1、水利水电工程管理与实务-51 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.双代号网络进度计划时间参数中，一项工作以其最早开始时间开工，经过完成该项工作所必需的历时以后结束，这个结束时刻就是该工作的( )。（分数：1.00）A.最早完成时间B.最早开始时间C.最早工作时间D.最早开工时间2.铲扬式挖泥船的容量一般为( )m 3。（分数：1.00）A.24B.46C.68D.8103.关于水利工程质量缺陷，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.质量缺陷备案表由监
2、理单位组织编写D.以上均正确4.在地下埋管的布置形式中，斜井式管道的轴线倾角应( )，对于地面式或地下式厂房均适用。（分数：1.00）A.小于 90B.小于 60C.大于 90D.不超过 355.疏浚工程纵断面上不得有连续两个欠挖点，且欠挖值不得大于( )cm。（分数：1.00）A.20B.25C.30D.356.在水利工程验收中，干(浆)砌石工程质量抽检的主要内容为( )，必要时应拍摄图像资料。（分数：1.00）A.厚度B.密实程度C.平整度D.以上均正确7.某水电站购买了 10 台水泵出口直径为 400mm，比转数为 1000 的卧式半调节轴流泵。其型号表示为( )。（分数：1.00）A.
3、400ZWB100B.400ZWQ100C.400ZLB100D.400ZLQ1008.( )模板是由面板、围檀、支承桁架和爬杆等组成，其突出优点是自重轻，其电动装置具有力矩限制与行程控制功能，运行安全、可靠，升程准确。（分数：1.00）A.移动式B.自升式C.滑升式D.拆移式9.根据小型水电站施工技术规范的规定，斜井开挖法中倾角( )的斜井，可采用自上而下的全断面开挖方法。（分数：1.00）A.为 625B.为 2545C.小于 6D.大于 4510.根据水利水电建设工程验收规程的规定，当工程主要建设内容已按批准设计全部完成；工程投资已基本到位，并具备财务决算条件，有关验收工作报告已准备就绪
4、。这是工程竣工验收的( )应具备的条件。（分数：1.00）A.初步验收B.阶段验收C.总体验收D.完工验收11.在混凝土面板堆石坝施工中，垫层区的水平碾压，振动碾距上游边缘的距离( )。（分数：1.00）A.不得小于 40cmB.不得小于 50cmC.不宜大于 40cmD.不宜小于 70cm12.分部工程质量评定标准中的单元工程质量全部合格，中间产品质量有原材料质量全部合格；金属结构及启闭机制造质量合格；机电产品质量合格是( )。（分数：1.00）A.优良标准B.合格标准C.基本合格标准D.基本优良标准13.根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定，中央项目由( )按项目管理权限实施行政监
5、督。（分数：1.00）A.水利部和流域机构B.建设部C.国家发展和改革委员会D.国务院建设行政主管部门14.在护岸施工技术中，( )是将梢料制成大面积的排状物，用块石压沉于近岸河床之上，以保护河床岸坡免受水流淘刷的一种施工措施。（分数：1.00）A.抛石护脚B.抛枕护脚C.石笼护脚D.沉排护脚15.根据评标委员会和评标方法暂行规定的有关规定，投标文件有下列( )的情况属于重大偏差。（分数：1.00）A.投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限B.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求C.符合招标文件中规定的其他实质要求D.明显符合技术规格、技术标准的要求
6、16.根据有关规定，机组启动验收的成果是在机组完成( )带负荷连续运行后提出机组启动验收鉴定书。（分数：1.00）A.108 小时B.72 小时C.24 小时D.48 小时17.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，施工总进度计划应由( )编制并报送监理人审批。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计单位D.发包人与承包人共同18.质量缺陷是( )的质量问题。（分数：1.00）A.小于一般质量事故B.不影响工程正常使用C.未能及时进行处理D.以上均正确19.水轮发电机组安装中，推力头入套前，镜板的高程和水平在推力瓦面不涂润滑油的情况下测量。其水平偏差应在( )。（分数：1.00）A
7、.0.02mm/m 以内B.0.03mm/m 以内C.0.04mm/m0.06mm/m 之间D.0.02mm/m0.04mm/m 之间20.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，由于发包人责任引起的工期延误事件发生后，若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计单位D.发包人与承包人共同二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.水力荷载主要包括( )。（分数：2.00）A.静水总压力B.动水总压力C.扬压力D.浪压力E.冰压力22.下列属于中华人民共和国水土保持法第十八
8、条规定的有( )。（分数：2.00）A.修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少植被破坏B.废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒C.在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施D.工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须整平E.因采矿和建设使植被受到破坏的，必须植树种草，恢复表土层和植被，防止水土流失23.冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为( )。（分数：2.00）A.直流式B.水斗式C.斜流式D.法兰式E.双击式24.根据水利工程质量管理规定的规定，下列属于监理单位质量管理的主要
9、内容的是( )。（分数：2.00）A.监理单位必须严格执行国家法律、水利行业法规、技术标准，严格履行合同B.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师岗位证书，一般监理人员可直接上岗C.审查施工单位的施工组织设计和技术措施D.指导监督合同中有关质量标准、要求的实施E.参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作25.招标人以及评标委员会对( )投标文件，可以拒绝或按无效标处理。（分数：2.00）A.投标文件密封不符合招标文件要求的B.逾期送达的C.投标人法定代表人委托授权人参加开标会议的D.未按规定交纳投标保证金的E.投标人提供虚假资料的26.水利部设置的全国水利工程质量监督总站的主
10、要职责是( )。（分数：2.00）A.贯彻执行国家和水利部有关工程建设质量管理的方针和政策B.制定水利工程质量监督、检测的有关规定和办法，并监督实施C.对部直属重点工程组织实施质量监督，但不参加工程阶段验收D.监督有争议的重大工程质量事故的处理E.掌握全国水利工程质量动态27.勘察设计评标标准包括( )等。（分数：2.00）A.投标人的业绩和资信B.勘察总工程师、设计总工程师的年龄和身体状况C.人力资源配备D.技术方案和技术创新E.质量标准及质量管理措施28.根据建筑企业资质等级标准，水利水电工程施工总承包企业资质等级有( )。（分数：2.00）A.甲级B.一级C.二级D.三级E.四级29.下
11、列( )属于投标人串通投标报价。（分数：2.00）A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标D.招标人向投标人泄露标底E.招标人预先内定中标人30.施工企业管理人员安全生产考核内容包括( )。（分数：2.00）A.安全设备知识B.安全管理能力C.安全设备维护D.安全施工知识E.安全生产知识三、B案例分析题/B(总题数：5，分数：120.00)31.某施工单位承揽了一水利枢纽工程中的部分施工任务。该施工项目双代号网络计划如图 1 所示(单位：天)。 （分数：24.00）_32.监理单
12、位承担了某混凝土坝工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件。 事件 1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。 事件 2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施
13、工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。 事件 3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工。)同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。 事件 4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：
14、此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。 事件 5：对上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。 问题 1请指出事件 1 总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理? 2事件 2 中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么? 3事件 3 中专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。 4事件 4 中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的
15、损失应由谁承担? 5事件 5 中建设单位的说法是否正确?为什么?（分数：24.00）_33.某水电站工地，傍晚某班班长带领全班人员在高程 35m 的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动 2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落至地面，高度为 14.5m，经抢救无效死亡。 问题 1对高空作业人员有哪些基本安全作业要求? 2你认为该例施工作业环境存在哪些安全隐患? 3施工单位安全管理工作有哪些不足?如何改进? 4安全检查有哪几类? 5安全检查的主要内容及重点是什么
16、? 6根据水电建设工程施工安全管理暂行办法和企业伤亡事故分类对事故的分类，该事故属于哪一类? 7水利水电安全事故处理的原则什么?（分数：24.00）_34.某堤坝工程，工程开、竣工时间分别为某年 4 月 1 日、9 月 30 日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中第三标段造价为 4150 万元，第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)。 第三标段施工单位为 C 公司。业主与 C 公司在施工合同中约定： (1)开工前业主应向 C公司支付合同价 25%的预付款，预付款从第 3 个月开始等额扣还，4 个月扣完； (2)业主根据 C 公司完成的工程量(经工程师签认
17、后)按月支付工程款，保留金额为合同总额的 5%，保留金按每月产值的 10%扣除，扣完为止； (3)工程师签发的月付款凭证最低金额为 300 万元。 第三标段各月完成产值见表 1。 （分数：24.00）_35.某疏浚工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及
18、设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 问题本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么? 3工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违
19、法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_水利水电工程管理与实务-51 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.双代号网络进度计划时间参数中，一项工作以其最早开始时间开工，经过完成该项工作所必需的历时以后结束，这个结束时刻就是该工作的( )。（分数：1.00）A.最早完成时间 B.最早开始时间C.最早工作时间D.最早开工时间解析：2.铲扬式挖泥船的容量一般为( )m 3。（分数：1.00）A.24 B.46C.68D.810解析：3.关于水利工程质量缺陷，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.质量缺陷是指小于一般质
20、量事故的质量问题B.质量缺陷实行备案制度C.质量缺陷备案表由监理单位组织编写D.以上均正确 解析：4.在地下埋管的布置形式中，斜井式管道的轴线倾角应( )，对于地面式或地下式厂房均适用。（分数：1.00）A.小于 90 B.小于 60C.大于 90D.不超过 35解析：5.疏浚工程纵断面上不得有连续两个欠挖点，且欠挖值不得大于( )cm。（分数：1.00）A.20B.25C.30 D.35解析：6.在水利工程验收中，干(浆)砌石工程质量抽检的主要内容为( )，必要时应拍摄图像资料。（分数：1.00）A.厚度B.密实程度C.平整度D.以上均正确 解析：7.某水电站购买了 10 台水泵出口直径为
21、400mm，比转数为 1000 的卧式半调节轴流泵。其型号表示为( )。（分数：1.00）A.400ZWB100 B.400ZWQ100C.400ZLB100D.400ZLQ100解析：8.( )模板是由面板、围檀、支承桁架和爬杆等组成，其突出优点是自重轻，其电动装置具有力矩限制与行程控制功能，运行安全、可靠，升程准确。（分数：1.00）A.移动式B.自升式 C.滑升式D.拆移式解析：9.根据小型水电站施工技术规范的规定，斜井开挖法中倾角( )的斜井，可采用自上而下的全断面开挖方法。（分数：1.00）A.为 625 B.为 2545C.小于 6D.大于 45解析：10.根据水利水电建设工程验收
22、规程的规定，当工程主要建设内容已按批准设计全部完成；工程投资已基本到位，并具备财务决算条件，有关验收工作报告已准备就绪。这是工程竣工验收的( )应具备的条件。（分数：1.00）A.初步验收 B.阶段验收C.总体验收D.完工验收解析：11.在混凝土面板堆石坝施工中，垫层区的水平碾压，振动碾距上游边缘的距离( )。（分数：1.00）A.不得小于 40cmB.不得小于 50cmC.不宜大于 40cm D.不宜小于 70cm解析：12.分部工程质量评定标准中的单元工程质量全部合格，中间产品质量有原材料质量全部合格；金属结构及启闭机制造质量合格；机电产品质量合格是( )。（分数：1.00）A.优良标准B
23、.合格标准 C.基本合格标准D.基本优良标准解析：13.根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定，中央项目由( )按项目管理权限实施行政监督。（分数：1.00）A.水利部和流域机构 B.建设部C.国家发展和改革委员会D.国务院建设行政主管部门解析：14.在护岸施工技术中，( )是将梢料制成大面积的排状物，用块石压沉于近岸河床之上，以保护河床岸坡免受水流淘刷的一种施工措施。（分数：1.00）A.抛石护脚B.抛枕护脚C.石笼护脚D.沉排护脚 解析：15.根据评标委员会和评标方法暂行规定的有关规定，投标文件有下列( )的情况属于重大偏差。（分数：1.00）A.投标文件载明的招标项目完成期限未超过
24、招标文件规定的期限B.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求 C.符合招标文件中规定的其他实质要求D.明显符合技术规格、技术标准的要求解析：16.根据有关规定，机组启动验收的成果是在机组完成( )带负荷连续运行后提出机组启动验收鉴定书。（分数：1.00）A.108 小时B.72 小时 C.24 小时D.48 小时解析：17.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，施工总进度计划应由( )编制并报送监理人审批。（分数：1.00）A.发包人B.承包人 C.设计单位D.发包人与承包人共同解析：18.质量缺陷是( )的质量问题。（分数：1.00）A.小于一般质量事故B.不
25、影响工程正常使用C.未能及时进行处理D.以上均正确 解析：19.水轮发电机组安装中，推力头入套前，镜板的高程和水平在推力瓦面不涂润滑油的情况下测量。其水平偏差应在( )。（分数：1.00）A.0.02mm/m 以内 B.0.03mm/m 以内C.0.04mm/m0.06mm/m 之间D.0.02mm/m0.04mm/m 之间解析：20.根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，由于发包人责任引起的工期延误事件发生后，若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则由于采取赶工措施所增加的费用应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设计单位D.发包人与承包人共同解析
26、：二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.水力荷载主要包括( )。（分数：2.00）A.静水总压力 B.动水总压力C.扬压力 D.浪压力 E.冰压力 解析：22.下列属于中华人民共和国水土保持法第十八条规定的有( )。（分数：2.00）A.修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少植被破坏 B.废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒 C.在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施 D.工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须整平E.因采矿和建设使植被受到破坏的，必须植树种
27、草，恢复表土层和植被，防止水土流失 解析：23.冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为( )。（分数：2.00）A.直流式B.水斗式 C.斜流式D.法兰式 E.双击式 解析：24.根据水利工程质量管理规定的规定，下列属于监理单位质量管理的主要内容的是( )。（分数：2.00）A.监理单位必须严格执行国家法律、水利行业法规、技术标准，严格履行合同 B.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师岗位证书，一般监理人员可直接上岗C.审查施工单位的施工组织设计和技术措施 D.指导监督合同中有关质量标准、要求的实施 E.参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作 解析：25.招标人以及评
28、标委员会对( )投标文件，可以拒绝或按无效标处理。（分数：2.00）A.投标文件密封不符合招标文件要求的 B.逾期送达的 C.投标人法定代表人委托授权人参加开标会议的D.未按规定交纳投标保证金的 E.投标人提供虚假资料的 解析：26.水利部设置的全国水利工程质量监督总站的主要职责是( )。（分数：2.00）A.贯彻执行国家和水利部有关工程建设质量管理的方针和政策 B.制定水利工程质量监督、检测的有关规定和办法，并监督实施 C.对部直属重点工程组织实施质量监督，但不参加工程阶段验收D.监督有争议的重大工程质量事故的处理 E.掌握全国水利工程质量动态 解析：27.勘察设计评标标准包括( )等。（分
29、数：2.00）A.投标人的业绩和资信 B.勘察总工程师、设计总工程师的年龄和身体状况C.人力资源配备 D.技术方案和技术创新 E.质量标准及质量管理措施 解析：28.根据建筑企业资质等级标准，水利水电工程施工总承包企业资质等级有( )。（分数：2.00）A.甲级B.一级 C.二级 D.三级 E.四级解析：29.下列( )属于投标人串通投标报价。（分数：2.00）A.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价 B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标 D.招标人向投标人泄露标底E.招标人预先内定中标人解析：30.施工企业管理
30、人员安全生产考核内容包括( )。（分数：2.00）A.安全设备知识B.安全管理能力 C.安全设备维护D.安全施工知识E.安全生产知识 解析：三、B案例分析题/B(总题数：5，分数：120.00)31.某施工单位承揽了一水利枢纽工程中的部分施工任务。该施工项目双代号网络计划如图 1 所示(单位：天)。 （分数：24.00）_正确答案：()解析：1应作为施工单位调整施工组织设计的依据是、。 2网络工期计算结果见图 2： 32.监理单位承担了某混凝土坝工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下
31、事件。 事件 1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。 事件 2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。 事件 3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继
32、续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工。)同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。 事件 4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。 事件 5：对上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因
33、此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。 问题 1请指出事件 1 总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理? 2事件 2 中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么? 3事件 3 中专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。 4事件 4 中甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担? 5事件 5 中建设单位的说法是否正确?为什么?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1不应直接致函设计单位。理由：总监理工程师无权进行设计变更。
34、正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。 2(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。 (2)不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。 3(1)无权签发工程暂停令。理由：这是总监理工程师的权力。 (2)程序有不妥之处。理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。 4不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。 5不正确。理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位
35、所受的损失不应由监理单位承担。33.某水电站工地，傍晚某班班长带领全班人员在高程 35m 的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动 2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落至地面，高度为 14.5m，经抢救无效死亡。 问题 1对高空作业人员有哪些基本安全作业要求? 2你认为该例施工作业环境存在哪些安全隐患? 3施工单位安全管理工作有哪些不足?如何改进? 4安全检查有哪几类? 5安全检查的主要内容及重点是什么? 6根据水电建设工程施工安全管理暂行办法和企业伤亡事故
36、分类对事故的分类，该事故属于哪一类? 7水利水电安全事故处理的原则什么?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1对高空作业人员的基本安全作业要求是：从事高空作业人员必须经过安全教育和培训，提高安全意识，认真遵守操作规程和现场安全规定，并且身体健康，无高血压、心脏病及精神性疾病等。 2施工作业环境区域内应有足够的照明设施，高空作业应架设安全网，脚手架在使用过程中应经常进行检查和维修。 3施工单位应健全施工单位安全生产责任制，全体员工应学习各工种安全操作规程、岗位管理制度，提高职工的安全素质和自我保护意识和能力。对于高空作业应架设安全网和防护栏，照明设施完备，经常性地或定期检查施工现场，及时查
37、出事故隐患，采取有效的防护措施。 4安全检查包括日常检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查及不定期检查。 5安全检查的主要内容有查思想、查管理、查隐患、查整顿、查事故处理。重点是查违章指挥和违章作业。 6根据水电建设工程施工安全管理暂行办法的规定，该事故属较大事故。根据企业伤亡事故分类 (GB 64411986)规定，按照事故发生的原因分类，属高处坠落事故；按事故后果严重程序分类，属死亡事故。 7水利水电安全事故处理的原则是“三不放过”原则，即：事故原因不查清楚不放过，主要事故责任者和职工未受教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。34.某堤坝工程，工程开、竣工时间分别为某年 4 月 1
38、 日、9 月 30 日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中第三标段造价为 4150 万元，第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)。 第三标段施工单位为 C 公司。业主与 C 公司在施工合同中约定： (1)开工前业主应向 C公司支付合同价 25%的预付款，预付款从第 3 个月开始等额扣还，4 个月扣完； (2)业主根据 C 公司完成的工程量(经工程师签认后)按月支付工程款，保留金额为合同总额的 5%，保留金按每月产值的 10%扣除，扣完为止； (3)工程师签发的月付款凭证最低金额为 300 万元。 第三标段各月完成产值见表 1。 （分数：24.00）_正确
39、答案：()解析：C 公司应得到的工程预付款为：415025%1037.5(万元) 工程保留金为：41505%207.5(万元) 工程师给 C 公司各月实际签发的付款凭证金额： 4 月底应签发：480.00-480.0010%432.00(万元) 4月底实际签发的付款凭证金额为 432.00 万元 5 月支付时应扣保留金：68510%68.50(万元) 6 月底工程保留金应扣：56010%56(万元) 所以 6 月份应签发的付款凭证金额为： 由于 6 月底应签发的付款凭证金额低于合同规定的最低支付限额，故本月不支付。 7 月份应扣保留金为： 207.5-48-68.50-5635(万元) 7 月
40、底： 7 月底工程师实际应签发的付款凭证金额为： 244.63+135.63380.26(万元) 8 月底：35.某疏浚工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。
41、工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 问题本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么? 3工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_正确答案：()解析：1合同有效性的判定： (1
42、)甲与乙签订的总承包合同有效。 理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。 (2)乙与丙签订的分包合同有效。 理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 (3)乙与丁签订的分包合同无效。 理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设
43、工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。 理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 3工程存在严重质量问题的责任划分： 丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。 4根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%50%的罚款；对施工单位处工程合同价款 0.5%1%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
