【工程类职业资格】工程造价计价与控制-167及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-167及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价与控制-167及答案解析.doc（42页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价与控制-167 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中，首先要确定( )。（分数：1.00）A.报价成本，最低成本，实际成本B.限额成本，报价成本，实际成本C.实际成本，限额成本，最低成本D.最低成本，限额成本，报价成本2.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致

2、时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价3.世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的( )才能公开发售，（分数：1.00）A.批准后B.通知后C.授权后D.“无意见”表示后4.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。（分数：1.00）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日5.根据我国标准施工招标文件中的通用条款，在没有其他约定的情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书专用

3、条款通用条款中标通知书投标函及投标函附录B.协议书中标通知书专用条款通用条款投标函及投标函附录C.协议书中标通知书投标函及投标函附录专用条款通用条款D.协议书专用条款中标通知书投标函及投标函附录通用条款6.下列各项中属于工业项目设计核心的是( )。（分数：1.00）A.总平面设计B.建筑设计C.工艺设计D.土地规划设计7.关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价合理性是决定工程造价的基础C.造价高低、投资多少也影响项目决策D.项目决策的深度影响工程造价的控制效果8.国产标准设备原价，一般是按( )计算的。

4、（分数：1.00）A.带有备件的原价B.定额估价法C.系列设备插入估价D.分组组合估价9.根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是 ( )。（分数：1.00）A.10%B.15%C.20%D.25%10.公开招标须通过报刊或信息网络发布招标公告，采用邀请招标方式的，招标人应当向( )个以上具备承担招标项目能力的、资信良好的特定法人或其他组织发巾投标邀请书。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.611.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( )。（分数：1.00）A.施

5、工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位12.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收13.依据FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰14.下列对进口设备原价的阐述，正确的是( )。

6、（分数：1.00）A.进口设备的原价是进口设备的出厂价B.进口设备原价的构成与进口设备的交货类别无关C.进口设备原价即 CIFD.CIF包括 FOB国际运费、运输保险费，它作为关税完税价格15.根据标准施工招标文件中的通用条款，暂停施工期间，负责妥善保护工程并提供安全保障的责任人是( )。（分数：1.00）A.发包人B.监理人C.承包人D.造成暂停施工的责任人16.建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件说法错误的是 ( )。（分数：1.00）A.有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有足够的资金可以垫付工程的各项开支D

7、.有从事相关建筑活动所应有的技术装备以及法律、行政法规规定的其他条件17.对于 2004年发生海啸后的救灾工程，宜选用施工合同中的( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同18.下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是( )。（分数：1.00）A.工程进度计划与措施B.投标报价校核C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书19.某包工包料工程合同金额 3000万元，则预付款金额最低为( )万元。（分数：1.00）A.150B.300C.450D.90020.需要审批的工程项目，经有关审批部门批准，可以不招标的情形是( )。（分数：1

8、.00）A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的B.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的D.受自然地域环境限制的21.由于( )未按施工质量验收规范、设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷导致的工程质量保修，应当由( )负责修理并承担经济责任。（分数：1.00）A.承包人，承包人B.发包人，承包人C.发包人，发包人D.承包人，分包人22.世界银行工程造价中的未明确项目准备金是用来( )。（分数：1.00）A.支付工作范围以外可能增加的项目B.应付天灾、非正常经济情况及罢工C.补偿估算的任何误差

9、D.支付那些几乎可以肯定要发生的费用23.某分项工程工作计划在第 4、5、6 周施工，每周计划完成工程量 1000m3，计划单价为 20元/m 3；实际该分项工程于第 4、5、6、7 周完成，每周完成工程量 750m3，第 4、5 周的实际单价为 22元，第 6、7 周的实际单价为 25元。则第 6周末该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为( )元。（分数：1.00）A.-15000，-6750B.-6750，15000C.15000，6750D.-15000，675024.某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为 1800万元，报价成本为 2400万元，最高限额成本为 260

10、0万元，酬金数额为 460万元，同时规定成本节约额合同双方各 50%，若最后乙方完成工程的实际成本为 2650万元，则乙方能够获得的支付款额为( )万元。（分数：1.00）A.2100B.2600C.2650D.311025.在详细可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在( )以内。（分数：1.00）A.5%B.10%C.20%D.30%26.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为 100万美元，国外运费 5万美元，运输保险费 1万美元，关税税率 20%，增值税税率 17%，无消费税，则该设备的增值税为( )万元人民币(外汇汇率：1 美元=8.14 元人民币)。（分数：1.00

11、）A.146.68B.166.06C.174.35D.176.0227.建设项目工程造价在量上和( )相等。（分数：1.00）A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.固定资产投资与固定资产投资方向调节税之和D.项目自筹建到全部建成并验收合格交付使用所需的费用之和28.对于单价合同，下列叙述中正确的是( )。（分数：1.00）A.采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小B.可调单价合同只适用于地质条件不太落实的情况C.单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担D.固定单价合同对发包人有利，而对承包人不利29.以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预

12、算定额的机械台班消耗量时。机械台班幅度差应包括( )影响工时利用的时间。（分数：1.00）A.因气候变化或机械本身故障B.因工艺过程的特点、机器的保养C.因工人进行准备与结束工作D.因程序原因导致工效降低30.依据中华人民共和国担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权

13、人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任31.下列选项中，对“预算单价法”定义最准确的是( )。（分数：1.00）A.当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序基本同于安装工程施工图预算B.当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算C.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算，其百分比值(即安装费率)由主管部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定D.当初步设计提供的设备清单有规格和设备重

14、量时，可采用综合吨位指标编制概算，其综合号位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定32.某厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 25万元，加工费 3万元，辅助材料费5000元，专用工具费率 2%，废品损失费率 10%，外购配套件费 5万元，包装费率 1%，利润率为 8N，增值税率为 17%，非标准设备设计费 3万元，则该国产非标准设备的销项税金为( )万元。（分数：1.00）A.0.44B.6.789C.5.94D.49.7233.下列有关建设项目施工招标投标、评标、定标的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评

15、标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后 5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金34.业主方设有较小的工程建设项目管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，可确定一家具有此类项目管理能力与经验的( )派出管理团队与业主方的管理机构合并办公，共同管理项目。（分数：1.00）A.监理公司B.管理咨询单位C.招标代理机构D.业委会35.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为 20万元，合同工期为 200天。合同履行过程中，因不可

16、抗力事件发生致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工 10天，因季节性大雨停工 5天，因设计分包单位延期交图停工 7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。（分数：1.00）A.0.7B.3.7C.4.7D.5.236.关于标底，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用B.标底有成本、利润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的 120%以内C.我国招标投标法明确规定招标工程必须设置标底价格D.标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设

17、工程的期望价格37.以下各种方法中属于项目合理规模确定方法的是( )。（分数：1.00）A.技术水平对比法B.生产能力平衡法C.治理效果对比法D.管理及监测方式对比法38.在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是( )。（分数：1.00）A.在进口国目的港码头交货B.在出口国装运港口交货C.在进口国内陆指定地点交货D.在出口国内陆指定地点交货39.建设工程招投标是一种经济活动，也是一种法律行为，我国法学界一般认为( )。（分数：1.00）A.招标是要约，投标是承诺B.招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺D.招标是要约邀请，投标是承诺

18、，中标通知书是对投标承诺的承诺40.下列工业项目设计程序正确的是( )。（分数：1.00）A.设计准备初步设计技术设计设计交底总体设计施工图设计和配合施工B.设计准备初步设计技术设计施工图设计总体设计设计交底和配合施工C.设计准备总体设计初步设计技术设计施工图设计设计交底和配合施工D.方案设计初步设计施工图设计41.对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是( )。（分数：1.00）A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不愿承揽又不方便不投标的工程42.在主体专业系数法编制投资估算时，通常用( )为基数。（分数：1.00）A.设备费B.工艺设备投资C.直接建设成本

19、D.建筑安装工程费43.信息量大、可以反映各种偏差变量和指标、还便于计算机辅助管理、提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。（分数：1.00）A.横道图法B.时标网络法C.曲线法D.表格法44.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。（分数：1.00）A.费用由工程师承担，工期由承包人承担B.费用由承包人承担，工期由发包人承担C.费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D.费用和工期由承包人承担45.下列各项中，只能用于投标报价编制，而通常不用于招标控制价编制的是( )。（分

20、数：1.00）A.建设工程工程量清单计价规范B.建设工程设计文件及相关资料C.与建设项目相关的标准、规范、技术资料D.施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案46.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的 ( )。（分数：1.00）A.材料费B.加工费C.外购配套件费D.设计费47.某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为 3000m2，建筑工程直接工程费为 400元/m 2，其中毛石基础为 40元/m 2，而今拟建一栋办公楼 4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为 55元/m 2，其他结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为(

21、 )元。（分数：1.00）A.220000B.1660000C.380000D.160000048.下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是( )。（分数：1.00）A.材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D.资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额49.根据 FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是( )。（分数：1.00）A.索赔事件发生 28天内B.察觉或应当察觉索赔事件 28天内C.察觉或应当察觉索赔事件 42天内D.索赔事件发生 56天内50.依据FIDIC 施工合同条件，有

22、关指定分包商的特点表述正确的是( )。（分数：1.00）A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理51.某施工合同采用FIDIC 施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为 500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。（分数：1.00）A.500天B.538天C.865天D.903天52.按照FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件B.招标

23、文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰53.竣工决算报告情况说明书主要反映( )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。（分数：1.00）A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况54.自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费属于( )。（分数：1.00）A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备及开办费D.联合试运转费55.已知某世行项目各项数据为项目管理费 500万元，开工试车费 300万元，业主的行政性费用 1

24、00万元，生产前费用 600万元，运费和保险费 150万元，地方税 100万元，建设成本上升费用 120万元，则该项目间接建设成本( )万元。（分数：1.00）A.1000B.1500C.1750D.187056.某总承包单位获得发包人支付的某市区工程施工的全部价款收入 1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费 800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款 100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为( )万元。（分数：1.00）A.31.5B.30.69C.27D.28.9857.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提

25、下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10天内预付工程款B.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7天内向发包人发出要求预付通知C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14天后停止施工D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息58.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.0

26、0）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效59.采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的货物时，最适合的评标方法是( )。（分数：1.00）A.综合评标价法B.全寿命费用评标价法C.最低投标价法D.百分评定法60.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入( )。（分数：1.00）A.现场经费B.施工企业管理费C.涨价预备费D.基本预备费61.预算定额是按照( )编制的。（分数：1.00）A.社会平均先进水平B.行业平均先进水平C.社会平均水平D.行业平均水平62.( )就是在项目

27、过程和活动之间理清逻辑关系，优化管理协调关系，将其格式化、图表化，制成相应项目过程主要管理任务的流程图，并提供给项目管理团队的全体成员共同参与应用。（分数：1.00）A.项目成本管B.项目流程管理C.项目质量管理D.项目时间管理63.工程建设定额具有下列哪个特点( )。（分数：1.00）A.国际性B.长久性C.权威性D.法定性64.在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由( )。（分数：1.00）A.发包方作出处理决定B.监理工程师作出处理决定C.法院作出处理决定D.双方的上级主管部门作出处理决定65.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械

28、一台为施工单位自有设备，台班单价为 900元/台班，折旧费为 150元/台班，人工日工资单价为 40元/工日，窝工工费为 10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工 2天，造成人员窝工 20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要 5天时间，机械 5台班，人工 20个工日，材料费 5500元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。（分数：1.00）A.5800B.11300C.34000D.49500066.某进口设备的人民币货价为 50万元，国际运费费率为 10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是( )万元。（分数：1.00）A.11.

29、34B.11.33C.11.30D.10.00、67.建设工程施工合同(示范文本)对工程款的支付约定是：“在确认计量结果后( )日内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.2868.在各种合同类型中，最为常用的合同形式是( )。（分数：1.00）A.总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同69.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程(或扩大结构件)项目的工程量时，此时比较适用的编制概算的方法是( )。（分数：1.00）A.概算定额法B.概算指标法C.类似

30、工程预算法D.综合吨位指标法70.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为 50万元，并约定合同价的 70%为可调部分。可调部分中，人工占 45%、材料占 45%、其余占 10%。结算时，仅人工费价格指数增长了 10%，而其他未发生变化，则该工程项目应结算的工程价款为 ( )万元。（分数：1.00）A.51.01B.51.58C.52.25D.52.7571.某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为 800万元，措施费按直接工程费的 8%计算，间接费费率为 15%，利润率为 7%，税率为 3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为( )万元。（分数：1.00）A.1067.2B.1075

31、.4C.1089.9D.1099.372.建设项目投资含固定资产投资和流动资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在( )相等。（分数：1.00）A.数量上B.质上C.质量上D.量上二、多项选择题(总题数：24，分数：48.00)73.根据国家现行财税制度的规定，贷款还本的资金主要包括( )。（分数：2.00）A.固定资产折旧B.无形资产及递延资产摊销费C.可用于归还借款的利润D.按有关规定减免的销售税金E.盈余公积金74.下列公式表述正确的是( )。（分数：2.00）A.拟完工程计划投资=拟完工程量计划单价B.已完工程实际投资=实际工程量实际单价C.已完工程计划投资

32、=实际工程量实际单价D.投资偏差=(拟完工程量一实际工程量)计划单价E.进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资75.分部分项工程工料单价的编制依据包括( )。（分数：2.00）A.预算定额B.人工单价C.措施费和间接费的取费标准D.利润率E.税率76.厂房建筑设计方案评价的技术经济指标有( )。（分数：2.00）A.建筑物周长与建筑面积比B.厂房空地面积与建筑面积比C.工程全寿命成本D.厂房展开面积E.柱网布置面积77.在FIDIC 合同条件中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括 ( )。（分数：2.00）A.业主延误移交施工现场B.业主提前占用工程C.工程师延误发放图纸D

33、.不可预见的外界条件E.施工中遇到文物78.总成本费用估算时按生产成本加期间费用法不计入生产成本的是( )。（分数：2.00）A.其他直接支出B.间接费用C.管理费用D.财务费用E.营业费用79.下列有关不可抗力的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.不可抗力是指合同当事人不能预见或可以预见但不能避免和克服的客观情况B.不可抗力包括瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情况C.对于地震、海啸等自然灾害应根据合同专用条款的约定判断是否为不可抗力D.因不可抗力事件所导致停工，承包商既可索赔费用，又可索赔工期E.因不可抗力所导致的工程清理费用，由发包人承担80.施工图预算审查的方法有( )。（分数：

34、2.00）A.全面审查法B.重点抽查法C.对比审查法D.系数估算审查法E.联合会审法81.采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是( )。（分数：2.00）A.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程单价)B.措施项目费=(措施项目工程量措施项目综合单价)C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价82.下列阐述正确的是( )。（分数：2.00）A.施工定额是以同一性质的施工过程工序作为研究对象B.预算定额是在编制施工图预算阶段，以工程中的分项工程和结构构作为对象编制C.概算定额是一种生产性定额D.投资估算指标是编制投资估算、计算投资需要量

35、时使用的一种定额E.预算定额的项目划分很细，是工程定额中分项最细，定额子目最多的一种定额83.建安工程费用中，直接工程费包括( )。（分数：2.00）A.材料费B.企业管理费C.冬雨期施工增加费D.人工费E.机械使用费84.关于联合体投标的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方必须指定牵头人，牵头人不得再以自己的名义单独投标C.联合体中的牵头人可以以自己的名义提交投标保证金D.联合体各方签订共同投标协议后，其成员也可以参加其他联合体在另一项目中的投标E.联合体中标后，由联合体各方分别与招标人签订合同

36、85.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保障费的是( )。（分数：2.00）A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费86.选择工艺流程方案时，需研究的问题有( )。（分数：2.00）A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置87.下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是 ( )。（分数：2.00）A.施工本身导致的停工时间B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间D.多余工作时间E.偶然工作

37、时间88.设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括( )。（分数：2.00）A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法89.根据我国现行建筑安装工程项目费用组成，下列关于费用的描述正确的是( )。（分数：2.00）A.材料费是指在施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用B.材料费中包括了对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.施工机械使用费不包括大型机械设备的场外运费及安拆费D.以直接费为计算基础时，利润等于直接费乘以相应利润率E.当安装的设备价值作为安装工程产值时，该设备的价款还应计算营业税等建安工程税

38、金90.下列纠偏措施中，属于经济措施的有( )。（分数：2.00）A.明确各级投资控制人员的任务、权利和责任B.检查投资目标分解的合理性C.检查资金使用计划的保障性D.加强索赔管理E.检查施工进度计划的协调性91.NEC合同关于预付款的规定，应由业主决定的是( )。（分数：2.00）A.预付款在何处约定B.是否必须先提交履约保函C.是否必须先提交预付款保函D.工程师是否开具预付款证书E.业主何时支付预付款92.在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是( )。（分数：2.00）A.先进适用B.安全可靠C.经济合理D.简明适用E.平均先进93.根据标准施工招

39、标文件中的通用条款，应由发包人承担的工作包括( )。（分数：2.00）A.委托监理人按合同约定的时间向承包人发出开工通知B.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底C.按合同约定及时组织竣工验收D.按专用合同条款的约定向承包人提供施工场地E.保证工程施工和人员的安全94.在评标工作的初步评审阶段，投标文件的形式评审的内容包括( )。（分数：2.00）A.报价构成的合理性B.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致C.环境保护管理体系与措施D.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章E.报价唯一，即只能有一个有效报价95.建设项目的设备及工器具购置费包括( )。（分

40、数：2.00）A.设备购置费B.工器具购置费C.联合试运转费D.生产家具购置费E.办公和生活家具购置费96.根据工程建设项目招投标范围和规模标准规定的规定，下列项目中，必须进行招标的是( )。（分数：2.00）A.项目总投资为 3500万元，但施工单项合同估算价为 60万元的体育中心篮球场工程B.某中学新建一栋投资额约 150万元的教学楼工程C.利用国家扶贫资金 300万元，以工代赈且使用农民工的防洪堤工程D.项目总投资为 2800万元，但合同估算价约为 120万元的某市科技服务中心的主要设备采购工程E.总投资 2400万元，合同估算金额为 60万元的某商品住宅的勘察设计工程工程造价计价与控制

41、-167 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中，首先要确定( )。（分数：1.00）A.报价成本，最低成本，实际成本B.限额成本，报价成本，实际成本C.实际成本，限额成本，最低成本D.最低成本，限额成本，报价成本 解析：解析 首先要确定限额成本、报价成本和最低成本，当实际成本没有超过最低成本时，承包人花费的成本费用及应得酬金等都可得到发包人的支付，并与发包人分享节约额；如果实际工程成本在最低成本和报价成本之间，承包人只能得到成本和酬金；如果实际工程成本在报价成本与最高限额成本之间，则只

42、能得到全部成本；实际工程成本超过最高限额成本时，则超过部分发包人不予支付。2.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准 C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价解析：解析 投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。投标文件中用数字表示的数额与用文字

43、表示的数额不一致时，以文字数额为准。单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。3.世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的( )才能公开发售，（分数：1.00）A.批准后B.通知后C.授权后D.“无意见”表示后 解析：解析 世界银行虽然并不“批准”招标文件，但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。4.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。（分数：1.00）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招标文件之日解

44、析：解析 关键时间点本章涉及很多，考生应注意区分。投标有效期从投标截止时间开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作。一般项目投标有效期为6090 天，大型项目 120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。5.根据我国标准施工招标文件中的通用条款，在没有其他约定的情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书专用条款通用条款中标通知书投标函及投标函附录B.协议书中标通知书专用条款通用条款投标函及投标函附录C.协议书中标通知书投标函及投标函附录专用条款通用条款 D.协议书专用条款中标通知书投标函

45、及投标函附录通用条款解析：解析 组成合同文件的内容包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其他合同文件。上述合同文件应能够互相解释、互相说明。当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的优先解释顺序。6.下列各项中属于工业项目设计核心的是( )。（分数：1.00）A.总平面设计B.建筑设计C.工艺设计 D.土地规划设计解析：解析 工艺设计是工程设计的核心，是根据工业企业生产的特点、生产性质和功能来确定的。工艺设计一般包括生产设备的选择、工艺流程设计、工艺定额的制定和生产方法的确定。工艺设计标准高低，不仅直接影响工程

46、建设投资的大小和建设进度，而且还决定着未来企业的产品质量、数量和经营费用。7.关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价合理性是决定工程造价的基础 C.造价高低、投资多少也影响项目决策D.项目决策的深度影响工程造价的控制效果解析：解析 本题考查项目决策与工程造价的关系。建设项目决策与工程造价的关系：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；项目决策的内容是决定工程造价的基础；造价高低、投资多少也影响项目决策；项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。所以本题答案应该是 B。8.国产标准设备

47、原价，一般是按( )计算的。（分数：1.00）A.带有备件的原价 B.定额估价法C.系列设备插入估价D.分组组合估价解析：解析 国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。国产标准设备原价有两种，即带有备件的原价和不带有备件的原价。在计算时，一般采用带有备件的原价。9.根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是 ( )。（分数：1.00）A.10% B.15%C.20%D.25%解析：解析 承发包双方可在专用条款中约定不同的扣回方法

48、，例如建设部招标文件范本中规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的 10%后，由承包人开始向发包人还款，发包人从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前 3个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。10.公开招标须通过报刊或信息网络发布招标公告，采用邀请招标方式的，招标人应当向( )个以上具备承担招标项目能力的、资信良好的特定法人或其他组织发巾投标邀请书。（分数：1.00）A.3 B.4C.5D.6解析：解析 公开招标须通过报刊或信息网络发布招标公告，采用邀请招标方式的，招标人应当向 3个以上(含 3个)具备承担招标项目能力的、资信良好的特定法人或其他组织发

49、出投标邀请书。11.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( )。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.建设单位 D.监理单位解析：解析 中华人民共和国建筑法规定，因地震、洪水、台风等不可抗拒的原因造成的损坏情况，施工单位、设计单位不承担经济责任，由建设单位负责处理。12.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充已提交的投标文件C.招标人可以修改已提交的招标文件D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 解析：解析 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还。此外，若中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交