1、设备监理合同管理-30 及答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.工程达到基本竣工的要求，必须能( )。（分数：1.00）A.按照预定的目的交给业主占用或使用B.扫尾工作C.清理施工现场D.某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工2.下列不属于资格预审须知中的必要合格条件的是( )。（分数：1.00）A.法人地位B.资质等级C.专业工程施工资质D.分包计划3.关于业主的资金安排，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供资金安排计划B.接到工程开工通知的 28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一
2、份资金需求估价合同应在开工后 28天内提交D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21天以上通知业主4.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程款的，承包人应承担( )。（分数：1.00）A.赔偿责任B.保修责任C.合同责任D.保管责任5.关于合同转让，下列说法错误的是( )。 A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让且合同的转让可以从中牟利 C一般采用书面形式签订转让合同 D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B.C.D.6.监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。（分数：1.00）A.协商B.申请报告C.书面附加协议D.变
3、更申请7.质量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理实验C.化学试验D.抽样检查8.分包商只能向( )提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。（分数：1.00）A.业主B.分包人C.工程师D.承包人9.承包商不承担延误付款责任的情况不包括( )。（分数：1.00）A.属于工程师不认可分包商报表中的款项B.业主延误支付给承包商已由工程师签订后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间发生争议D.承包商在应付款日之后及时告知分包商缓发工程款的原因10.按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于( )。（分数：1.00）A.单工种或临时性监理费的工程B.
4、一般新、改、扩建工程C.大型交通工程D.大型涉外工程11.合同履行方式不明确的应按( )履行。（分数：1.00）A.有利于实现合同目的的方式B.有利于节约履行费用的方式C.补充条款规定D.参照类似方式进行12.( )是委托人依据设备工程监理服务合同支付给监理人的全部款项，包括监理报酬与监理费用。（分数：1.00）A.服务费B.监理费C.设备费D.委托费13.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.监护关系C.行为D.智力成果14.根据合同中某些条款，可以推出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款B.补偿条款C.
5、默示条款D.索赔条款15.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有16.设备工程监理服务合同( )是由于特定法律事实发生，监理合同终结，委托人与监理人之间的权利、义务关系消灭。（分数：1.00）A.转让B.终止C.变更D.撤销17.工程师确诊增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（分数：1.00）A.竣工后一次支付B.与工程进度款同期支付C.确认后一次支付D.作为保留金18.关于违约责任，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任B.双方违约的，
6、各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任19.设计合同采用定金担保，定金占合同总价的( )。（分数：1.00）A.10%B.20%C.30%D.15%20.( )是指正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错。（分数：1.00）A.设备隐患B.潜在缺陷C.隐蔽缺陷D.可能缺陷21.( )，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.竣工验收报告被发包人认可B.承包人收到竣工结算价款C.工程保修期满D.承包人将竣工工程交付发包人22.( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.无权代理D.委托代理23.
7、合同权利和义务终止也称( )。（分数：1.00）A.合同终止B.合同中止C.合同无效D.解除合同24.由于异常恶劣的气候条件造成的停工( )。（分数：1.00）A.不可原谅延期B.不可原谅但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期但不给补偿费用25.( )是指分析索赔事件的影响。（分数：1.00）A.分析索赔事由B.事态调查C.实际损失分析D.损害事件原因调查26.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬
8、D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动27.合同当事人不包括( )。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.政府监督人员28.发包人对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商的选择B.对分包商的监督C.对分包工程的批准D.对分包商的管理29.因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。（分数：1.00）A.指数法B.系数法C.公式法D.比例法30.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程
9、或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接受证书，折价接受该部工程D.接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款31.( )指通过目测、手触或以通常的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理试验C.化学试验D.抽样检查32.发包人应为设计人提供的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴D.交通33.F1DIC条款中，预付款又称( )。（分数：1.00）A.交付预付款B.动用预付款C.动员预付款D.开工预付款34.监理合同实际履行中，对合同修改的方式不包括( )。（分数：1.00）A.采取正式文件B.临
10、时性函件C.信件协议D.委托单35.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D.部分影响合同的效力36.监理投标中，对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是( )。（分数：1.00）A.ABC法B.重点评审法C.综合评审法D.全面评审法37.下列工程价款的计价方式不包括( )。（分数：1.00）A.成本加奖励合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同38.监理人由于非自己的原因致使暂停或终止监理服务，应
11、当立即通知委托人。其恢复服务的工作或善后工作应视为( )服务。（分数：1.00）A.正常B.附加C.额外D.补充39.资格预审表是以( )方式给出的调查文件。（分数：1.00）A.应答B.书面C.调查D.不公开40.决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括( )，（分数：1.00）A.工程的性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文件中的规定D.工程的内容41.设计开工的标志是( )。（分数：1.00）A.合同签字盖章B.合同规定开工期限C.签字后第三天D.收到定金42.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则( )。（分数：1.00）A.双倍返还定金B.三倍返还定金C.不能交货部分
12、设备约定价格的某一百分比D.定金加上合同约定的违约金43.设备工程监理服务合同( )是指委托人和监理人对合同部分条款按照合法形式进行增加、删除或修改的法律行为。（分数：1.00）A.转让B.终止C.变更D.撤销44.裁决委员会应在收到提交的争议文件后( )天内做出合理的裁决。（分数：1.00）A.28B.48C.56D.8445.在监理招标中，下列不属于对投标人的资格审查的是( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书的类别C.允许承担的任务范围D.证书的时效46.对监理工作的要求应当符合( )的规定。（分数：1.00）A.建设工程监理规范B.建设工程委托监理合同C.合同专业条款D.委托监
13、理合同(示范文本)47.设备监理单位应当是取得监理资质证书、具有法人资格单位，并经( )核准登记注册，可以从事监理活动的企业。（分数：1.00）A.工商行政管理机构B.国家人事行政机关C.设备监理协会D.国家建设行政主管部门48.监理人向委托人办理完( )中约定的移交手续，委托人向监理人支付完“监理报酬和费用”尾款，双方无异议时，可以终止合同。（分数：1.00）A.合同文件B.专用文件C.通用条件D.附件49.由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )。（分数：1.00）A.折价拍卖工程B.退场C.起诉D.停工50.合同权利与义务终止的最主要和最常
14、见的原因是( )。（分数：1.00）A.合同的解除B.不可抗力C.清偿D.债务抵消51.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.返还定金B.双倍返还定金C.返还定金和违约金D.返还定金并交纳罚款52.最常用的担保方式是( )，（分数：1.00）A.留置B.质押C.保证D.定金53.关于定标程序，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.确定中标人之前，在评标委员会的允许下，招标人可以在适当范围内，就投标价格，投标方案进行谈判B.中标通知书发出后 30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同C.招标人确定中标人后 15天，应向有关行政监督部门提交招标
15、投标情况的书面情况D.招标人不得提出任何不合理要求作为订立合同的条件54.关于施工进度管理，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度超前，则无需修改进度计划55.委托人可根据监理人的工作情况，进行奖励。具体内容由双方在( )中规定。（分数：1.00）A.合同文件B.协议书C.专用条件D.通用条件56.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写分包合同价的某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。（分数：1.00）A.现场管理费B.公司
16、管理费C.利润D.税金57.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部位支付C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付58.工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险D.处于关键线路，影响总工期59.在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。（分数：1.00）A.设备延误到货的违约金的计算办法B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法C.未能按合同规定时间交付严惩影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D.由于供方责任采购人
17、员的返工费60.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（分数：1.00）A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿61.监理在选定其他合同承包人的过程中仅有( )。（分数：1.00）A.决定权B.批准权C.否决权D.建议权62.借款合同属于下列客体中的( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.法律事实63.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合
18、同。（分数：1.00）A.1个月B.28天C.3个月D.6个月64.关于合同履行中的债权转让和债务转移，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.可以约定债务人向第三人履行债务B.可以约定第三人向债务人履行债务C.合同当事人之间的债权债务关系可以在 A、B 项两种情况下部分改变D.合同当事人之间的债权债务关系不能在 A、B 项两种情况下发生改变65.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42天内开工B.工程师应至少提前 7天通知承包商开工日期C.承包商收到开工通知后的 28天内提交施工进度计划D.承包商提交施工计划 28天内，工程师未提出需
19、修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可66.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得( )的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.业主67.工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括( )。（分数：1.00）A.小于签证的最小金额B.未能按合同规定进行工作或履行义务C.承包商提供的货物或施工的工程不符合要求D.因工程变更增加的款项68.设备工程( )，是指具有企业法人资格和取得设备监理单位资格证书的从事重要设备工程监理业务，即设备工程技术和管理咨询服务业务的社会组织。（分数：1.00）A.监理工程师B.
20、监理人C.投资项目管理师D.投资人69.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。（分数：1.00）A.双方协商确定的办法B.当地的标准C.国家颁布的合理化监理奖励办法D.委托人确定的方法70.合同履行的前提和依据是( )，（分数：1.00）A.有效的合同B.合同法C.诚实信用原则D.合同生效71.正常的监理酬金的构成不包括( )。（分数：1.00）A.全部成本B.合理的利润C.税金D.其他收入72.成本加酬金合同不适用于( )。（分数：1.00）A.紧急工程施工B.灾后修复工程C.采用新技术、新工艺施工的工程D.大型复杂工程73.根据我国合同法规定，债权人领取提存之日起(
21、)不行使而自行消灭，（分数：1.00）A.1年内B.2年内C.3年内D.5年内74.承包商报送的竣工报表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.根据合同完成全部工作的最终价值B.清理现场的费用C.索赔款，应退还的部分保留金D.承包商认为根据合同应支付给他的估算金额75.承担违约责任的条件是采用( )。（分数：1.00）A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.客观公正原则76.关于合同变更，下列说法错误的是( )，（分数：1.00）A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.一定条件下可变更主体D.合同的变更一般不涉及已履行的内容77.下列只能索赔费用的是( )。（分数：1.00）
22、A.不可抗力事件造成的损害B.业主办理保险未能从保险公司获得补偿部分C.异常不利的气候条件D.公共当局引起的延误78.下列关于招标阶段的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.公开招标以发布招标公告开始B.邀请招标则从发出投标邀请函开始C.招标投标阶段以投标截止日期为止D.招标投标阶段以开标前一天为止79.若承包人送的报告自送达之日起( )天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。（分数：1.00）A.7B.10C.5D.1480.监理合同中的( )是指正常服务和附加服务以外的服务或非监理人原因致使本项目暂停或终止，其恢复监理服务的工作或善后工作。（分数：1.00）A.服务B.正常服
23、务C.附加服务D.额外服务二、B多项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)81.设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。（分数：2.00）A.协助业主编制合同文件B.确保合同履行过程中的有关信息畅通C.根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜D.处理好违约、索赔及争议处理等有关事宜E.做好设备合同的结算和清理事宜82.债务履行期届满而抵押权人未受清偿的，抵押权人可以( )。（分数：2.00）A.与抵押人协议以抵押物折价B.直接以抵押物折价C.与抵押人协议以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿D.直接以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿E.在协议不成时，向人民法院提起诉讼83.质押可以是( )
24、。（分数：2.00）A.动产B.不动产C.权利D.权力E.义务84.交钥匙工程合同承包人工作包括( )。（分数：2.00）A.设备工程设计B.设备制造或采购C.设备施工安装D.设备验收与交付E.设备维护与保修85.以下情况，诉讼时效期间为四年的有( )。（分数：2.00）A.身体受到伤害要求赔偿的B.因国际货物买卖合同争议而提起诉讼或仲裁的C.因技术进出口合同争议而提起诉讼或仲裁的D.因国际服务贸易合同争议而提起诉讼或仲裁的E.因国际金融合同争议而提起诉讼或仲裁的86.设备形成的阶段包括( )。（分数：2.00）A.设计B.运输C.调试D.保修E.安装87.履行地点不明确的，依照合同法第六十一
25、条的规定仍不能确定的，应当( )。（分数：2.00）A.宣告合同无效B.给付货币的，在货币接受一方所在地履行C.给付货币的，在给付货币一方所在地履行D.交付不动产的，在不动产所在地履行E.交付不动产的，在不动产接受一方所在地履行88.当事人一方依法主张解除合同的，( )。（分数：2.00）A.应当通知对方，合同自通知到达对方时解除B.应当通知对方，合同自通知发出时解除C.无须通知对方，合同自动解除D.对方有异议的，可以请求人民法院确认解除合同的效力E.对方有异议的，可以请求仲裁机构确认解除合同的效力89.债因( )而消灭。（分数：2.00）A.双方协议B.不履行C.特定主体死亡D.抵消E.债务
26、人依法将标的物提存90.设备委托监理合同监理方主体资格是( )。（分数：2.00）A.企业组织B.注册法人C.专业机构D.具有相应资质E.具有相应资金91.设备形成过程中，监理单位的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.协助业主选择设备形成各阶段的承包人B.协助业主进行合同谈判及签订合同C.与分承包人签订合同D.对各阶段的合同进行管理E.处理违约和索赔92.有下列( )情形之一的，撤销权消灭。（分数：2.00）A.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权B.具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权C.具有撤销权的当事人自知道或应当
27、知道撤销事由之日起两年内没有行使撤销权D.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权E.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权93.甲因住院急需手术费，向乙借钱。乙表示甲必须将住房卖给乙，才借钱给甲，甲无奈只得同意，与乙签订了卖房协议。以下说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.甲与乙的借款合同是附条件的有效合同B.甲与乙的借款合同因乙的乘人之危而无效C.甲与乙的房屋买卖合同因是双方真实意思的表示而有效D.甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而无效E.甲与乙的房屋买卖合同因乙的乘人之危而属可撤销的合同94.甲欠乙两万元，但无力偿还。甲将其价值两万元的新购设备以明显不合
28、理的低价转让给知道上述情况的丙。下列情况中，乙可以行使撤销权的是( )。（分数：2.00）A.乙知道甲丙转让情况的，半年内B.乙知道甲丙转让情况的，一年内C.乙不知道甲丙转让情况的，一年内D.乙不知道甲丙转让情况的，三年内E.乙不知道甲丙转让情况的，五年内95.投标人相互串通投标或与招标人串通投标可能产生的后果是( )。（分数：2.00）A.处以项目金额 5以上 10以下的罚款B.处以项目金额 5以上 15以下的罚款C.取消 12 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格D.取消 12 年内参加项目投标的资格E.吊销营业执照96.合同解除后，合同已经履行的，当事人( )。（分数：2.00）A.
29、可以要求恢复原状B.只能要求恢复原状C.可以要求赔偿损失D.只能要求赔偿损失E.可以要求采取其他补救措施97.价款或报酬不明确的，依照合同法第六十一条的规定仍不能确定的，应当( )。（分数：2.00）A.宜告合同无效B.按合同履行时的市场价格履行C.按订立合同时合同签订地的市场价格履行D.按订立合同时合同履行地的市场价格履行E.执行政府定价或指导价的按照规定履行98.合同当事人履行合同时，应遵循以下( )原则。（分数：2.00）A.全面、适当履行B.遵循诚实信用C.双方同时履行D.公平合理、促进合同履行E.当事人一方不得擅自变更合同99.合同质量要求不明确的，依照合同法第六十一条的规定仍不能确
30、定的，可以( )。（分数：2.00）A.宣告合同无效B.按照国家标准履行C.按照行业标准履行D.按照通常标准履行E.按照符合合同目的的特定标准履行100.采用招投标方式确定设备委托监理关系的，其合同文件包括( )。（分数：2.00）A.委托监理协议B.监理投标书C.设备委托监理合同标准条款D.设备设计文件E.补充协议书101.( )是债发生的法律根据。（分数：2.00）A.合同B.侵权行为C.不可抗力D.不当得利E.无因管理102.下列承诺有效的是( )。（分数：2.00）A.受要约人对要约作出实质性变更B.承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容C.超出承诺期限作出的承诺，但要约人及时通知受
31、要约人愿意接受该承诺D.承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示E.承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人103.下列有关当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.如合同成立，则不得泄露或者不正当地使用B.如合同不成立，则不得泄露或者不正当地使用C.如合同成立，则可以泄露D.如合同不成立，则可以泄露E.泄露或不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任104.设备形成过程中，承包人的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.投标B.选择设备监理工程师C.保证设备质量D.与业主签订合同E.提交完工图纸资料105.保证
32、方式有( )。（分数：2.00）A.一般保证B.特殊保证C.连带保证D.关联保证E.附带保证106.下列关于代位权行使的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.债务人怠于行使到期债权的行为对债权人造成伤害B.债权人可直接行使，而不必通过法院C.债权人以自己的名义代位行使债务人的债权D.债权人只能以债务人的名义代位行使债务人的债权E.只要是债务人的债权均可代位行使107.设备形成过程中，业主的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.可行性研究B.立项审批C.竣工验收D.提供设备进度实施计划E.处理违约108.当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，( )。（分数：2.00）A.无论何种
33、情况均如数支付约定的违约金B.约定的违约金低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加D.约定的违约金只要高于造成损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少E.只有约定的违约金过分高于造成损失的，当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少109.评标委员会由( )组成。（分数：2.00）A.招标人代表B.投标人代表C.二分之一以上的经济、技术等方面的专家D.三分之二以上的经济、技术等方面的专家E.四分之三以上的经济、技术等方面的专家110.因( )发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。（分数：
34、2.00）A.保管合同B.运输合同C.买卖合同D.加工承揽合同E.租赁合同设备监理合同管理-30 答案解析(总分：140.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：80，分数：80.00)1.工程达到基本竣工的要求，必须能( )。（分数：1.00）A.按照预定的目的交给业主占用或使用 B.扫尾工作C.清理施工现场D.某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工解析：2.下列不属于资格预审须知中的必要合格条件的是( )。（分数：1.00）A.法人地位B.资质等级C.专业工程施工资质 D.分包计划解析：3.关于业主的资金安排，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商可以要求业主提供
35、资金安排计划B.接到工程开工通知的 28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后 28天内提交 D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21天以上通知业主解析：4.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程款的，承包人应承担( )。（分数：1.00）A.赔偿责任B.保修责任C.合同责任D.保管责任 解析：5.关于合同转让，下列说法错误的是( )。 A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让且合同的转让可以从中牟利 C一般采用书面形式签订转让合同 D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.监理合同中授予监
36、理人的权限，在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。（分数：1.00）A.协商B.申请报告C.书面附加协议 D.变更申请解析：7.质量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理实验C.化学试验D.抽样检查 解析：8.分包商只能向( )提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。（分数：1.00）A.业主B.分包人C.工程师D.承包人 解析：9.承包商不承担延误付款责任的情况不包括( )。（分数：1.00）A.属于工程师不认可分包商报表中的款项B.业主延误支付给承包商已由工程师签订后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间发生争议D.承包商在应付款日之后及时告知分包商缓
37、发工程款的原因 解析：10.按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于( )。（分数：1.00）A.单工种或临时性监理费的工程 B.一般新、改、扩建工程C.大型交通工程D.大型涉外工程解析：11.合同履行方式不明确的应按( )履行。（分数：1.00）A.有利于实现合同目的的方式 B.有利于节约履行费用的方式C.补充条款规定D.参照类似方式进行解析：12.( )是委托人依据设备工程监理服务合同支付给监理人的全部款项，包括监理报酬与监理费用。（分数：1.00）A.服务费B.监理费 C.设备费D.委托费解析：13.合同法律关系的客体不包括( )。（分数：1.00）A.物B.监护关系 C
38、.行为D.智力成果解析：14.根据合同中某些条款，可以推出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款B.补偿条款C.默示条款 D.索赔条款解析：15.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿 D.追缴财产，收归国有解析：16.设备工程监理服务合同( )是由于特定法律事实发生，监理合同终结，委托人与监理人之间的权利、义务关系消灭。（分数：1.00）A.转让B.终止 C.变更D.撤销解析：17.工程师确诊增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（分数：1.00）A.竣工后
39、一次支付B.与工程进度款同期支付 C.确认后一次支付D.作为保留金解析：18.关于违约责任，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任 B.双方违约的，各自承担相应责任C.表现形式包括不履行与不适当履行D.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任解析：19.设计合同采用定金担保，定金占合同总价的( )。（分数：1.00）A.10%B.20% C.30%D.15%解析：20.( )是指正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错。（分数：1.00）A.设备隐患B.潜在缺陷 C.隐蔽缺陷D.可能缺陷解析：21.( )，施工合同即告终止。（分数：1
40、.00）A.竣工验收报告被发包人认可B.承包人收到竣工结算价款C.工程保修期满D.承包人将竣工工程交付发包人 解析：22.( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理 C.无权代理D.委托代理解析：23.合同权利和义务终止也称( )。（分数：1.00）A.合同终止 B.合同中止C.合同无效D.解除合同解析：24.由于异常恶劣的气候条件造成的停工( )。（分数：1.00）A.不可原谅延期B.不可原谅但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期但不给补偿费用 解析：25.( )是指分析索赔事件的影响。（分数：1.00）A.分析索赔事由B.事态调查
41、C.实际损失分析 D.损害事件原因调查解析：26.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬 D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动解析：27.合同当事人不包括( )。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.政府监督人员 解析：28.发包人对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.对分包商的选择B.对分包商的监督C.对分包工程的批准 D.对分包商的管理解析：29.因物
42、价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。（分数：1.00）A.指数法B.系数法C.公式法 D.比例法解析：30.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接受证书，折价接受该部工程D.接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款 解析：31.( )指通过目测、手触或以通常的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。（分数：1.00）A.经验鉴别法 B.物理试验C.化学试验D.抽样检查解析：32.发包人应为设计人
43、提供的现场服务不包括( )。（分数：1.00）A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴 D.交通解析：33.F1DIC条款中，预付款又称( )。（分数：1.00）A.交付预付款B.动用预付款C.动员预付款 D.开工预付款解析：34.监理合同实际履行中，对合同修改的方式不包括( )。（分数：1.00）A.采取正式文件B.临时性函件 C.信件协议D.委托单解析：35.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D
44、.部分影响合同的效力 解析：36.监理投标中，对各投标人的综合能力进行对比通常采用的方法是( )。（分数：1.00）A.ABC法B.重点评审法C.综合评审法 D.全面评审法解析：37.下列工程价款的计价方式不包括( )。（分数：1.00）A.成本加奖励合同 B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同解析：38.监理人由于非自己的原因致使暂停或终止监理服务，应当立即通知委托人。其恢复服务的工作或善后工作应视为( )服务。（分数：1.00）A.正常B.附加C.额外 D.补充解析：39.资格预审表是以( )方式给出的调查文件。（分数：1.00）A.应答 B.书面C.调查D.不公开解析：40.
45、决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括( )，（分数：1.00）A.工程的性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文件中的规定D.工程的内容 解析：41.设计开工的标志是( )。（分数：1.00）A.合同签字盖章B.合同规定开工期限C.签字后第三天D.收到定金 解析：42.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则( )。（分数：1.00）A.双倍返还定金B.三倍返还定金C.不能交货部分设备约定价格的某一百分比 D.定金加上合同约定的违约金解析：43.设备工程监理服务合同( )是指委托人和监理人对合同部分条款按照合法形式进行增加、删除或修改的法律行为。（分数：1.00）A.转让B.终
46、止C.变更 D.撤销解析：44.裁决委员会应在收到提交的争议文件后( )天内做出合理的裁决。（分数：1.00）A.28B.48C.56D.84 解析：45.在监理招标中，下列不属于对投标人的资格审查的是( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书的类别C.允许承担的任务范围D.证书的时效 解析：46.对监理工作的要求应当符合( )的规定。（分数：1.00）A.建设工程监理规范 B.建设工程委托监理合同C.合同专业条款D.委托监理合同(示范文本)解析：47.设备监理单位应当是取得监理资质证书、具有法人资格单位，并经( )核准登记注册，可以从事监理活动的企业。（分数：1.00）A.工商行政管理
47、机构 B.国家人事行政机关C.设备监理协会D.国家建设行政主管部门解析：48.监理人向委托人办理完( )中约定的移交手续，委托人向监理人支付完“监理报酬和费用”尾款，双方无异议时，可以终止合同。（分数：1.00）A.合同文件B.专用文件 C.通用条件D.附件解析：49.由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )。（分数：1.00）A.折价拍卖工程B.退场C.起诉D.停工 解析：50.合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是( )。（分数：1.00）A.合同的解除B.不可抗力C.清偿 D.债务抵消解析：51.合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设
48、计人应( )。（分数：1.00）A.返还定金B.双倍返还定金 C.返还定金和违约金D.返还定金并交纳罚款解析：52.最常用的担保方式是( )，（分数：1.00）A.留置B.质押C.保证 D.定金解析：53.关于定标程序，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.确定中标人之前，在评标委员会的允许下，招标人可以在适当范围内，就投标价格，投标方案进行谈判 B.中标通知书发出后 30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同C.招标人确定中标人后 15天，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面情况D.招标人不得提出任何不合理要求作为订立合同的条件解析：54.关于施工进度管理，说法错误的是
49、( )。（分数：1.00）A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度超前，则无需修改进度计划 解析：55.委托人可根据监理人的工作情况，进行奖励。具体内容由双方在( )中规定。（分数：1.00）A.合同文件B.协议书C.专用条件 D.通用条件解析：56.如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写分包合同价的某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。（分数：1.00）A.现场管理费B.公司管理费C.利润D.税金 解析：57.工程进度款的支付方式不包括( )。（分数：1.00）A.按月计量支付B.按工艺部位支付 C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付解析：58.工期可以顺延的根本原因在于( )。（分数：1.00）A.属于承包人应承担的风险B.属于工程师应承担的风险C.属于发包人应承担的风险 D.处于关键线路，影响总工期解析：59.在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括(
