【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-166及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-166及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价管理基础理论与相关法规-166及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价管理基础理论与相关法规-166 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，我国现行建筑安装工程费构成中，材料二次搬运费应计入( )。（分数：1.00）A.直接费B.其他直接费C.现场管理费D.间接费2.如果承包商要求对原工程进行变更，则( )（分数：1.00）A.向业主提出变更申请，由业主决定B.向监理工程师提出变更文件，由监理工程师决定C.向监理工程师提出变更文件，由监理工程师组织专业监理工程师审查D.承包商直接更改即可3.施工期内，措施费用按承包人在投标

2、报价书中的措施费用进行控制，有下列哪种情况措施费用不予调整( )。（分数：1.00）A.承包商更改施工组织设计，造成措施费增加B.因发包人原因并经承包人同意顺延工期，造成措施费增加C.因国家法律、政策变化导致税金增加D.单价合同中，实际完成的工程量超过发包人所提工程量清单的工程量，造成措施费增加4.索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据。索赔文件不包括( )（分数：1.00）A.索赔信B.索赔报告C.附件D.索赔申请5.工程承包中的分包、技术转让是( )风险控制措施的运用。（分数：1.00）A.风险分离B.风险分散C.风险转移D.风险回避6.材料消耗量定

3、额编制采用( )是为了取得编制材料损耗定额的资料。（分数：1.00）A.现场技术测定法B.试验法C.理论计算法D.比较类推法7.以下关于保修费用处理的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.承包单位未按设计要求施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任B.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任C.因建筑材料不合格引起的质量缺陷，由承包单位承担经济责任D.因不可抗力造成的损坏问题，由建设单位负责处理8.招标采用邀请招标方式的，招标人应当向( )家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.89.我国现行工程造价计价

4、依据由标准类、定额类和相关法律法规类构成属于( )。（分数：1.00）A.按用途分类B.按适用对象分类C.工程造价计价体系D.按执行范围分类10.生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略计算拟建项目投资额的方法，下列关于生产能力指数法的说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程造价与规模呈线性关系，单位造价随工程规模的增大而增大B.在正常情况下，生产能力指数取值通常在 01 之间C.若已建类似项目的规模与拟建项目生产规模相差不大，则指数工的取值约在 0.60.7 之间D.同一性质的项目在不同生产率水平的国家指数 x 的取值往往不同11.当工程内容明确、工期较短时，宜采

5、用( )合同。（分数：1.00）A.可调总价合同B.固定总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.人工消耗指标不包括( )。（分数：1.00）A.超运距用工B.机械幅度差C.基本用工D.人工幅度差13.以下哪项费用属于措施费( )。（分数：1.00）A.危险作业意外伤害保险费B.工具用具使用费C.已完工程保护费D.场地准备费14.按投资费用性质分类定额不包括( )。（分数：1.00）A.建筑工程定额B.施工定额C.建筑安装工程费用定额D.工程建设其他费用定额15.事先委任执行人员，授予相应职权，确定职责，这是项目目标控制中的( )措施。（分数：1.00）A.技术B.合同C.组织D.经济16.

6、EPC 总承包合同中不属于业主权利义务的是( )。（分数：1.00）A.负责工程勘察B.工程变更C.工程协调D.施工文件的审查17.招标人发出中标通知书后，应在( )个工作日内与中标人签订合同。（分数：1.00）A.15B.7C.14D.3018.下述各项中，( )属于单位工程概算中的建筑工程概算。（分数：1.00）A.机械设备安装工程概算B.电气设备安装工程概算C.热力设备安装工程概算D.通风、空调工程概算19.劳动定额的编制方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验估计法B.统计法C.技术测定法D.理论计算法20.某进口设备 FOB 价格为 200 万元人民币，CIF 价格为 220 万

7、元人民币，国际运费及运输保险费率为10%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率 15%。则关税为( )万元。（分数：1.00）A.3.3B.3C.33D.33.521.我国现行的建设工程造价构成不包括( )。（分数：1.00）A.建设投资B.建设期贷款利息C.流动资金D.固定资产调节方向税22.当工程设计对象与已完或在建工程类似，结构特征基本相同，或者概算指标不全，则可采用( )编制概算。（分数：1.00）A.概算指标法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.单位工程概算法23.建设工程造价是指有计划的建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用。即有计划地进行某建设工程项

8、目的固定资产再生产建设，形成相应的固定资产、无形资产和铺底流动资金的一次性投资费的总和。这是从( )角度定义的工程造价。（分数：1.00）A.投资者B.承包商C.供应商D.设计市场供给主体24.为了有效的控制造价，无论任何一方提出工程变更，均须有( )确认并签发工程变更指令。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.监理单位D.施工单位25.按定额反映的( )定额可以分为劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额。（分数：1.00）A.生产要素B.不同用途C.执行范围D.费用性质26.( )应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构审查。（分数：1.00）A.建设单位B.

9、施工单位C.监理单位D.设计单位27.建设项目竣工决算的主要内容中不包括( )。（分数：1.00）A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程竣工造价对比分析28.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。（分数：1.00）A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.12 个月29.以下哪项费用不属于直接费( )。（分数：1.00）A.施工机械使用费B.临时设施费C.工程排污费D.施工排水降水费30.已知某分项工程的单位工程的人工费为 102 元，材料费为 642 元，机械使用费为 64 元，间

10、接费率为36%，利润率 12%，税率 3.41%。则其不完全费用单价(直接费单价)为( )元。（分数：1.00）A.1099B.1231C.808D.127331.人工单价的构成不包括( )。（分数：1.00）A.工资性补贴B.职工福利费C.生产工人劳动保护费D.职工退休金32.在编制竣工决算时，新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。（分数：1.00）A.独立组织施工的单位工程B.经济上独立核算的建设项目C.独立发挥生产能力的单项工程D.甲方人员自己划定的范围33.评标委员会的成员人数为( )人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.5、1/3B.

11、7、2/3C.5、2/3D.7、1/334.工程造价的特点不包括( )。（分数：1.00）A.单个性B.动态性C.层次性D.丰富性35.对设计概算的编制依据的审查重点是( )（分数：1.00）A.合法性、合理性、经济性B.合法性、合理性、适用范围C.合法性、时效性、适用范围D.合法性、时效性、经济性36.某施工机械的台班产量为 500m3，与之配合的工人小组有 4 人，则人工时间定额为( )。（分数：1.00）A.0.2 工日/m 3B.0.8 工日/m 3C.0.2 工日/100m 3D.0.8 工日/100m 337.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的，应当( )。（分数：1.00

12、）A.经法院判决B.经债权人同意C.经仲裁机构裁决D.经第三人调解38.预算定额编制步骤不包括( )。（分数：1.00）A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.修改和审查计价定额阶段D.平衡调整阶段39.建设工程施工专业分包合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.业主和承包人B.业主和分包人C.承包人和分包人D.业主、承包人和分包人40.( )是指完成拟建工程的实体工程项目数量的清单。（分数：1.00）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.实体项目清单41.在竣工决算中，作为考核对比建设工程造价的依据是( )。（分数：1.00）A.批准的概算B.批准的投资估算C.批准的可行

13、性研究报告D.建设工程总承包合同价42.根据我国合同法规定属于可变更和可撤销的合同是( )合同形式。（分数：1.00）A.以欺诈、胁迫手段订立损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。43.设备购置费的组成为( )（分数：1.00）A.设备原价+采购与保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+运杂费44.我国从事建设工程造价管理的专业人员可以分为注册造价工程师和( )。（分数：1.00）A.预算员B.造价员C.造价工程师D.预算工程师45.以下哪项费用不属于间接费( )。（分数：1.

14、00）A.工程定额测定费B.住房公积金C.固定资产使用费D.勘察设计费46.根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( )之日起计算。（分数：1.00）A.竣工验收B.竣工投产C.竣工报告签字D.竣工验收合格47.施工图预算的编制方法有单价法和实物量法，其中不属于单价法的是( )。（分数：1.00）A.查套定额消耗量B.计算工程量C.计算定额直接费D.工料分析48.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，项目编码的第三级表示( )。（分数：1.00）A.清单项目码B.分类码C.章顺序码D.节顺序码49.招标公告是( )，投标书是( )。（分数：1.00）A.要约，承诺B.要约邀请，要约C.承诺

15、，要约D.新要约，承诺50.招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，应当( )退还投标保证金。（分数：1.00）A.仅向中标人B.仅向未中标人C.向中标人和未中标人D.均不51.( )不属于竣工验收的依据。（分数：1.00）A.可行性研究报告和审批文件B.初步设计及施工图C.施工签证单及施工发生的费用记录D.设备技术说明书和施工技术验收规范52.关于工程进度款的叙述错误的一项是( )。（分数：1.00）A.在确认计量结果 14 天内，业主应向承包商支付工程进度款B.按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算C.监理(业主)超过约定的支付时间不支付工程款，承包商应及时向业主发出要求付

16、款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付D.业主不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，应由承包商承担违约责任53.( )是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。（分数：1.00）A.分部工程B.主体工程C.单位工程D.分项工程54.编制标底应遵循的原则中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.一个工程只能编制一个标底B.标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C.标底应由成本、利润、税金组成D.标底编制依据具有可靠性55.以下哪项税金属于间接费( )。（分数：1

17、.00）A.营业税B.教育费附加C.房产税D.固定资产投资方向税56.限额设计目标是在( )，是根据批准的可行性研究报告及其投资估算确定的。（分数：1.00）A.初步设计开始前B.初步设计开始后C.施工图设计前D.施工图设计后57.建设工程施工合同中已有适用于变更工程的价格，则( )确定。（分数：1.00）A.按合同已有的价格变更合同价款B.按类似价格变更合同价款C.由承包人提出适当的变更价格D.由工程师决定的变更价格58.对承包商超出设计图纸范围和因承包商原因造成返工的工程量，监理应( )。（分数：1.00）A.应当予以计量B.不予计量C.按比例予以计量D.不能确定59.凡按图施工没有变动的

18、，由( )在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位60.某工程签订了估算工程量合同，招标文件公布的估算工程量为 10000m3，合同规定的工程量单价为 190元/m 3，当实际工程量超过估算工程量的 10%时，工程单价调整系数为 0.95，当实际工程量为 12000m3时，工程款应为( )万元。（分数：1.00）A.227.05B.193.61C.230.20D.229.15二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.工程造价资料积累的内容有( )。（分数：2.00）A.量(工程量、材料量、设备量)B.技术经济条

19、件C.价D.预算依据E.编制竣工决算的依据62.现行工程建设项目造价构成包括( )。（分数：2.00）A.建设投资B.预备费C.建设期贷款利息D.流动资金E.固定资产投资调节方向税63.机械台班单价包括( )。（分数：2.00）A.大修费B.燃料费C.养路费D.大型机械安拆费E.折旧费64.建设工程施工合同示范文本的附件包括( )。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.房屋建筑工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表65.项目决策阶段影响工程造价的主要因素有项目的合理规模、建设标准水平、建设地区、技术方案等，下列表述正确的是( )。（分数：2.00）A.项目规模的合理性决定

20、着工程造价的合理性B.在项目决策阶段，选择适当的建设标准是必要的C.生产技术方案不仅影响项目的建设投资水平和造价，也影响项目建成后的运营成本D.从建设项目的投资水平和造价控制的角度，要尽量选用国产设备E.辅助设施、公用设施不是影响工程造价的主要因素，可以不考虑66.对格式条款的理解发生争议的，( )。（分数：2.00）A.按通常的理解解释B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释D.按格式条款起草人的理解解释E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款67.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定

21、，下列属于建筑安装工程造价构成内容的是( )。（分数：2.00）A.设备及工、器具购置费用B.工程建设其他费用C.建筑工程直接费D.固定资产投资方向调节税E.利润68.建筑安装工程费用定额包括( )。（分数：2.00）A.间接费定额B.利润计算C.勘察设计费计算D.税金计算E.可行性研究费计算69.在编制分部分项工程量清单时，项目特征必须描述的是( )。（分数：2.00）A.门窗洞口尺寸B.混凝土强度等级C.梁的标高D.混凝土拌和料的种类E.油漆的品种70.在工程索赔事件中，以下哪几项费用一般是不允许索赔的( )。（分数：2.00）A.索赔款在索赔处理期间的利息B.工程有关的保险费用C.企业管

22、理费D.承包商对索赔工作的准备费用E.规费及税金71.政府定价范围包括( )。（分数：2.00）A.一般商品B.自然垄断经营的商品价格C.重要的公用事业价格D.重要的公益性服务价格E.资源稀缺的少数商品价格72.招标投标法规定，下列( )工程必须进行招标。（分数：2.00）A.大型基础设施B.国家融资的项目C.外国政府援助资金的项目D.建筑设计采用专有技术的建筑E.建筑造型有特殊要求的建筑73.工程应按( )确定。（分数：2.00）A.专业性质B.施工工艺C.建筑部位D.主要工程E.设备类别74.合同法规定，( )为无效合同。（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫手段订立合同B.恶意串通，损害

23、国家、集体或第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的D.违反法律、行政法规的强制性规定E.因重大误解而订立的75.竣工决算由( )等几部分组成。（分数：2.00）A.竣工财务决算报表B.竣工财务结算报表C.竣工决算编制说明书D.建设工程竣工图E.工程造价构成及其比例分析76.以下( )计价方法属于投资估算的方法。（分数：2.00）A.设备系数法B.生产能力指数法C.单价法D.实物法E.总价法77.关于设计概算说法正确的是( )。（分数：2.00）A.设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据D.设计概

24、算可分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级E.设计概算是考核建设项目投资效果的依据78.投标文件有( )情形的，由评标委员会初审后按废标处理。（分数：2.00）A.未按规定的格式填写B.未提交投标保证金C.联合体投标未附共同投标协议D.关键字迹无法辨认E.报价大小写不一致79.工程索赔的证据有( )（分数：2.00）A.工程验收报告B.业主认可的施工组织设计C.工程合同及附件D.施工许可证E.招标文件80.工程项目目标控制的措施通常包括( )。（分数：2.00）A.组织措施B.技术措施C.协调措施D.经济措施E.合同措施工程造价管理基础理论与相关法规-166 答案解析(总分：1

25、00.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，我国现行建筑安装工程费构成中，材料二次搬运费应计入( )。（分数：1.00）A.直接费 B.其他直接费C.现场管理费D.间接费解析：2.如果承包商要求对原工程进行变更，则( )（分数：1.00）A.向业主提出变更申请，由业主决定B.向监理工程师提出变更文件，由监理工程师决定C.向监理工程师提出变更文件，由监理工程师组织专业监理工程师审查 D.承包商直接更改即可解析：3.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，有下列哪种情况措

26、施费用不予调整( )。（分数：1.00）A.承包商更改施工组织设计，造成措施费增加 B.因发包人原因并经承包人同意顺延工期，造成措施费增加C.因国家法律、政策变化导致税金增加D.单价合同中，实际完成的工程量超过发包人所提工程量清单的工程量，造成措施费增加解析：4.索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据。索赔文件不包括( )（分数：1.00）A.索赔信B.索赔报告C.附件D.索赔申请 解析：5.工程承包中的分包、技术转让是( )风险控制措施的运用。（分数：1.00）A.风险分离B.风险分散C.风险转移 D.风险回避解析：6.材料消耗量定额编制采用( )是为

27、了取得编制材料损耗定额的资料。（分数：1.00）A.现场技术测定法 B.试验法C.理论计算法D.比较类推法解析：7.以下关于保修费用处理的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.承包单位未按设计要求施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任B.由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任C.因建筑材料不合格引起的质量缺陷，由承包单位承担经济责任 D.因不可抗力造成的损坏问题，由建设单位负责处理解析：8.招标采用邀请招标方式的，招标人应当向( )家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。（分数：1.00）A.3 B.5C.7D.8解析：9.我国现行工程造价

28、计价依据由标准类、定额类和相关法律法规类构成属于( )。（分数：1.00）A.按用途分类B.按适用对象分类C.工程造价计价体系 D.按执行范围分类解析：10.生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略计算拟建项目投资额的方法，下列关于生产能力指数法的说法，不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程造价与规模呈线性关系，单位造价随工程规模的增大而增大 B.在正常情况下，生产能力指数取值通常在 01 之间C.若已建类似项目的规模与拟建项目生产规模相差不大，则指数工的取值约在 0.60.7 之间D.同一性质的项目在不同生产率水平的国家指数 x 的取值往往不同解析：11.当工程内容明

29、确、工期较短时，宜采用( )合同。（分数：1.00）A.可调总价合同B.固定总价合同 C.单价合同D.成本加酬金合同解析：12.人工消耗指标不包括( )。（分数：1.00）A.超运距用工B.机械幅度差 C.基本用工D.人工幅度差解析：13.以下哪项费用属于措施费( )。（分数：1.00）A.危险作业意外伤害保险费 B.工具用具使用费C.已完工程保护费D.场地准备费解析：14.按投资费用性质分类定额不包括( )。（分数：1.00）A.建筑工程定额B.施工定额 C.建筑安装工程费用定额D.工程建设其他费用定额解析：15.事先委任执行人员，授予相应职权，确定职责，这是项目目标控制中的( )措施。（分

30、数：1.00）A.技术B.合同C.组织 D.经济解析：16.EPC 总承包合同中不属于业主权利义务的是( )。（分数：1.00）A.负责工程勘察B.工程变更C.工程协调 D.施工文件的审查解析：17.招标人发出中标通知书后，应在( )个工作日内与中标人签订合同。（分数：1.00）A.15B.7C.14D.30 解析：18.下述各项中，( )属于单位工程概算中的建筑工程概算。（分数：1.00）A.机械设备安装工程概算B.电气设备安装工程概算C.热力设备安装工程概算D.通风、空调工程概算 解析：19.劳动定额的编制方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验估计法B.统计法C.技术测定法D.理论计

31、算法 解析：20.某进口设备 FOB 价格为 200 万元人民币，CIF 价格为 220 万元人民币，国际运费及运输保险费率为10%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率 15%。则关税为( )万元。（分数：1.00）A.3.3B.3C.33 D.33.5解析：21.我国现行的建设工程造价构成不包括( )。（分数：1.00）A.建设投资B.建设期贷款利息C.流动资金 D.固定资产调节方向税解析：22.当工程设计对象与已完或在建工程类似，结构特征基本相同，或者概算指标不全，则可采用( )编制概算。（分数：1.00）A.概算指标法B.类似工程预算法 C.扩大单价法D.单位工程概算法解析：23.建设工

32、程造价是指有计划的建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用。即有计划地进行某建设工程项目的固定资产再生产建设，形成相应的固定资产、无形资产和铺底流动资金的一次性投资费的总和。这是从( )角度定义的工程造价。（分数：1.00）A.投资者 B.承包商C.供应商D.设计市场供给主体解析：24.为了有效的控制造价，无论任何一方提出工程变更，均须有( )确认并签发工程变更指令。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.监理单位 D.施工单位解析：25.按定额反映的( )定额可以分为劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额。（分数：1.00）A.生产要素 B.不同用途C.执行范

33、围D.费用性质解析：26.( )应当将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托有关审查机构审查。（分数：1.00）A.建设单位 B.施工单位C.监理单位D.设计单位解析：27.建设项目竣工决算的主要内容中不包括( )。（分数：1.00）A.竣工财务决算说明书 B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程竣工造价对比分析解析：28.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。（分数：1.00）A.1 个月 B.3 个月C.6 个月D.12 个月解析：29.以下哪项费用不属于直接费( )。（分数：1.00）A

34、.施工机械使用费B.临时设施费C.工程排污费 D.施工排水降水费解析：30.已知某分项工程的单位工程的人工费为 102 元，材料费为 642 元，机械使用费为 64 元，间接费率为36%，利润率 12%，税率 3.41%。则其不完全费用单价(直接费单价)为( )元。（分数：1.00）A.1099B.1231C.808 D.1273解析：31.人工单价的构成不包括( )。（分数：1.00）A.工资性补贴B.职工福利费C.生产工人劳动保护费D.职工退休金 解析：32.在编制竣工决算时，新增固定资产价值的计算是以( )为对象的。（分数：1.00）A.独立组织施工的单位工程B.经济上独立核算的建设项目

35、C.独立发挥生产能力的单项工程 D.甲方人员自己划定的范围解析：33.评标委员会的成员人数为( )人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.5、1/3B.7、2/3C.5、2/3 D.7、1/3解析：34.工程造价的特点不包括( )。（分数：1.00）A.单个性B.动态性C.层次性D.丰富性 解析：35.对设计概算的编制依据的审查重点是( )（分数：1.00）A.合法性、合理性、经济性B.合法性、合理性、适用范围C.合法性、时效性、适用范围 D.合法性、时效性、经济性解析：36.某施工机械的台班产量为 500m3，与之配合的工人小组有 4 人，则人工时

36、间定额为( )。（分数：1.00）A.0.2 工日/m 3B.0.8 工日/m 3C.0.2 工日/100m 3D.0.8 工日/100m 3 解析：37.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的，应当( )。（分数：1.00）A.经法院判决B.经债权人同意 C.经仲裁机构裁决D.经第三人调解解析：38.预算定额编制步骤不包括( )。（分数：1.00）A.准备工作阶段B.编制初稿阶段C.修改和审查计价定额阶段D.平衡调整阶段 解析：39.建设工程施工专业分包合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.业主和承包人B.业主和分包人C.承包人和分包人 D.业主、承包人和分包人解析：40.( )是

37、指完成拟建工程的实体工程项目数量的清单。（分数：1.00）A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单C.其他项目清单D.实体项目清单解析：41.在竣工决算中，作为考核对比建设工程造价的依据是( )。（分数：1.00）A.批准的概算 B.批准的投资估算C.批准的可行性研究报告D.建设工程总承包合同价解析：42.根据我国合同法规定属于可变更和可撤销的合同是( )合同形式。（分数：1.00）A.以欺诈、胁迫手段订立损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显失公平 D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。解析：43.设备购置费的组成为( )（分数：1.00）A.设备原价+

38、采购与保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+运杂费 解析：44.我国从事建设工程造价管理的专业人员可以分为注册造价工程师和( )。（分数：1.00）A.预算员B.造价员 C.造价工程师D.预算工程师解析：45.以下哪项费用不属于间接费( )。（分数：1.00）A.工程定额测定费B.住房公积金C.固定资产使用费D.勘察设计费 解析：46.根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( )之日起计算。（分数：1.00）A.竣工验收B.竣工投产C.竣工报告签字D.竣工验收合格 解析：47.施工图预算的编制方法有单价法和实物量法，其中不属于单价法的是( )。（分数：

39、1.00）A.查套定额消耗量 B.计算工程量C.计算定额直接费D.工料分析解析：48.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，项目编码的第三级表示( )。（分数：1.00）A.清单项目码B.分类码C.章顺序码D.节顺序码 解析：49.招标公告是( )，投标书是( )。（分数：1.00）A.要约，承诺B.要约邀请，要约 C.承诺，要约D.新要约，承诺解析：50.招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，应当( )退还投标保证金。（分数：1.00）A.仅向中标人B.仅向未中标人C.向中标人和未中标人 D.均不解析：51.( )不属于竣工验收的依据。（分数：1.00）A.可行性研究报告和审批文件B.初

40、步设计及施工图C.施工签证单及施工发生的费用记录 D.设备技术说明书和施工技术验收规范解析：52.关于工程进度款的叙述错误的一项是( )。（分数：1.00）A.在确认计量结果 14 天内，业主应向承包商支付工程进度款B.按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算C.监理(业主)超过约定的支付时间不支付工程款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付D.业主不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，应由承包商承担违约责任 解析：53.( )是指具备独立施工条件并

41、能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。（分数：1.00）A.分部工程B.主体工程C.单位工程 D.分项工程解析：54.编制标底应遵循的原则中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.一个工程只能编制一个标底B.标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合 C.标底应由成本、利润、税金组成D.标底编制依据具有可靠性解析：55.以下哪项税金属于间接费( )。（分数：1.00）A.营业税B.教育费附加C.房产税 D.固定资产投资方向税解析：56.限额设计目标是在( )，是根据批准的可行性研究报告及其投资估算确定的。（分数：1.00）A.初步设计开始前 B.初步设计开始后C.施工图设计前D.施工

42、图设计后解析：57.建设工程施工合同中已有适用于变更工程的价格，则( )确定。（分数：1.00）A.按合同已有的价格变更合同价款 B.按类似价格变更合同价款C.由承包人提出适当的变更价格D.由工程师决定的变更价格解析：58.对承包商超出设计图纸范围和因承包商原因造成返工的工程量，监理应( )。（分数：1.00）A.应当予以计量B.不予计量 C.按比例予以计量D.不能确定解析：59.凡按图施工没有变动的，由( )在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位 C.设计单位D.监理单位解析：60.某工程签订了估算工程量合同，招标文件公布的估算工程量为 10

43、000m3，合同规定的工程量单价为 190元/m 3，当实际工程量超过估算工程量的 10%时，工程单价调整系数为 0.95，当实际工程量为 12000m3时，工程款应为( )万元。（分数：1.00）A.227.05 B.193.61C.230.20D.229.15解析：二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.工程造价资料积累的内容有( )。（分数：2.00）A.量(工程量、材料量、设备量) B.技术经济条件 C.价 D.预算依据E.编制竣工决算的依据解析：62.现行工程建设项目造价构成包括( )。（分数：2.00）A.建设投资 B.预备费C.建设期贷款利息 D.流动资金E.固定资

44、产投资调节方向税 解析：63.机械台班单价包括( )。（分数：2.00）A.大修费 B.燃料费 C.养路费 D.大型机械安拆费E.折旧费 解析：64.建设工程施工合同示范文本的附件包括( )。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.房屋建筑工程质量保修书 D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表 解析：65.项目决策阶段影响工程造价的主要因素有项目的合理规模、建设标准水平、建设地区、技术方案等，下列表述正确的是( )。（分数：2.00）A.项目规模的合理性决定着工程造价的合理性 B.在项目决策阶段，选择适当的建设标准是必要的 C.生产技术方案不仅影响项目的建设投资水平和造价，也影响项目建成

45、后的运营成本 D.从建设项目的投资水平和造价控制的角度，要尽量选用国产设备 E.辅助设施、公用设施不是影响工程造价的主要因素，可以不考虑解析：66.对格式条款的理解发生争议的，( )。（分数：2.00）A.按通常的理解解释 B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释 C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释D.按格式条款起草人的理解解释E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款解析：67.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，下列属于建筑安装工程造价构成内容的是( )。（分数：2.00）A.设备及工、器具购置费用B.工程建设其他费

46、用C.建筑工程直接费 D.固定资产投资方向调节税E.利润 解析：68.建筑安装工程费用定额包括( )。（分数：2.00）A.间接费定额 B.利润计算 C.勘察设计费计算D.税金计算 E.可行性研究费计算解析：69.在编制分部分项工程量清单时，项目特征必须描述的是( )。（分数：2.00）A.门窗洞口尺寸 B.混凝土强度等级 C.梁的标高D.混凝土拌和料的种类E.油漆的品种 解析：70.在工程索赔事件中，以下哪几项费用一般是不允许索赔的( )。（分数：2.00）A.索赔款在索赔处理期间的利息 B.工程有关的保险费用 C.企业管理费D.承包商对索赔工作的准备费用 E.规费及税金解析：71.政府定价

47、范围包括( )。（分数：2.00）A.一般商品B.自然垄断经营的商品价格 C.重要的公用事业价格 D.重要的公益性服务价格 E.资源稀缺的少数商品价格 解析：72.招标投标法规定，下列( )工程必须进行招标。（分数：2.00）A.大型基础设施 B.国家融资的项目 C.外国政府援助资金的项目 D.建筑设计采用专有技术的建筑E.建筑造型有特殊要求的建筑解析：73.工程应按( )确定。（分数：2.00）A.专业性质 B.施工工艺C.建筑部位 D.主要工程E.设备类别解析：74.合同法规定，( )为无效合同。（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫手段订立合同B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合

48、同 C.在订立合同时显失公平的D.违反法律、行政法规的强制性规定 E.因重大误解而订立的解析：75.竣工决算由( )等几部分组成。（分数：2.00）A.竣工财务决算报表 B.竣工财务结算报表C.竣工决算编制说明书 D.建设工程竣工图 E.工程造价构成及其比例分析解析：76.以下( )计价方法属于投资估算的方法。（分数：2.00）A.设备系数法 B.生产能力指数法 C.单价法D.实物法E.总价法解析：77.关于设计概算说法正确的是( )。（分数：2.00）A.设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额 B.是签订建设工程合同和贷款合同的依据 C.施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据

49、D.设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级 E.设计概算是考核建设项目投资效果的依据 解析：78.投标文件有( )情形的，由评标委员会初审后按废标处理。（分数：2.00）A.未按规定的格式填写 B.未提交投标保证金 C.联合体投标未附共同投标协议 D.关键字迹无法辨认 E.报价大小写不一致解析：79.工程索赔的证据有( )（分数：2.00）A.工程验收报告 B.业主认可的施工组织设计 C.工程合同及附件 D.施工许可证E.招标文件 解析：80.工程项目目标控制的措施通常包括( )。（分数：2.00）A.组织措施 B.技术措施 C.协调措施D.经济措施 E.合同措施解析：