【工程类职业资格】工程造价案例分析-67-2及答案解析.doc

《【工程类职业资格】工程造价案例分析-67-2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工程类职业资格】工程造价案例分析-67-2及答案解析.doc（29页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、工程造价案例分析-67-2 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.甲于 2008年 3月 20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于 2009年 6月 20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到 _ 。（分数：1.00）A.2011年 3月 20日B.2012年 3月 20日C.2013年 6月 20日D.2014年 6月 20日2.某注册建造师甲在 2007年 10月 23日因重大责任事故罪被判刑 3年，在服刑期间因有立功表现而减刑，于 2009年 12月 28日提前释放。根据有关规

2、定，甲重新注册至少应在 _ 之后才能提出申请。（分数：1.00）A.2010年 10月 23日B.2012年 10月 23日C.2012年 12月 28日D.2014年 12月 28日3.法律关系 _ 是指某类法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益，从而使该法律关系达到完结。（分数：1.00）A.法定终止B.自然终止C.协议终止D.违约终止4.我国法律体系中最基本、最重要的法律部门是 _ 。（分数：1.00）A.刑事法律B.民事法律C.宪法D.行政法律5.法律意义上的物是指可为人们控制的并具有 _ 的生产资料和消费资料。（分数：1.00）A.经济价值B.使用价值C.使用价值和经

3、济价值D.人的价值6.某单位与某设计院就购买该设计院某项设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是 _ 。（分数：1.00）A.财B.物C.行为D.智力成果7.甲是某水泥厂的法定代表人，2009 年 2月 5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则 _ 。（分数：1.00）A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效8.要式的民事法律行为必须采用 _ 。（分数：1.00）A.法律规定的特定形式B.书面形式C.口头形式D.数据电文形式9.甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设

4、工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是 _ 。（分数：1.00）A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任10.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 _ 人，并表明排列顺序。（分数：1.00）A.12B.13C.23D.1511.2010年 6月 13日甲公司进行招标，经过投标评标最后乙建筑公司中标；在 2010年 7月 5日甲公司与乙公司签订了合同。则甲公司应当在 _ 之前，将未中标投标人的投标保证金退还。（分数：1.00）A.2010年 7月 20日

5、B.2010年 7月 10日C.2010年 7月 5日D.2010年 6月 28日12.根据我国法律规定，以下事项中，诉讼时效为 1年的是 _ 。（分数：1.00）A.延付或者拒付租金的B.国际货物买卖合同争议提起诉讼的C.技术进出口合同争议提起诉讼的D.借款合同引起争议的13.甲、乙、丙、丁四家施工单位的基本情况如下： （分数：1.00）A.甲和B.乙和丙C.甲和丁D.丙和丁14.甲施工企业与乙公司签订了承建一幢综合楼的施工合同。根据施工合同，乙应于 2006年 1月 10日前支付剩余工程款 50万元，乙届时未予支付。甲在家要余额过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中不可使诉讼时效中

6、断的情形有 _ 。（分数：1.00）A.2006年 9月，甲致函乙要求其给付工程款B.2007年 1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2007 年年底一定付款C.2008年 4月，甲向人民法院起诉D.2008年 3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付15.按照合同的约定，2007 年 1月 1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。 2007 年 7月 1日8 月 1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2007 年 12月 1日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款，2007 年 12月 31 日法院作出判决。则 _

7、 。（分数：1.00）A.2007年 7月 1日8 月 1日之间诉讼时效中止B.2007年 7月 1日8 月 1日之间诉讼时效中断C.2007年 12月 1日起诉讼时效中断D.2007年 12月 31日起诉讼时效中断16.2008年 6月 8日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥 100t。要约中要求水泥厂在 2008年 6月 12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了 2008年 6月 20日才回复同意卖给项目经理水泥，则不正确的说法是 _ 。（分数：1.00）A.该项目经理收到该回复后合同生效B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定C.如果

8、该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂17.甲某卖给乙某一批货物，总标的额为 500万元。2005 年 3月 10日交货，乙某按照约定付给甲某 150万元人民币，余款未约定付款期限。2006 年 12月 10日，甲某通过黑社会向乙某索要款项，但未果。2007年 6月 15日，甲某起诉乙某，要求乙某支付余款 350万元及利息。以下说法正确的是 _ 。（分数：1.00）A.诉讼时效已过，甲某丧失了债权B.甲某雇用黑社会索要款项，本身违法，诉讼时效应从 2005年 3月 10日起算C.未超过诉讼时效D.诉讼时效应从黑社会索要债务之日起中

9、断18.依据建设工程安全生产管理条例的规定，以下不属于施工机具出租单位安全生产责任的是 _ 。（分数：1.00）A.出租的施工机具应当具有生产许可证B.出租的施工机具应当具有产品合格证C.应当对出租的施工机具的安全性能进行检测D.出具安全合格证明文件，并对检测结果负责19.根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是 _ 。（分数：1.00）A.土方开挖工程B.模板工程C.脚手架工程D.高空作业工程20.建设工程安全生产管理

10、条例第 u条规定，建设单位应当将拆除工程发包给 _ 的施工单位。（分数：1.00）A.能完成拆除任务B.具有相应资质等级C.专业拆除D.达到拆除施工要求21.同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包，该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级，根据相关法律规定，该联合体应当按照 _ 的资质等级许可证范围承揽工程。（分数：1.00）A.甲施工单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.三家内部约定22.实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有 _ 的工程监理单位进行监理。（分数：1.00）A.相应资质等级B.相应管理条件C.整体实力雄厚D.管理经验23.根据建设工程质量管理条

11、例的规定， _ 应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。（分数：1.00）A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位24.建设工程质量管理条例规定，对于涉及 _ 的装修工程，建设单位要有设计方案。（分数：1.00）A.变更工程竣工日期B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额D.改变建筑工程一般结构25.为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构的资质条件和管理办法，由 _ 制定。（分数：1.00）A.由国务院环境保护行政主管部门B.由项目的有关审批部门C.由建设行政主管部门D.由建设单位依法26.按照我国担保法的规定，可以作为保证人的是 _ 。（分数：

12、1.00）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校27.我国建筑法规定的建筑意外伤害保险属于 _ 。（分数：1.00）A.强制保险B.自愿保险C.财产保险D.责任保险28.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据仲裁法的规定，甲方可以 _ 。（分数：1.00）A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行29.根据安全生产法规定， _ 应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。（分数：1.00）A.省级人民政府安全生产主管部门B.县级以上地方各级人民政府

13、安全生产主管部门C.县级以上人民政府安全生产主管部门D.县级以上地方各级人民政府30.甲某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，甲某拟解除劳动合同。根据劳动法的规定，甲某应当提前 _ 日以书面形式通知用人单位。（分数：1.00）A.3B.10C.15D.3031.根据我国建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应将施工现场的公开设置保持一定的安全距离，这些公开设置是指 _ 。（分数：1.00）A.办公区与生活区B.办公区、生活区与备料区C.备料区与施工区D.办公区、生活区与施工区32.根据劳动法的规定，不得安排 _ ，延长工作时间和夜班劳动。（分数：1.00）A.怀孕在 5个月以上的

14、女职工甲某B.哺乳期未满 1周岁婴儿的女职工乙某C.女职工丙某D.未成年工丁某33.根据我国劳动法的有关规定，女职工生育享受不少于 _ 天的产假。（分数：1.00）A.75B.90C.105D.12034.甲某于 2008年 11月 15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为 3万元人民币。2009 年 3月16日，甲某被丙某驾车撞伤。则下列处理方式中，正确的是 _ 。（分数：1.00）A.乙保险公司给付甲某保险金后取得代位求偿权B.甲某向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙某追偿C.甲某向法院起诉丙某后，乙保险公司不再承担给付保险金的责任D.甲某可以向乙保险公司请求给付 3万元人民币保

15、险金35.承诺生效的时间为 _ 。（分数：1.00）A.受要约人作出该承诺时B.受要约人发出该承诺时C.该承诺到达要约人时D.该承诺的内容为要约人所了解时36.根据我国公司法的规定，有限责任公司的股东人数不能超过 _ 。（分数：1.00）A.30人B.50人C.60人D.100人37.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是 _ 。（分数：1.00）A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准38.根据中华人民共和国

16、税收征收管理法的有关规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起 _ 日内，向税务机关申报办理税务登记。（分数：1.00）A.10B.20C.30D.6039.当事人对合同内容约定不明确的推定为 _ 。（分数：1.00）A.无效合同B.已变更C.未变更D.约定有效40.根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准，可以将合同划分为 _ 。（分数：1.00）A.双务合同与单务合同B.要式合同与不要式合同C.有名合同与无名合同D.主合同与从合同41.2009年 5月 12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一份传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 40

17、t，每 5200元/t，2009 年 5月 20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3日内答复。2009 年 5月 14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付 3万元定金。对于本案下列表述中，正确的是 _ 。（分数：1.00）A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立42.关于缔约过失责任与违约责任的区别，下列表述错误的是 _ 。（分数：1.00）A.定金罚则是承担缔约过失责任的形式B.违约责任的承担不以违约人

18、主观上有过错为前提C.缔约过失责任必须是由缔约人一方主观上有过错造成的D.缔约过失责任发生在合同订立过程，而违约责任发生在合同履行过程43.甲公司向乙公司发出一份要约，想购买一批建筑材料。乙公司做出承诺后，由于原材料价格飞涨而拟撤回承诺。下列说法中，不正确的是 _ 。（分数：1.00）A.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达甲公司也可撤回B.该承诺可以撤回C.撤回承诺的通知在承诺通知到达甲公司之前发出即可D.撤回承诺的通知先于承诺通知到达甲公司之前即可撤回44.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是 _ 。（分数

19、：1.00）A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任45.甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的 3辆吊车租赁给乙公司使用。根据有关法律规定，下列可以导致租赁合同有效的情况是 _ 。（分数：1.00）A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容B.丙公司追认租赁合同效力C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的 3辆吊车D.乙公司行使催告权46.合同法第 13条规定，当事人订立合同，采用 _ 的方式。（分数：1.00）A.签订B.契约与承诺

20、C.要约与承诺D.契约与要约47.某建设单位与某监理公司签订了一份监理合同，在合同履行小，双方发生争议而诉讼至法院，法院应根据合同法分则中关于 _ 合同的相关规定处理此案。（分数：1.00）A.行纪B.技术服务C.委托D.居间48.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化；拒绝支付预付款，这时发包人可行使 _ 。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权49.根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是 _ 。（分数：1.00）A.招标人从当地中标候选人中确定中标人B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人C.招标

21、人预先内定中标人D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利50.根据我国合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人有权 _ 。（分数：1.00）A.向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权B.向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C.行使代位权的必要费用，由债权人负责D.向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债务51.根据担保法的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是 _ 。（分数：1.00）A.某地县政府B.某国有商业银行的地方支行C.某医院的财务科D.青少年基金会52.合同转让是指 _ 。（分数：1.00）A.合同成立后，当事人依法可以将合同中

22、的全部权利转让给对方B.合同成立后，当事人依法可以将合同中的全部权利及义务转移给第三人的法律行为C.合同成立后债务人与第三人之间达成协议D.合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为53.甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入 25万元人民币，则 _ 。（分数：1.00）A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入C.按照乙某无权分配，丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙某无权分配，丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入54.甲市的王先生购买了位于乙

23、市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由 _ 人民法院管辖。（分数：1.00）A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市55._ 是指合同依法成立、生效后，合同当事人一方或者双方未按照法定或约定全面地履行应尽的义务。（分数：1.00）A.缔约过失B.无效合同C.过错责任原则D.客观要件56.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同 _ 。（分数：1.00）A.因违法而无效B.因违法而

24、可撤销C.因违法而效力待定D.有效57.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有 _ 特点。（分数：1.00）A.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则要有关于诉讼的起诉书C.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院D.仲裁裁决的效力低于诉讼判决58.在某项目招标过程中，2009 年 3月 1日确定了中标人，2009 年 3月 8日发出了中标通知书， 2009 年3月 12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于 _ 。（分数：1.00）A.20

25、09年 3月 31日B.2009年 4月 7日C.2009年 4月 11日D.2010年 4月 1日59.某施工企业于 2009年 3月 5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前 1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于 2009年 3月 20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 2009年 4月 10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为 _ 。（分数：1.00）A.2009年 3月 5日B.2009年 3月 12日C.2009年 3月 20日D.2009年 4月 10日60.上海市某建筑公司与天津市建材厂签订了一份建材购销合同：双方商

26、定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应在 _ 起诉。（分数：1.00）A.上海市人民法院B.济南市人民法院C.天津市人民法院D.铁路运输法院61.甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第 4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失 10万元，维修恢复费用 16万元。根据我国建设工程质量管理条例的规定，甲工程公司应当 _ 。（分数：1.00）A.不承担任何费用B.承担直接损失费用 10万元C.承担维修恢复费用 16万元D.承担直接损失费用 10万元及维修恢复费用 16万元62.人民法院接受财产保全的申请后，对情况紧急的必须

27、在 _ 内作出裁定。（分数：1.00）A.48小时B.12小时C.24小时D.立即63.河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订二份材料采购合同，合同约定，“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁”，后来合同履行过程中发生争议，甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼，该法院立案受理后，甲公司对该法院管辖提出异议，此时法院应该采取 _ 。（分数：1.00）A.裁定不予受理B.裁定本院具有管辖权C.裁定驳回起诉D.裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁机关受理64.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在 _ 的监督下现场取样并送检。（分数：

28、1.00）A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门65.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是 _ 。（分数：1.00）A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷66

29、.某施工单位未按照施工合同中的约定履行付款，由此可能承担的法律责任是 _ 。（分数：1.00）A.罚款B.赔礼道歉C.支付违约金D.警告67.根据法律规定，对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请，致使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担 _ 的法律后果。（分数：1.00）A.主要责任B.举证不能C.迟延举证D.放弃诉讼68.民事诉讼法规定：人民法院应当在立案之日起 5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起 _ 内提出答辩状。（分数：1.00）A.7日B.10日C.15日D.20日69.某开发公司是某住宅小区的建设单位；某

30、建筑公司是该项目的施工单位；某采石场是为建筑公司提供建筑石料的材料供应商。2007 年 9月 20日，住宅小区竣工。按照施工合同约定，开发公司应该于 2007年 10月 2日向建筑公司支付工程款。而按照材料采供合同约定，建筑公司应该于同一天向采石场支付材料款。2007 年 9月 30日，建筑公司负责人与采石场负责人协议并达成一致意见，由开发公司代替建筑公司向采石场支付材料款。建筑公司将该协议内容书面通知了开发公司，2007 年 10月 2日，采石场请求开发公司支付材料款，但开发公司却以未经其同意为由拒绝支付。就此问题，以下表述正确的是 _ 。（分数：1.00）A.建筑公司与采石场私下达成一致并

31、未经得开发公司同意，所以开发公司有权拒绝B.住宅小区竣工，但未经监理单位出具证书，所以开发公司不用支付工程款，所以可以以此为由拒绝支付采石场的清求C.采石场与开发公司并没有签订合同，所以采石场仍应向建筑公司而不是开发公司索款，开发公司可以拒绝D.建筑公司已经将债权转让事宜通知了开发公司，所以，建设单位必须支付工程款70.根据有关法律规定，在法律责任中最强烈的一种责任是 _ 。（分数：1.00）A.行政责任B.刑事责任C.民事责任D.违约责任二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同 _ 。（分数：2.00）A.被依法追究刑事责任

32、的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的D.严重失职，对用人单位利益造成重大损害的E.患职业病并被确认丧失或部分丧失劳动能力的72.凡遵守国家法律、法规，具备下列 _ 条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试。（分数：2.00）A.取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满 6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 5 年B.取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满 4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 3 年C.取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满 3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 2年D.取得工程类或工程经济类硕士

33、学位，工作满 2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 1年E.取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满 1年73.著作权的保护对象包括 _ 。（分数：2.00）A.著作人身权B.美术作品C.著作财产权D.建筑作品E.图形作品和模型作品74.某施工单位与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋 20层的办公楼，合同中约定开工日期为 2006年 5月 2日，竣工日期为 2007年 9月 12日。每月 26日，按照当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款，这个法律关系的构成要素包括 _ 。（分数：2.00）A.主体B.法人C.客体D.内容E.主体

34、的主观方面75.债权与物权的区别是 _ 。（分数：2.00）A.债权与物权管理不同B.债权与物权的依据不同C.债权与物权的主体不同D.债权与物权的内容不同E.债权与物权的客体不同76.建设单位应在拆除工程施工 15日前报送相关材料到有关部门备案，其报送材料包括 _ 。（分数：2.00）A.主要负责人名称B.拆除建筑物可能危及毗邻建筑物的说明C.拆除施工组织方案D.堆放废弃物的措施E.开工许可证77.在下列的表述中， _ 的诉讼时效为 1年。（分数：2.00）A.国际货物买卖合同争议提起诉讼或仲裁B.身体受到伤害要求赔偿C.延付或拒付租金D.出售质量不合格的商品未声明E.技术合同争议提起诉讼或仲

35、裁78.下列理解正确的是 _ 。（分数：2.00）A.投标有效期，是招标文件规定的投标文件有效期，从提交投标文件截止日起计算。在投标有效期内，招标人要完成评标、定标和与中标人签订合同等工作B.邀请招标，也称有限竞争招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标C.建筑面积在 8万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；8 万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定D.根据招标投标法第二十六条的规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备

36、规定的资格条件E.所渭投标保证金，是为防止投标人不审慎投标而由招标人在招标文件中设定的一种担保形式79.某沿海城市拟修建中港码头，必须进行公开招标，下列 _ 的行为违反了我国招标投标法的规定，可以并处 1万元以上 10万元以下的罚款。（分数：2.00）A.向其中一投标人透露已获招标文件的潜在投标人的实力B.向某私营企业业主王某透露已获取招标文件的潜在投标人的名称C.向该市的公务员张某透露已获取招标文件的潜在投标人的数量D.向一投标人泄露标底E.向咨询公司透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况80.按照我国招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投

37、标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人81.不得担任评标委员会成员的情形有 _ 。（分数：2.00）A.项目主管部门或者行政监督部门的人员B.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的C.从事相关专业领域工作满 8年并具有高级职称或者同等专业水平D.熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验E.投标人或者投标人主要负责人的近亲属82.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是 _ 日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.

38、施工合同约定的竣工E.保修期满83.下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有 _ 。（分数：2.00）A.设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造B.施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查C.项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准D.监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据E.施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训84.建立安全生产检查制度的作用在于 _ 。（分数：2.00）A.发现问题，查出隐患，做到防患于未然B.杜绝一切安全事故的发生C.总结出好的经验，加以推广D.进一步落实安全责任E.是安全生产的保障85.建设工程质量监督管理的特点包括 _

39、。（分数：2.00）A.单一性B.专业性C.权威性D.科学性E.综合性86.我国环境影响评价法规定，对可能造成重大环境影响的项目，要进行评价。关于评价下列表述错误的是( )。（分数：2.00）A.专题评价B.全面评价C.专项评价D.监测评价E.质量评价87.工程监理单位的质量责任包括 _ 。（分数：2.00）A.独立监理的责任B.确认质量和应付工程款的责任C.对施工质量进行检验的责任D.依法承揽业务的责任E.依法监理的责任88.根据合同法的规定，要约失效的情形包括 _ 。（分数：2.00）A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C.拒绝要约的通知到达要约人D.承诺期限届满，受要约人未作出承

40、诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更89.根据合同法，“数据电文”包括 _ 。（分数：2.00）A.电报、电传B.传真C.电话D.电子数据交换E.电子邮件90.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照 _ 进行，不合格的不得使用。（分数：2.00）A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定91.关于合同撤销权说法正确的是 _ 。（分数：2.00）A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起 1年未行使撤销权，该权消灭C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D.合同撤销的

41、后果与合同无效的后果不同E.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提92.根据有关法律规定，债权人提起代位权诉讼，应当符合的条件包括( )。（分数：2.00）A.债权人对债务人的债权合法B.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害C.债务人的债权尚未到期D.债务人的债权不是专属于债务人自身的债权E.债务人的债权是专属于债务人自身的债权93.合同变更的成立条件包括 _ 。（分数：2.00）A.合同内容发生变化B.经合同当事人协商一致C.合同关系已经存在D.符合法律、行政法规要求的方式E.违反合同约定94.根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有 _ 。（分数

42、：2.00）A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员95.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有96.以下关于施工合同质量纠纷成因表述正确的有 _ 。（分数：2.00）A.监理制度不严格B.建设单位不顾实际地降低造价、缩短工期C.施工单位在施工过程中偷工减料D.建筑材料没有注册商标E.施工单位的

43、承包商不是专业人员97.刑事责任主要包括 _ 。（分数：2.00）A.警告B.罚金C.拘役D.有期徒刑E.无期徒刑98.甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在审查时发现，该鉴定结论 _ 的，不予重新鉴定。（分数：2.00）A.明显依据不足B.可以通过重新质证解决C.可以通过补充质证解决D.鉴定程序严重违法E.可以通过补充鉴定解决99.下列不能单独作为认定案件事实的依据有 _ 。（分数：2.00）A.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言C.无法与原件、原物核对的

44、复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可100.法院调解的特征体现在 _ 。（分数：2.00）A.当事人的行为无诉讼上的意义B.发生在诉讼过程中C.若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行D.在法院主持下进行E.调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力工程造价案例分析-67-2 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.甲于 2008年 3月 20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于 2009年 6月 20日按规定办理了注册变更手续。根据有

45、关规定，甲的注册有效期应当截止到 _ 。（分数：1.00）A.2011年 3月 20日 B.2012年 3月 20日C.2013年 6月 20日D.2014年 6月 20日解析：2.某注册建造师甲在 2007年 10月 23日因重大责任事故罪被判刑 3年，在服刑期间因有立功表现而减刑，于 2009年 12月 28日提前释放。根据有关规定，甲重新注册至少应在 _ 之后才能提出申请。（分数：1.00）A.2010年 10月 23日B.2012年 10月 23日C.2012年 12月 28日D.2014年 12月 28日 解析：3.法律关系 _ 是指某类法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各

46、自的利益，从而使该法律关系达到完结。（分数：1.00）A.法定终止B.自然终止 C.协议终止D.违约终止解析：4.我国法律体系中最基本、最重要的法律部门是 _ 。（分数：1.00）A.刑事法律B.民事法律 C.宪法D.行政法律解析：5.法律意义上的物是指可为人们控制的并具有 _ 的生产资料和消费资料。（分数：1.00）A.经济价值 B.使用价值C.使用价值和经济价值D.人的价值解析：6.某单位与某设计院就购买该设计院某项设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是 _ 。（分数：1.00）A.财B.物C.行为D.智力成果 解析：7.甲是某水泥厂的法定代表人，2009 年 2月 5日，甲有确切证据

47、证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则 _ 。（分数：1.00）A.应视为甲已经同意 B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效解析：8.要式的民事法律行为必须采用 _ 。（分数：1.00）A.法律规定的特定形式 B.书面形式C.口头形式D.数据电文形式解析：9.甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是 _ 。（分数：1.00）A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据

48、联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任 解析：10.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 _ 人，并表明排列顺序。（分数：1.00）A.12B.13 C.23D.15解析：11.2010年 6月 13日甲公司进行招标，经过投标评标最后乙建筑公司中标；在 2010年 7月 5日甲公司与乙公司签订了合同。则甲公司应当在 _ 之前，将未中标投标人的投标保证金退还。（分数：1.00）A.2010年 7月 20日B.2010年 7月 10日 C.2010年 7月 5日D.2010年 6月 28日解析：12.根据我国法律规定，以下事项中，诉讼时效为 1年的是 _ 。（分数：1.00）A.延付或者拒付租金的 B.国际货物买卖合同争议提起诉讼的C.技术进出口合同争议提起诉讼的D.借款合同引起争议的解析：解析 本题考点 1Z301037。13.甲、乙、丙、丁四家施工单位的基本情况如下： （分数：1.00）A.甲和B.乙和丙C.甲和丁D.丙和丁 解析：14.甲施工企业与乙公司签订了承建一幢综合楼的施工合同。根据施工合同，乙应于 2006年 1月 10日前支付剩余工程款 50万元，乙届时未予