其频率一般在( )之间，这个范围内的声音称为可听声。（分数：1.00）A.2020000Hz B.120000HzC.2030000H

18、zD.1040000Hz解析：10.挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是( )。（分数：1.00）A.前进向上，自重切土B.后退向下，自重切土C.前进向上，强制切土 D.后退向下，强制切土解析：11.在钢化、夹层、镀膜、中空的深加工玻璃原片中，主要选用的是( )。（分数：1.00）A.净片玻璃 B.乳化玻璃C.刻花玻璃D.冰花玻璃解析：12.根据 ABC 分类法的基本原理，累计频率属于( )区间的因素是为 B 类因素，即次要因素，应进行次要问题的管理。（分数：1.00）A.50%90%B.50%80%C.80%90% D.80%95%解析：13.砌体工程施工质量验收规范规定，填充墙

19、至接近梁、板底时，应留一点空隙，等填充墙砌筑完毕应至少间隔( )后，再将其补砌挤紧。（分数：1.00）A.7 天 B.5 天C.4 天D.2 天解析：14.天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求为( )。（分数：1.00）A.体积密度应不小于 1.25g/cm3B.体积密度应不小于 1.5g/cm3C.体积密度应不小于 2.0g/cm3D.体积密度应不小于 2.30g/cm3 解析：15.因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位( )，并在竣工后 3 个月内向城建档案馆报送。（分数：1.00）A.修改原建设工程档案B.补充原建设工程档案C.完善原

20、建设工程档案D.重新编制建设工程档案 解析：16.( )水泥由硅酸盐水泥熟料、20%70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。（分数：1.00）A.普通硅酸盐B.粉煤灰硅酸盐C.矿渣硅酸盐 D.火山灰质硅酸盐解析：17.沥青砂浆找平层的分格缝，应留设在板端缝处，其纵横的最大间距不宜大于( )。（分数：1.00）A.5mB.6mC.4m D.8m解析：18.普通房屋的正常设计使用年限为( )年。（分数：1.00）A.10B.25C.50 D.100解析：19.城市规划区内属集体所有的土地，经( )后，土地的使用权方可有偿出让。（分数：1.00）A.买卖双方签订土地出让合同B.依法征用转为国有土地 C.

21、县级以上人民政府批准D.缴纳土地出让全解析：20.网架杆件一般采用钢管，节点一般采用( )。（分数：1.00）A.焊接点B.铰接点C.套接点D.球节点 解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.在屋面的建筑构造中，具体的要求有( )。（分数：2.00）A.屋面排水应优先采用内排水B.种类屋面面层均应采用非燃料体材料 C.有强风的地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施 D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗入及施工时防保温层受潮等措施 E.高度在 10m 以上的建筑物当无楼梯通达屋面时，应设上层屋面的入孔或外墙爬梯 解析：22.在设计中称为正常使用极限状态相应

22、于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值，它包括( )。（分数：2.00）A.构件在正常使用条件下产生过度变形，导致影响正常使用或建筑外观 B.构件过早产生裂缝或裂缝过宽 C.构件在正常使用条件下不产生变形D.在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅 E.构件在使用有效期内没有发生裂缝解析：23.现场文明施工管理的主要内容有( )。（分数：2.00）A.抓好项目文化建设 B.制定完整的施工方案C.规范场容，保持作业环境整结卫生 D.创造文明有序安全生产的条件 E.减少对居民和环境的不利影响 解析：24.大事故书面报告应当包括的内容有( )。（分数：2.00）A.事故发生的时间、地点、工

23、程项目、企业名称 B.事故发生的简要经过 C.事故发生原因的初步判断 D.事故报告单位 E.专家对事故的评估意见解析：25.基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同( )共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。（分数：2.00）A.主管部门B.造价单位C.设计单位 D.勘察 E.业主 解析：26.改善混凝土耐久性的外加剂包括( )。（分数：2.00）A.沸石粉B.硅粉C.引气剂 D.防水剂 E.泵送剂解析：27.由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同，( )。（分数：2.00）A.顺纹方向最小 B.径向较大 C.弦向最大 D.弦向最小E.顺纹方向最大解析：28.幕墙立柱

24、安装应符合的规定有( )。（分数：2.00）A.幕墙相邻两根立柱的距离偏差不应大于 2mm B.同屋立柱的最大标高偏差不应大于 5mm C.两根相邻立柱安装标高偏差不应大于 5mmD.立柱安装标高偏差不应大于 5mmE.左右偏差不应大于 6mm解析：29.屋顶设计必须满足( )等要求。（分数：2.00）A.坚固耐久 B.防水排水 C.保温隔热 D.防止灰尘E.供人休闲解析：30.施工单位的( )应当经建设行政主管部门考核后方可任职。（分数：2.00）A.主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.普通工人E.会计人员解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：114.00)案例一背景

25、材料某大型剧院拟进行维修改造，某装饰，装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为 5 个月合同价格为 1800 万元。1抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下：(1)在抹灰前对基层表面做了清除；(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。2工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下：(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d；(2)当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施；(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)；(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上；(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。问题1.抹灰前应清除基层表面的哪些物质？（分

26、数：24.01）_正确答案：(抹灰前应清除基层表面的尘土、疏松物、脱膜剂、污垢和油渍等。)解析：_正确答案：(如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应采用 1:2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm。)解析：_正确答案：(为使基体表面在抹灰前光滑，应做毛化处理。)解析：_正确答案：(工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处。(1)不妥之处：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d。正确做法：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 15d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于 3d。(2)不妥之处：当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施。正确做法

27、：当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时，应采取加强措施。(3)不妥之处：一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。正确做法：一般抹灰的水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上。)解析：_正确答案：(对滴水线(槽)的要求是：应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的深度和宽度不应小于10mm。)解析：_正确答案：(一般抹灰工程表面质量应符合的规定是：(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰；(2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。)解析：_正确答案：(装饰抹灰丁程表面质量应符合的规定如下。(1)水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、

28、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹。(2)斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁，并留出宽窄致的不剁边条，棱角应无损坏。(3)干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘、石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边。(4)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。)解析：案例二背景材料某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区 A 住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上 17 层，地下 1 层，总建筑面积 16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期 20 个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的 B 工程已临近竣工

29、阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得 A、B 工程建设单位同意，选派 B 工程项目经理兼任 A 工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行 24h 连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。问题1.该施工企业是否具备承建 A 工程的资质等级要求？为什么？（分数：24.00）_正确答案：(具备资质等级要求，二级企业可承担 28 层以下的房屋建筑工程。)解析：_正确答案：(可以。理由：发生了 A 工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；B 工程项目临近竣工阶段；经 A、B 工程的建设单位同意。)解析：_正确答案

30、：(案例中发生的环境污染有水污染(河道污染、污水排人河道)，噪声污染(施工噪声污染)。还有大气污染(空气污染、粉尘污染、灰尘污染)、室内空气污染、土壤污染(土地污染)、光污染、垃圾污染(施工垃圾污染、生活垃圾、固体废物污染)。)解析：_正确答案：(本案例中的噪声属于建筑施工噪声(施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声)。预防措施如下：(1)在施工组织设计(方案)中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施；(2)在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续；(3)对夜间施工，；提前向邻近居民进行公示；(4)设专人到邻近居委会(居民)进行沟通、协商，采取必要的补偿措施。)解析：案例三

31、背景材料某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符

32、合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。（分数：24.00）_正确答案：(合同有效性的判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和：中华人民共和国建筑法的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华

33、人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。)解析：_正确答案：(甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑

34、设计院之间是总包和分包的关系。根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。)解析：_正确答案：(工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。)解析：_正确答案：(根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之

35、二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。)解析：案例四背景材料某施工单位编制的某工程网络图，如图 7-1 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表 7-1 所示。（分数：18.00）_正确答案：(原始方案的关键路线和计算工期。)解析：_正确答案：(计算综合费用。原始方案估计费用：18+40+25+1

36、5+40+120+16+37+10+64+16=401(万元)延期罚款：5(98-93)=25(万元)综合费用为：401+25=426(万元)解析：_正确答案：(调整优化过程。第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的 F 工作为对象压缩 2 天。增加费用：22=4(万元)第二次调整优化：A、C、H、J 与 B、F、J 同时成为关键工作，选择 H 工作和 F 工作为调整对象，各压缩2 天。增加费用：2(1.5+2)=7(万元)第三次调整优化：A、C、H、J 与 B、F、丁仍为关键工作，选择 A 工作和 F 工作作为调整对象，各压缩 1天。增加费用：1(2+2)=4(万元)优化后的

37、关键线路为：(或关键工作为 A、C、H、J)和 (或关键工作为 B、F、J)总工期：98-2-2-1=93(天)最低综合费用：401+4+7+4=416(万元)解析：案例五背景材料某工程，建设单位和施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件。事件 1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。事件 2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。事件 3：由于事件 2 的发生，项目