1、设备监理合同管理 2006年及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。A物B财C行为D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务（分数：1.00
2、）A.B.C.D.3.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证B抵押C质押D定金（分数：1.00）A.B.C.D.4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失D业主和保险公司协商分担损失（分数：1.00）A.B.C.D.5.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则B范围、性质、目的C目的、原则、内容D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A.B.C.D.6.依据合同法的规定，
3、合同形式中不属于书面合同形式的是( )。A传真B电子邮件C登记D信件（分数：1.00）A.B.C.D.7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约到达受要约人之前B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。A原价格B新价格C市场价格D原价和新价的平均价格（分数：1.00）A.B.C.D.9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。A债
4、权转让B债务承担C由第三人向债权人履行债务D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯B依据合同的相关条款C签订补充协议D按履行义务一方承担的原则（分数：1.00）A.B.C.D.11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B.C.D.12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程
5、进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。A撤销权B不安抗辩权C后履行方抗辩权D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.13.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。A结算和清理B仲裁和诉讼C结算、清理、违约D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A.B.C.D.14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。A每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C每次阶段支付时均不允许扣减定金D勘察单
6、位完成合同总价 20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.16.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.17.
7、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。A合同公证书B仲裁协议书C履约保函D合同担保书（分数：1.00）A.B.C.D.18.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。A应该采用公开招标B应该采用邀请招标C应该采用议标D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D.19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B.C.D.20.某建设
8、项目发售招标文件时收取工本费 500元，则在招投标结束后( )。A招标文件及收费都不退回B退回招, , 标文件，收费不退回C不退回招标文件，收费退回D招标文件及收费分别退回（分数：1.00）A.B.C.D.21.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。A招标文件为准，开标时间后延B招标文件为准，开标时间不变C书面解答为准，开标时间后延D书面解答为准，开标时间不变（分数：1.00）A.B.C.D.22.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降
9、价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受B可以接受C应当拒绝D可以拒绝（分数：1.00）A.B.C.D.23.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。A2900 万元，3000 万元B2900 万元，2900 万元C3100 万元，3000 万元D3100 万元，2900 万元（分数：1.00）A.B.C.D.24.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已
10、到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C.D.25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。A不用归还委托人B归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费D归还委托人，并应支付租赁费（分数：1.00）A.B.C.D.26.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。A按工程实际损失计算赔偿B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D应当双倍返还定金（分数：
11、1.00）A.B.C.D.27.某工程施工需要中断主要公路交通 2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作B额外监理工作C变更监理工作D附加监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.28.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。A3 万元B5 万元C7 万元D10 万元（分数：1.00）A.B.C.D.29.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资
12、料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.30.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。A发包人赔偿，延误的工期顺延B发包人赔偿，延误的工期不予顺延C自己承担，延误的工期顺延D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D
13、.31.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C工程师未确认，承包人应修改进度计划D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.32.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔
14、偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.33.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.34.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期
15、不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.35.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。A工程师负责检验，发包人承担检验费用B工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.36.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。A发包人B承包人C工程师D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.37.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则
16、修复方案应当由( )提出。A发包人C承包人B设计单位D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.38.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。A工程验收通过B承包人送交了竣工验收报告C办理完移交工程手续D发包人支付了竣工结算款（分数：1.00）A.B.C.D.39.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.
17、B.C.D.40.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。A承包人承担相关费用，工期不予顺延B承包人承担相关费用，工期相应顺延C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.41.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1
18、.00）A.B.C.D.42.设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备生能验收试验（分数：1.00）A.B.C.D.43.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.44.依据 FI
19、DIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A工程照管责任移交B承包合同的全部义务已完成C缺陷通知期开始D可以办理竣工结算（分数：1.00）A.B.C.D.45.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D.46.依据 FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )A合同关系主体为业主和指定分包商B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的
20、特定部分C承包商对指定分包商违约的行为承担责任D由工程师负责协调管理（分数：1.00）A.B.C.D.47.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内B用于不可预见项目使用C由工程师或承包商代表控制使用D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.48.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。A合同签字日B下达开工令C基准日D风险事件发生日（分数：1.00）A.B.C.D.49.依据 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。A现场地质条件与文件资料说明不一致B不
21、利于施工的外界非自然条件C不利于施工的气候条件D其他承包商对施工的干扰（分数：1.00）A.B.C.D.50.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。A当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理期限届满E.代理事项完成52.履行合同的担
22、保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.违约金E.定金53.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损害D.临时工程受到的损害E.业主在工地的原有建筑物受到的损害54.下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出
23、不利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释55.依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.损害公共利益订立E.以合法形式掩盖非法目的56.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.表见代理人订立E.限制民事行为能力人订立57.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主
24、体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.丙公司应承担与主债务有关的从债务E.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任58.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按约定投保工程险E.未按合同提供担保59.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人
25、可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求60.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中( )等不影响继续评标。（分数：2.00）A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.货物包装方式不满足招标文件的要求E.投标保函没有保证人的签字盖章61.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.经理资质要求62.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人
26、应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.最后谈判达成的降价协议E.评标价格63.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作E.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.审核承包人的索赔E.主持工程建设
27、有关协作单位的组织协调65.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。（分数：2.00）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.负责设计人与承包人的工作协调E.完成施工中出现的设计变更66.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包人施工机械的停工损失E.工程损害导致第三方人员伤亡67.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数
28、：2.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.工程师延误提供所需指令E.设计变更68.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.办理施工许可证E.施工现场古树名木的保护工作69.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.的费用由承包人承担 E发70.下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（分数：2.00）A.变更确定后承
29、包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额E.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准71.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（分数：2.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复费用E.运至施工场地待安装工程设备的损害72.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已
30、有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.就该工程拍卖的价款优先受偿E.申请人民法院将该工程依法拍卖73.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。（分数：2.00）A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.按供货方所在地E.由供货方自行74.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.物理实验法C.理论换算法D.抽检实验法E.查点法75.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致
31、工程停工C.延误移交施工现场D.不可抗力造成的损害E.业主提前占用部分工程76.FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变原定施工顺序和时间安排E.改变任何工作的质量77.FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括( )发布的指令。（分数：2.00）A.业主B.工程师C.承包商代表D.经承包商代表确认工程师E.工程师代表78.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )（分数：2.00
32、）A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.气候条件影响E.有毒气体污染79.以下对索赔的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28天内递交索赔报告D.承包人必须执行工程师的索赔处理决定E.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准80.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括( )（分数：2.00）A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函D.汇率变化表E.招标文件设备监理合同管理 2006年答案解析(总分：110.00
33、，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。A物B财C行为D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。A债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.依据担保法，只能由合
34、同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证B抵押C质押D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失D业主和保险公司协商分担损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则B范围、性质、目的C目的、原则、内容D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.依据合同法的规定，合同形式中不属于书
35、面合同形式的是( )。A传真B电子邮件C登记D信件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约到达受要约人之前B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。A原价格B新价格C市场价格D原价和新价的平均价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定
36、。A债权转让B债务承担C由第三人向债权人履行债务D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯B依据合同的相关条款C签订补充协议D按履行义务一方承担的原则（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.施工合同示范文本中规定，如
37、果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。A撤销权B不安抗辩权C后履行方抗辩权D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。A结算和清理B仲裁和诉讼C结算、清理、违约D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，( )。A每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B每次按已完成工作价值占合同总价比例扣
38、回定金C每次阶段支付时均不允许扣减定金D勘察单位完成合同总价 20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金
39、和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。A合同公证书B仲裁协议书C履约保函D合同担保书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。A应该采用公开招标B应该采用邀请招标C应该采用议标D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包B可以自行招标，但应当备案C可以自行
40、招标，无需备案D必须委托中介机构代理招标（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500元，则在招投标结束后( )。A招标文件及收费都不退回B退回招, , 标文件，收费不退回C不退回招标文件，收费退回D招标文件及收费分别退回（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。A招标文件为准，开标时间后延B招标文件为准，开标时间不变C书面解答为准，开标时间后延D书面解
41、答为准，开标时间不变（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。A应当接受B可以接受C应当拒绝D可以拒绝（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。A2900 万元，3000 万元B2900 万元，2900 万元C3100 万元，3000 万元D3100 万元，2900 万元（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.
42、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。A不用归还委托人B归还委托人即可C归还委托人，并应支付折旧费D归还委托人，并应支付租赁费（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，
43、向委托人赔偿的原则是( )。A按工程实际损失计算赔偿B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.某工程施工需要中断主要公路交通 2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。A正常监理工作B额外监理工作C变更监理工作D附加监理工作（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：28.某工程设计合同，双方约定设计费为 10万元，定金为 2万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设
44、计人( )。A3 万元B5 万元C7 万元D10 万元（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造
45、成的承包人损失应由( )。A发包人赔偿，延误的工期顺延B发包人赔偿，延误的工期不予顺延C自己承担，延误的工期顺延D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C工程师未确认，承包人应修改进度计划D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.某施工合同履行时，
46、因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：33.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34
47、.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。A发包人承担全部费用，工期相应顺延B发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延D承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：35.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。A工程师负责检验，发包人承担检验费用B工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.在
48、施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。A发包人B承包人C工程师D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：37.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。A发包人C承包人B设计单位D监理单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。A工程验收通过B承包人送交了竣工验收报告C办理完移交工程手续D发包人支付了竣工结算款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：40.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验
