【工程类职业资格】工程造价计价-6及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价计价-6及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价计价-6及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价计价-6 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：36，分数：72.00)1.某施工机械预计使用 9 年，使用期内有 3 个大修理周期，大修间隔台班为 800 台班，一次大修理费为4500 元，则其台班大修理费为_元。 A.1.88 B.3.75 C.5.63 D.16.88（分数：2.00）A.B.C.D.2.中小型机械报废时回收的残值率为_ A.2% B.3% C.4% D.5%（分数：2.00）A.B.C.D.3.为保障机械正常运输所需替换设备与随机工具、器具的摊销费用，属于_ A.折旧 B.大修理费 C.经常修理费 D.工具用具使用费

2、（分数：2.00）A.B.C.D.4.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为 12.47kg，损耗量为 0.65kg，则该材料的损耗率为_ A.4.95% B.5.21% C.5.45% D.5.50%（分数：2.00）A.B.C.D.5.预算定额的编制过程应按照_水平编制。 A.社会平均先进 B.社会平均 C.行业平均先进 D.行业平均（分数：2.00）A.B.C.D.6.已知水泥必须损耗量是 1200t，损耗率是 3%，那么水泥的净用量是_t。 A.39964 B.40000 C.42436 D.42474（分数：2.00）A.B.C.D.7.利息索赔的利率标准在合

3、同中没有约定或约定不明的，可以按照中国人民银行发布的计算。 A.同期同类存款利率 B.同期同类贷款利率 C.同期贴现利率 D.同期法定存款准备率（分数：2.00）A.B.C.D.8.指数按其_不同，分为综合指数和平均数指数。 A.所反映的现象范围 B.所编制的方法 C.所反映的现象性质 D.所采用的基期（分数：2.00）A.B.C.D.9.工程造价合理性的前提是_ A.项目决策的内容 B.项目决策的正确性 C.项目决策的深度 D.项目投资的多少（分数：2.00）A.B.C.D.10.民事诉讼解决民事纠纷活动的方式不包括_ A.审理 B.执行 C.鉴定 D.判决（分数：2.00）A.B.C.D.

4、11.关于民用住宅的层数选择问题，下列说法正确的是_ A.层数越多，单位造价就越低 B.层数越多，在单位面积上所分摊的地坪和屋盖的造价越少 C.层数越接近于 6 层，相临层次间单位造价的差值也越大 D.6 层以内住宅，层数越多，单位造价越多（分数：2.00）A.B.C.D.12.某一新建住宅小区，该小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为 250 万元，给排水工程概算为 15 万元，电气设备及安装工程概算为 40 万元，热力设备及安装工程概算 10 万元，采暖工程概算 10 万元，电气、照明工程概算 15 万元。则该公共建筑的建筑工程概算为 _ A.290 B.300 C.320 D.340（分

5、数：2.00）A.B.C.D.13.某新建项目，建设期 3 年，第一年贷款 300 万元，第二年贷款 600 万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放，年利率为 6%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是_万元。 A.36.0 B.54.54 C.56.73 D.58.38（分数：2.00）A.B.C.D.14.与预算单价法相比，实物量法的优点是反映了工程产品的_ A.计划价格水平 B.最终价格水平 C.实际价格水平 D.工程总造价（分数：2.00）A.B.C.D.15.项目决策的_是决定工程造价的基础。 A.正确性 B.内容 C.深度 D.数额（分数：2.00）A.B.C

6、.D.16.下列关于采用招标控制价招标的优点，表述错误的是_ A.可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险 B.提高了透明度，避免了暗箱操作、寻租等违法活动的产生 C.各投标人自主报价、公平竞争的同时应受标底的影响 D.既设置了控制上限又尽量地减少了业主依赖评标基准价的影响（分数：2.00）A.B.C.D.17.厂区地形力求平坦而略有坡度，一般_为宜。 A.1%3% B.3%5% C.5%10% D.10%15%（分数：2.00）A.B.C.D.18.分部分项工程量清单项目特征中，可不详细描述的内容是_ A.涉及结构要求的内容 B.对计量计价没有实质影响的内容 C.应由投标人根据当地材料

7、和施工要求确定的内容 D.清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的内容（分数：2.00）A.B.C.D.19.经评审的最低投标价法主要适用于_ A.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 B.后续费用较高的项目 C.招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D.风险较大的项目（分数：2.00）A.B.C.D.20.投标准备时间最短不得少于_ A.15 天 B.20 天 C.30 天 D.45 天（分数：2.00）A.B.C.D.21.一般项目投标有效期为_天。 A.6090 B.90120 C.5080 D.60120（分数：2.00）A.B.C.D.22.在某项目的招投标过程中，甲、乙、

8、丙投标人的投标报价分别为 500 万元、480 万元、350 万元，评标基准价为 420 万元，投标报价偏差率最小的投标人为_ A.甲投标人 B.乙投标人 C.丙投标人 D.甲、丙投标人（分数：2.00）A.B.C.D.23.总价合同一般在下列_情况下使用。 A.项目规模大、工期长 B.项目的技术难度较低 C.愿意承包项目的承包商较少 D.项目的外部环境恶劣（分数：2.00）A.B.C.D.24.一般较少采用设计施工总承包模式的项目是_ A.受业主委托监督合同履行的建筑工程项目 B.要求提供建设项目前期工作和运营准备工作综合服务的项目 C.大型土方工程及道路工程等设计工作量少的项目 D.大型土

9、方工程及道路工程等设计工作量复杂的项目（分数：2.00）A.B.C.D.25.我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的_ A.0.4% B.1% C.0.4%0.6% D.1%1.5%（分数：2.00）A.B.C.D.26.以下事件不会导致合同价款调整的是_ A.物价波动 B.法律法规政策变化 C.外部环境变化 D.工程索赔（分数：2.00）A.B.C.D.27.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于_ A.工程变更索赔 B.合同终止的索赔 C.不可预见的不利条件索赔 D.不可抗力事件的索赔（分数：2.00）A.B.C.D.28.某工程网络计划有三条独立的线路 AD，BE

10、，CF，其中 BE 为关键线路，TFA=TFD=2d，TF C=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因施工方案原因使 B 工作延误6d，因业主原因使 A 工作延误 10d，因不可抗力使 D、E、F 工作均延误 12d，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔为_d。 A.8 B.18 C.20 D.22（分数：2.00）A.B.C.D.29.某包工包料工程合同金额为 3000 万元，则预付款金额最低为_万元。 A.150 B.300 C.450 D.900（分数：2.00）A.B.C.D.30.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 1.2106m3，合同约定：工程款按月支

11、付并同时在该款项中扣留 5%的工程保证金；土方工程为全费用单价，每立方米 12 元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为 10 元。某月施工单位完成土方工程量 3105m3，截至该月累计完成的工程量为 1.3106m3，则该月应结工程款为_万元。 A.323 B.340 C.342 D.360（分数：2.00）A.B.C.D.31.综合评估法下，评标分值的构成不包括_ A.施工组织设计 B.投标报价 C.偏差分析 D.项目管理机构（分数：2.00）A.B.C.D.32.预付款担保的形式不包括_ A.银行保函 B.给付定金 C.抵押担保 D.由担保公司提供担保（分数

12、：2.00）A.B.C.D.33.当事人对利息付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程没有交付的，应付款时间为_ A.当事人起诉之日 B.建设工程实际交付之日 C.提交竣工结算文件之日 D.计付应付工程价款之日（分数：2.00）A.B.C.D.34.项目建设单位应在项目竣工后_个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核。 A.1 B.2 C.3 D.6（分数：2.00）A.B.C.D.35.各种存货应当按照_计价。 A.市场法 B.收益法 C.入账时的实际成本 D.取得时的实际成本（分数：2.00）A.B.C.D.36.下列关于建设项目保修的说法中，错误的是_ A.保修期自实际竣工日期

13、起计算 B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年 C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为 50 年 D.供热与供冷系统为 2 个采暖期和供热期（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：12，分数：48.00)37.下列费用中属于生产准备及开办费的是_ A.人员培训费 B.保证新建项目初期正常生产所必须购置的生产办公和生活家具费用 C.提前进厂费 D.备品备件费 E.进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转发生的费用（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.下列单位中可能成为工程量清单计量单位的有_ A.t B.10m2 C.套 D.

14、100m3 E.项（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.最能体现信息动态性变化特征。并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括_ A.价格信息 B.政策文件 C.工程造价指数 D.各种定额资料 E.已完工程信息（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.按定额的编制程序和用途分类，可以把工程建设定额分为_ A.施工定额 B.劳动消耗定额 C.企业定额 D.概算指标 E.投资估算指标（分数：4.00）A.B.C.D.E.41.建筑安装工程税金包括_ A.营业税 B.城市维护建设税 C.教育费附加 D.土地增值税 E.印花税（分数：4.00）A.B.C.D.E.42.对建设项目决

15、策与工程造价的关系的描述，正确的有_ A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提 B.项目决策的内容是决定工程造价的依据 C.工程造价的数额影响项目决策的结果 D.项目决策的深度影响投资估算的精确度 E.项目决策的内容包括工程造价的确定（分数：4.00）A.B.C.D.E.43.施工图预算的编制原则有_ A.严格执行国家的建设方针 B.完整、准确地反映设计内容 C.要坚持结合拟建工程的实际 D.简浩、易懂 E.反映工程所在地当时的价格水平（分数：4.00）A.B.C.D.E.44.设计概算编制方法中，给水排水、采暖工程概算的编制方法包括_ A.概算定额法 B.预算单价法 C.概算指标法 D.扩

16、大单价法 E.类似工程预算法（分数：4.00）A.B.C.D.E.45.招标工程量清单的编制依据包括_ A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法 B.建设工程设计文件及相关资料 C.与建设工程有关的标准、规范、技术资料 D.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案 E.工程所在地政府要求的预算编制形式（分数：4.00）A.B.C.D.E.46.在项目决策阶段，影响工程造价的因素包括_ A.建设规模 B.预付款项 C.技术方案 D.设备方案 E.工程方案（分数：4.00）A.B.C.D.E.47.工程造价信息的特点包括_ A.区域性 B.专业性 C.单一性 D.周期性 E.

17、系统性（分数：4.00）A.B.C.D.E.48.关于新增固定资产价值计算，下列说法不正确的有_ A.新增固定资产的计算对象是单项工程 B.对于全部建成、交付使用的附属辅助工程，不应计算新增固定资产价值 C.凡购置达到固定资产标准，不需要安装的设备、工器具，在交付使用后不计算新增固定资产价值 D.独立发挥效益的非生产性工程，建成交付使用后，应计算新增固定资产的价值 E.属于固定资产范畴的其他投资，应随同受益工程交付使用的，同时一并计入新增固定资产价值（分数：4.00）A.B.C.D.E.工程造价计价-6 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：36，分

18、数：72.00)1.某施工机械预计使用 9 年，使用期内有 3 个大修理周期，大修间隔台班为 800 台班，一次大修理费为4500 元，则其台班大修理费为_元。 A.1.88 B.3.75 C.5.63 D.16.88（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 寿命期内大修理次数=大修周期-1=3-1=2(次)； 耐用总台班=大修间隔台班大修周期=8003=2400(台班)； 台班大修理费=一次大修理费寿命期内大修理次数耐用台班=(45002)/2400=3.75(元)。2.中小型机械报废时回收的残值率为_ A.2% B.3% C.4% D.5%（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解

19、析 残值率是指机械报废时回收的残值占机械原值的百分比。残值率按目前有关规定执行：运输机械 2%，掘进机械 5%，特大型机械 3%，中小型机械 4%。3.为保障机械正常运输所需替换设备与随机工具、器具的摊销费用，属于_ A.折旧 B.大修理费 C.经常修理费 D.工具用具使用费（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 经常修理费指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用，包括为保障机械正常运转所需替换与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转及日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。4.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为

20、 12.47kg，损耗量为 0.65kg，则该材料的损耗率为_ A.4.95% B.5.21% C.5.45% D.5.50%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 材料净用量=材料消耗量-损耗量=12.47-0.65=11.82(kg)； 材料损耗率=损耗量/净用量100%=0.65/11.82100%=5.50%。5.预算定额的编制过程应按照_水平编制。 A.社会平均先进 B.社会平均 C.行业平均先进 D.行业平均（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据，因此，它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时

21、间确定定额水平。所以定额的平均水平，是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需的劳动时间。因此，预算定额的编制过程应按社会平均水平编制。6.已知水泥必须损耗量是 1200t，损耗率是 3%，那么水泥的净用量是_t。 A.39964 B.40000 C.42436 D.42474（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 根据公式：材料损耗量=材料净用量损耗率，可得：材料净用量=材料损耗量/损耗率=1200/3%=40000(t)。7.利息索赔的利率标准在合同中没有约定或约定不明的，可以按照中国人民银行发布的计算。 A.同期

22、同类存款利率 B.同期同类贷款利率 C.同期贴现利率 D.同期法定存款准备率（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 利息的索赔包括：发包人拖延支付工程款利息；发包人迟延退还工程保留金的利息；承包人垫资施工的垫资利息；发包人错误扣款的利息等。至于具体的利率标准，双方可以在合同中明确约定，没有约定或约定不明的，可以按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。8.指数按其_不同，分为综合指数和平均数指数。 A.所反映的现象范围 B.所编制的方法 C.所反映的现象性质 D.所采用的基期（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 指数按照采用的基期不同，分为定基指数和环比指数：指数按其所编制

23、的方法不同，分为综合指数和平均数指数。9.工程造价合理性的前提是_ A.项目决策的内容 B.项目决策的正确性 C.项目决策的深度 D.项目投资的多少（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。项目决策正确，意味着对项目建设作出科学的决断，优选出最佳投资行动方案，达到资源的合理配置，这样才能合理地估计和计算工程造价，并且在实施最优投资方案过程中，有效地控制工程造价。10.民事诉讼解决民事纠纷活动的方式不包括_ A.审理 B.执行 C.鉴定 D.判决（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的仲裁协议，自

24、愿将纠纷提交仲裁机构作出裁决的一种纠纷解决方式。民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、判决、执行等方式解决民事纠纷的活动。11.关于民用住宅的层数选择问题，下列说法正确的是_ A.层数越多，单位造价就越低 B.层数越多，在单位面积上所分摊的地坪和屋盖的造价越少 C.层数越接近于 6 层，相临层次间单位造价的差值也越大 D.6 层以内住宅，层数越多，单位造价越多（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，即层数越多越经济。但是边际造价系数也在逐渐减小，说明随着层数的增加，单方造价系数下降幅度减缓，当住宅超过 7 层时，就要增

25、加电梯费用，需要较多的交通面积(过道、走廊要加宽)和补充设备(供水设备和供电设备等)。12.某一新建住宅小区，该小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为 250 万元，给排水工程概算为 15 万元，电气设备及安装工程概算为 40 万元，热力设备及安装工程概算 10 万元，采暖工程概算 10 万元，电气、照明工程概算 15 万元。则该公共建筑的建筑工程概算为 _ A.290 B.300 C.320 D.340（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等；设备及安装工程概算

26、包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工器具及生产家具购置费概算等。该公共建筑的建筑工程概算=250+15+10+15=290(万元)。13.某新建项目，建设期 3 年，第一年贷款 300 万元，第二年贷款 600 万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放，年利率为 6%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是_万元。 A.36.0 B.54.54 C.56.73 D.58.38（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建设期贷款利息为：q1=3001/26%=9(万元)；q2=(300+9+600/2)6%=36.54(万元)；q

27、3=(300+9+600+36.54)6%=56.73(万元)。14.与预算单价法相比，实物量法的优点是反映了工程产品的_ A.计划价格水平 B.最终价格水平 C.实际价格水平 D.工程总造价（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 在市场经济条件下，人工、材料和机械台班单价是随市场而变化的，它们是影响工程造价最活跃、最主要的因素。用实物量法编制施工图预算，采用的是工程所在地当时人工、材料、机械台班价格，能较好地反映实际价格水平，工程造价的准确性高。虽然计算过程较单价法繁琐，但利用计算机便可解决此问题。因此，实物量法是与市场经济体制相适应的预算编制方法。15.项目决策的_是决定工程造价的

28、基础。 A.正确性 B.内容 C.深度 D.数额（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 项目决策与工程造价的关系包括：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。16.下列关于采用招标控制价招标的优点，表述错误的是_ A.可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险 B.提高了透明度，避免了暗箱操作、寻租等违法活动的产生 C.各投标人自主报价、公平竞争的同时应受标底的影响 D.既设置了控制上限又尽量地减少了业主依赖评标基准价的影响（分数：2.00）A.B.C.

29、 D.解析：解析 采用招标控制价招标的优点包括：(1)可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险；(2)提高了透明度，避免了暗箱操作、寻租等违法活动的产生；(3)可使各投标人自主报价、公平竞争，符合市场规律。投标人自主报价，不受标底的左右；(4)既设置了控制上限又尽量地减少了业主依赖评标基准价的影响。17.厂区地形力求平坦而略有坡度，一般_为宜。 A.1%3% B.3%5% C.5%10% D.10%15%（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厂房与构筑物，满足生产安全要求。厂区地形力求平坦而略有坡度(一

30、般 5%10%为宜)，以减少平整土地的土方工程量，节约投资，又便于地面排水。18.分部分项工程量清单项目特征中，可不详细描述的内容是_ A.涉及结构要求的内容 B.对计量计价没有实质影响的内容 C.应由投标人根据当地材料和施工要求确定的内容 D.清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的内容（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 在分部分项工程量清单中所列出的项目，可不详细描述的内容包括：(1)无法准确描述的内容，如土壤类别，可考虑其描述为“综合”，注明由投标人根据地质勘探资料自行确定土壤类别，决定报价；(2)施工图纸、标准图集标注明确的，对这些项目可描述为见图集页号及节点大样等；

31、(3)清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的，如土方工程中的“取土运距”“弃土运距”等。19.经评审的最低投标价法主要适用于_ A.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 B.后续费用较高的项目 C.招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D.风险较大的项目（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 详细评审的方法主要有经评审的最低投标价法和综合评估法。按照评标委员会和评标方法暂行规定第三十条的规定，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。20.投标准备时间最短不得少于_ A.15 天 B.20 天 C.30 天 D.45

32、 天（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 投标准备时间是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 天。招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。21.一般项目投标有效期为_天。 A.6090 B.90120 C.5080 D.60120（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 一般项目投标有效期为 6090 天，大型项目为 120 天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。22.在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为 50

33、0 万元、480 万元、350 万元，评标基准价为 420 万元，投标报价偏差率最小的投标人为_ A.甲投标人 B.乙投标人 C.丙投标人 D.甲、丙投标人（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 在评标过程中，可以对各个投标文件按下式计算投标报价偏差率： 偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价100% 甲投标人：偏差率=(500-420)/420100%=19.05%； 乙投标人：偏差率=(480-420)/420100%=14.29%； 丙投标人：偏差率=(350-420)/420100%=-16.67%。23.总价合同一般在下列_情况下使用。 A.项目规模大、工期长 B.项

34、目的技术难度较低 C.愿意承包项目的承包商较少 D.项目的外部环境恶劣（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同。建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。24.一般较少采用设计施工总承包模式的项目是_ A.受业主委托监督合同履行的建筑工程项目 B.要求提供建设项目前期工作和运营准备工作综合服务的项目 C.大型土方工程及道路工程等设计工作量少的项目 D.大型土方工程及道路工程等设计工作量复杂的项目（分数：2.00）A.B.C. D.解析

35、：解析 设计 施工总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。设计施工总承包一般适用于建筑工程项目。但是大型土方工程及道路工程等设计工作量少的项目一般较少采用设计施工总承包模式。25.我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的_ A.0.4% B.1% C.0.4%0.6% D.1%1.5%（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 保函手续费如承包工程的履约保函、预付款保函、保留金保函等。在为承包商出具这些保函时，银行要按保函金额收取一定的手续费。如中国银行一般收取保函金额 0.4%0.6%的年手续费；外国银行一般收取保函金

36、额 1%的年手续费。26.以下事件不会导致合同价款调整的是_ A.物价波动 B.法律法规政策变化 C.外部环境变化 D.工程索赔（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 一般来说，合同价款调整事件主要包括：(1)法律法规政策变化；(2)工程变更及现场签证；(3)物价波动；(4)工程索赔。此外，其他一些事件，如：项目特征描述不符，工程量清单缺项漏项，工程量偏差，暂估价，提前竣工(赶工补偿)，误期赔偿，以及不可抗力等事件也会使工程合同的价款产生变动。27.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于_ A.工程变更索赔 B.合同终止的索赔 C.不可预见的不利条件索赔 D.不可抗

37、力事件的索赔（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 不可预见的不利条件索赔，是指承包人在工程施工期间，施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，例如地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等，承包人可以就因此遭受的损失提出索赔。28.某工程网络计划有三条独立的线路 AD，BE，CF，其中 BE 为关键线路，TFA=TFD=2d，TF C=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因施工方案原因使 B 工作延误6d，因业主原因使 A 工作延误 10d，因不可抗力使 D、E、F 工作均延误 12d，则施工方

38、就上述事件可向业主提出的工期索赔为_d。 A.8 B.18 C.20 D.22（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 因施工方案原因导致的延误不能提出工期索赔，只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔，AD 线路一共延误了 10+12=22d，但是 TFA=TFD=2d，则 A、D 工作中各有 2d 的工作总时差不能索赔，所以工期索赔总天数为 18d。29.某包工包料工程合同金额为 3000 万元，则预付款金额最低为_万元。 A.150 B.300 C.450 D.900（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 根据建设工程价款结算暂行办法的规定，预付款的比例原则上不低

39、于合同金额的10%，不高于合同金额的 30%。则预付款金额最低=300010%=300(万元)；最高=300030%=900(万元)。30.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 1.2106m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程保证金；土方工程为全费用单价，每立方米 12 元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整单价，每立方米为 10 元。某月施工单位完成土方工程量 3105m3，截至该月累计完成的工程量为 1.3106m3，则该月应结工程款为_万元。 A.323 B.340 C.342 D.360（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 合同估计

40、工程量的上限为：1.210 6110%=1.32106m3，而截至该月累计完成的工程量为1.3106(m3)，所以在本月完成的 3105m3中，没有超出的工程量，应采用每立方米 12 元的单价进行计算。则该月应结工程款=310 512(1-5%)=342(万元)。31.综合评估法下，评标分值的构成不包括_ A.施工组织设计 B.投标报价 C.偏差分析 D.项目管理机构（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 综合评估法下评标分值构成分为四个方面，即施工组织设计、项目管理机构、投标报价、其他评分因素。总计分值为 100 分。32.预付款担保的形式不包括_ A.银行保函 B.给付定金 C.抵

41、押担保 D.由担保公司提供担保（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。33.当事人对利息付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程没有交付的，应付款时间为_ A.当事人起诉之日 B.建设工程实际交付之日 C.提交竣工结算文件之日 D.计付应付工程价款之日（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，

42、为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。34.项目建设单位应在项目竣工后_个月内完成竣工财务决算的编制工作，并报主管部门审核。 A.1 B.2 C.3 D.6（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 项目建设单位应在项目竣工后 3 个月内完成竣工决算的编制工作，并报主管部门审核。主管部门收到竣工财务决算报告后，对于按规定由主管部门审批的项目，应及时审核批复，并报财政部备案；对于按规定报财政部审批的项目，一般应在收到竣工决算报告后 1 个月内完成审核工作，并将经过审核后的决算报告报财政部(经济建设司)审批。3

43、5.各种存货应当按照_计价。 A.市场法 B.收益法 C.入账时的实际成本 D.取得时的实际成本（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 存货是指企业的库存材料、在产品、产成品等。各种存货应当按照取得时的实际成本计价。存货的形成，主要有外购和自制两个途径。外购的存货，按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、入库前加工整理及挑选费用，以及缴纳的税金等计价；自制的存货，按照制造过程中的各项实际支出计价。36.下列关于建设项目保修的说法中，错误的是_ A.保修期自实际竣工日期起计算 B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年 C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结

44、构工程，保修年限为 50 年 D.供热与供冷系统为 2 个采暖期和供热期（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建设工程质量管理条例第四十条规定，基础设施工程、旁屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。二、B多项选择题/B(总题数：12，分数：48.00)37.下列费用中属于生产准备及开办费的是_ A.人员培训费 B.保证新建项目初期正常生产所必须购置的生产办公和生活家具费用 C.提前进厂费 D.备品备件费 E.进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转发生的费用（分数：4.00）A. B. C. D.E.解析：解析 生产准备及开办费是指建设单位为保证项目正

45、常生产而发生的人员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的生产办公、生活家具用具及工器具等购置费用。包括：(1)人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等；(2)为保证初期正常生产(或营业、使用)所必需的生产办公、生活家具用具购置费；(3)为保证初期正常生产(或营业、使用)必需的第一套不够固定资产标准的生产工具、器具、用具购置费。不包括备品备件费。38.下列单位中可能成为工程量清单计量单位的有_ A.t B.10m2 C.套 D.100m3 E.项（分数：4.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 计量单位应采用基本单位，除各专业另有特殊规定外均按以下单位计量：(1)以重量计算的项目吨或千克(t 或 kg)；(2)以体积计算的项目立方米(m 3)；(3)以面积计算的项目平方米(m2)；(4)以长度计算的项目一米(m)；(5)以自然计量单位计算的项目个、套、块、樘