1、招标采购文件及要素分析模拟试卷 2 及答案与解析0 世界银行某咨询服务项目通过公开招标方式择优选择咨询单位。某咨询公司拟参加该咨询服务项目的投标，通过对招标文件的分析，针对招标人对投标文件中“建议的关键人员的资历” 的评审内容，该公司从工作经历、工作年限、现任职务和所受培训程度等方面考虑选派项目经理。最终该咨询公司中标，咨询服务合同工期为17 周。项目经理编制了咨询服务进度计划，如图 33 所示。由于 A、I、J 工作均为现场考察，项目组织安排甲专业咨询工程师按 A-I-J 顺序通过实地考察完成，并相应调整了咨询服务进度计划。调整后的咨询服务进度计划执行 2 周后，委托方提出增加一项新的 F
2、工作。根据咨询工作内容的要求， F 工作必须安排在 A 工作完成之后开始，在 I 工作开始之前完成。经过项目经理确认，F 工作的持续时间为 3 周。该计划执行到第 15 周末时检查发现，项目拟完工作计划费用为 13 万元，已完工作计划费用为 10 万元，已完工作实际费用为 11 万元。1 针对招标人对投标文件中“建议的关键人员的资历” 的评审内容，咨询公司选派项目经理时，还应该考虑项目经理应具备哪些条件?2 为使甲专业咨询工程师按 A-I-J，顺序工作，咨询服务进度计划应如何调整?调整后的咨询服务进度计划能否满足咨询合同的工期要求?甲专业咨询工程师在现场考察的窝工时间为多少周?3 确定增加 F
3、 工作后咨询服务进度计划的计算工期和关键线路。3 某工程，在招标过程中，发生如下事件。事件 1：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。事件 2：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在 15 日内递交投标文件。事件 3：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。4 事件 1 中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。5 事件 2 中的规定是否妥当?说明理由。6 事件 3 中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?6 某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准
4、采用邀请招标方式招标。业主于 2011 年 1 月 20 日向符合资质要求的 A、B 、C3 家承包商发出投标邀请书，A、B、C3 家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定 B 承包商中标，并于 2011 年 4 月 30 日向 B 承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令 B 承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B 承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2011 年 6 月 1 日，业主书面函告 B 承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B 承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于 2
5、011 年 9 月 30 日正式签订了工程承包合同。合同总价为 5000 万元，工期 12 个月，竣工日期 2012 年 10 月 30 日。7 指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?8 业主迟迟不与 B 承包商签订合同，是否符合招标投标法的规定?说明理由。9 在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B 承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?9 某工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。合同工期为 9 个月，合同总价为 840 万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图 37 所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安
6、排且匀速施工，施工单位的部分报价见表 38。施工合同中约定：预付款为合同总价的 20，当工程款支付达到合同价的 50时开始扣预付款，3 个月内平均扣回；质量保修金为合同价的 5，从第 1 个月开始，按每月进度款的 10扣留，扣完为止。10 该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。11 开工后前 3 个月施工单位应获得的工程款是多少?12 工程预付款是多少? 预付款从何时开始扣回 ?开工 3 个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?12 某工程，业主在招标文件中规定：工期丁(周)不得超过 80 周，也不应短于 60 周。某施工单位决定参与该工程的投标。在基本确定技术方案后，为提高竞争能力，
7、对其中某技术措施拟定了三个方案进行比选。方案一的费用为 C1=100+4T；方案二的费用为 C2=150+3T；方案三的费用为 C3=250+2T。这种技术措施的三个比选方案对施工网络计划的关键线路均没有影响。各关键工作可压缩的时间及相应增加的费用见表 39。假定所有关键工作压缩后不改变关键线路。13 该施工单位应采用哪种技术措施方案投标?为什么?14 该工程采用问题 1 中选用的技术措施方案时的工期为 80 周，造价为 2653 万元。为了争取中标，该施工单位投标应报工期和报价各为多少?15 若招标文件规定，施工单位自报工期小于 80 周时，工期每提前 1 周，其总报价降低 2 万元作为经评
8、审的报价，则施工单位的自报工期应为多少?相应的经评审的报价为多少?15 某工程项目业主采用建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招标投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为 4500m3 和 3200m3。清单报价中甲项综合单价为 1240 元m 3，乙项综合单价为 985 元m 3。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为 38%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为 3 万元。(4)规费以分部分项工程量清单
9、计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为 4，税金率为 341。在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：(1)施工工期自 2011 年 3 月 1 日开始，工期 4 个月。(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的 20计，于开工前 7 天支付，在最后两个月平均扣回。(3)措施费(含规费和税金)在开工前 7 天支付 50，其余部分在各月工程款支付时平均支付。(4)零星工作费于最后一个月按实结算。(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加 10以上时，超出部分的工程量单价调价系数为 09；当实际工程量比清单工程量减少 10以
10、上时，全部工程量的单价调价系数为 108。(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按 59，6 比例扣留。承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量，见表 310。施工过程中发生了以下事件：(1)5 月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失 1 万元；施工机械被损坏，损失 15 万元。(2)实际发生零星工作费用 35 万元。16 计算材料预付款。17 计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。18 列式计算 5 月份应支付承包商的工程款。19 列式计算 6 月份承包商实际完成工程的工程款。20 承包商在 6 月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，
11、按调值公式法调整结算价。假定 3、4、5 三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为 750 万元；固定要素为 03，水泥、砂石占可调值部分的比重为 10%，调整系数为 115，其余不变。则 6 月份工程结算价为多少?(金额单位为万元；计算结果均保留两位小数)招标采购文件及要素分析模拟试卷 2 答案与解析【知识模块】 招标采购文件及要素分析1 【正确答案】 针对招标人对投标文件中“建议的关键人员的资历” 的评审内容，咨询公司选派项目经理时，还应该考虑项目经理对该行业的工作经验或类似工作经验。【知识模块】 招标采购文件及要素分析2 【正确答案】 需要安排虚工作才能使甲工程师按 A-I-J 顺序工作，
12、调整进度计划如图 34(也可以不画图，直接用文字描述，如在 A 工作之后、J 工作之前增加一项虚工作一 等) 。计算调整后的咨询服务进度计划的计算工期，可以利用双代号网络图的时间参数计算方法，也可以用枚举法或简单标号法。方法一：枚举法。主要的工作线路有：A-E-G-J-M，持续时间为 17 周；A-I-J-M ，持续时间为 15 周；A-I-K-M，持续时间为 14 周；A-I-L-M ，持续时间为 15 周；A-I-L-N ，持续时间为13 周；B-C-M，持续时间为 15 周；B-D-I-J-M，持续时间为 16 周；B-D-I-K-M，持续时间为 15 周；BDJLM，持续时间为 16
13、周；BDJ LN，持续时间为 14 周。可见调整后计划的计算工期仍为 17 周，满足合同工期的要求。方法二：简单标号法(如图 35 所示)。甲专业咨询工程师按 A-I-J顺序在现场考察，工作线路为 A-I-J-M，其窝工时间(自由时差)共计(17-15)周=2 周。或者按标号法(图 3-6 所示)，A 之后 I，自由时差为 1 周；I 之后 J，自由时差有 1周，所以共计总时差为 2 周。【知识模块】 招标采购文件及要素分析3 【正确答案】 增加工作 F 后，咨询服务进度计划调整如图 3-6 所示，利用枚举法计算：主要的工作线路有：A-E-G-J-M，持续时间为 17 周；A-F-J-J-M，
14、持续时间为 18 周；A-F-I-K-M，持续时间为为 17 周；A-F-I-L-M，持续时间为 18 周；A-F-I-L-N，持续时间为 16 周； B-C-J-M，持续时间为 15 周；B-D-I-J-M，持续时间为16 周；B-D-I-K-M，持续时间为 15 周；B-D-I-L-M，持续时间为 16 周；B-D-I-L-N，持续时间为 14 周。增加工作 F 后的计算工期变成 18 周，关键线路有：A-F-J-M；A-F-I-L-M。【知识模块】 招标采购文件及要素分析【知识模块】 招标采购文件及要素分析4 【正确答案】 招标文件的规定不正确。正确做法：招标单位将以书面形式或投标预备会
15、的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。【知识模块】 招标采购文件及要素分析5 【正确答案】 事件 2 中的规定不妥。理由：招标投标法规定，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限最短不得少于 20 天。【知识模块】 招标采购文件及要素分析6 【正确答案】 发售招标文件的价格不合理。理由：招标文件的价格一般等于编制、印刷这些招标文件的成本，招标活动中的费用(如发布招标公告等) 不应列入该成本。【知识模块】 招标采购文件及要素分析【知识模块】 招标采购文件及要素分析7 【正确答案】 要约邀请：业主的投标邀请书；要约：投标文件；承诺：中标通知书。【知识模块】 招标采购文件及要素
16、分析8 【正确答案】 不符合招标投标法的规定。根据招标投标法的规定，签订合同应在中标通知书发出后 30 天内。【知识模块】 招标采购文件及要素分析9 【正确答案】 B 承包商可以采取的措施：(1)继续要求业主签订合同；(2)向招标监督管理机构投诉；(3)向约定的仲裁机构申请仲裁；(4)向法院起诉。【知识模块】 招标采购文件及要素分析【知识模块】 招标采购文件及要素分析10 【正确答案】 该施工进度计划中的关键线路有 4 条：A-D-H-J(或- )；A-D-H-K(或- -)；A-D-I-J(或- )；A-D-I-K(或- -)。【知识模块】 招标采购文件及要素分析11 【正确答案】 开工后前
17、 3 个施工单位每月应获得的工程款为：第 1 个月：57 万元。第 2 个月：65 万元。第 3 个月：359 万元。【知识模块】 招标采购文件及要素分析12 【正确答案】 (1)工程预付款为：840 万元20 =168 万元。(2)前 3 个月施工单位累计应获得的工程款：(57+65+359)万元=481 万元420 万元=840 万元50%因此，预付款应从第 3 个月开始扣回。(3)开工后前 3 个月总监理工程师签证的工程款为：第 1 个月：(57-5710 ) 万元=513 万元(或 57 万元 90%=513 万元)。第 2 个月：(65-6510%)万元=585 万元(或 65 万元
18、90=585 万元)。前 2 个月扣留保修金：(57+65)万元10=122 万元。应扣保修金总额：840 万元5=42 0 万元。由于 359 万元10=35 9 万元298 万元=(420-122)万元。第 3 个月应签证的工程款：359-(420-12 2)-168 3 万元=2732 万元。【知识模块】 招标采购文件及要素分析【知识模块】 招标采购文件及要素分析13 【正确答案】 解法一：令 C1=C2，即 100+4T=150+3T，解得 T=50 周；当工期小于 50 周时，应采用方案一；当工期大于 50 周时，应采用方案二。由于招标文件规定工期在 6080 周之间，因此，应采用方
19、案二。再令 C2=C3，即 150+3T=250+2T，解得 T=100 周。当工期小于 100 周时，应采用方案二；当工期大于 100 周时，应采用方案三。因此，根据招标文件对工期的要求，施工单位应采用方案二的技术措施投标。解法二：当 T=60 周，则 C1=(100+460)万元=340 万元；C2=(150+360) 万元=330万元；C3=(250+260)万元 =370 万元。此时，方案二为最优方案。当 T=80 周，则 C1=(100+480)万元=420 万元；C2=(150+380)万元=390 万元；C3=(250+280)万元=410 万元。此时，方案二为最优方案。所以施工
20、单位应采用方案二的技术措施投标。【知识模块】 招标采购文件及要素分析14 【正确答案】 由于方案二的费用函数为 C2=150+3T，所以对压缩 1 周时间增加的费用小于 3 万元的关键工作均可压缩，即应对关键工作 C 和 M 进行压缩。则自报工期应为：(80-2-2) 周=76 周；相应的报价为：2653-(80-76)3+252+202万元=2650 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析15 【正确答案】 由于工期每提前 1 周，可降低经评审的报价 2 万元，所以对压缩1 周时间增加的费用小于 5 万元的关键工作均可压缩，即应对关键工作A、C、E、M 进行压缩。则自报工期应为：(80-1
21、-2-1-2)周=74 周相应的经评审的报价为：2653-(80-74)(3+2)+35+252+45+202 万元=2640 万元。【知识模块】 招标采购文件及要素分析【知识模块】 招标采购文件及要素分析16 【正确答案】 甲分项工程量清单计价=4500m 31240 元m 3=558 万元 乙分项工程量清单计价=3200m 3985 元m 3=315.2 万元 分部分项工程量清单计价合计：(558+3152)万元=8732 万元 材料预付款=873 2 万元20%=17464 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析17 【正确答案】 措施项目清单计价合计=8732 万元38%=33 18
22、 万元其他项目清单计价合计=3 万元工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计的三项合计之和=(8732+3318+3) 万元=909 38 万元预付措施费金额=3318 万元(1+4 )(1+3 41 )50%=1784 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析18 【正确答案】 根据背景材料可知，5 月份的综合单价不作调整。 5 月份甲分项工程工程量价款：=1100m 31240 元m 3(1+4)(1+341)=14669 万元 5 月份乙分项工程工程量价款=1100m 3985 元m 3(1+4)(1+341%)=11653 万元 5月份应支付措施费=1784 万元
23、4=4 46 万元 5 月份承包商实际完成的工程款=(14669+11653+4 46)万元=267 68 万元 5 月份承包商的索赔款=1 万元 5 月份应支付承包商的工程款=16798 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析19 【正确答案】 6 月份甲分项工程累计完成工程量=(900+1200+1100+850)m3=4050m3 6 月份甲分项工程累计完成工程量比清单工程量的降低额=(4500-4050)m3=450m3 6 月份甲分项工程的累计完成工程量降低额为清单工程量的 10，未超过 10以上，因 此，甲分项工程的单价不应进行调整。 6 月份甲分项工程量价款=850m31240
24、 元m 3(1+4)(1+341)=11335 万元 6 月份乙分项工程累计完成工程量=(700+1000+1100+1000)m 3=3800m3 6 月份乙分项工程累计完成工程量比清单工程量的增加额=(3800-3200)m 3=600m3 6 月份乙分项工程的累计完成工程量增加额占清单工程量的比例为：(600m 33200m3)100=187510% ，超出部分的单价应进行调整。 超过清单工程量 10的工程量=3800m 3-3200m3(1+10)=280m3 这部分工程量的综合单价=985 元m 309=8865 元m 3 6 月份乙分项工程量价款=(1000 280)m3985 元
25、m 3+280m38865 元m 2(1+4)(1+341)=10297 万元 6 月份应支付措施费=1784 万元4=446 万元 6 月份应支付零星工作费=35 万元(1+4 )(1+3 41 )=376 万元 6 月份承包商实际完成工程的工程款=(11335+102 97+446+3 76)万元=22454 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析20 【正确答案】 6 月份应支付承包商的工程款=12599 万元调值后的工程实际结算款=(750+12599)万元 (03+0710 115+0790)=88519 万元 6 月份工程结算价=(88519-750) 万元 =13519 万元【知识模块】 招标采购文件及要素分析
