1、建设工程项目管理-建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理(二)及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B不定项选择题/B(总题数：56，分数：100.00)1.关于履约担保的说法，正确的有_。 A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 C.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低 E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模（分数：3.00）A.B.C.D.E.2.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是_。 A.预付款担保 B.投标担保 C.履约担保 D.
2、支付担保（分数：3.00）A.B.C.D.3.建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国担保法中的_。 A.抵押 B.留置 C.定金 D.保证（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的是_。 A.投标担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.支付担保 E.工程保修担保（分数：1.00）A.B.C.D.E.5.预付款担保的主要作用是_。 A.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D.确保工程费用及时到位（分数：1.00）A.B.C.
3、D.6.施工承包合同履约担保的有效期始于_之日。 A.投标截止 B.发出中标通知书 C.施工承包合同签订 D.工程开工（分数：1.00）A.B.C.D.7.下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有_。 A.投标担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.工程保修担保 E.支付担保（分数：1.00）A.B.C.D.E.8.在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”这一活动属于_的内容。 A.合同交底 B.合同分析 C.合同跟踪 D.合同实施阶段（分数：1.00）A.B.C.D.9.建设行政主管部分市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为_。 A.3 年
4、B.1 年 C.6 个月 D.3 个月（分数：1.00）A.B.C.D.10.根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)(GF20110216)，发包人的义务是_。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.负责办理项目备案手续 D.提供设计审查所需的资料（分数：1.00）A.B.C.D.11.下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有_。 A.不可抗力导致的设计修改 B.环境变化导致的设计修改 C.原设计错误导致的设计修改 D.政府部门要求导致的设计修改 E.施工方案出现错误导致的设计修改（分数：1.00）A.B.C.D.E.12.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是_。 A.增加
5、人员投入 B.增加资金投入 C.变更技术方案 D.变更合同条款（分数：1.00）A.B.C.D.13.在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是_。 A.应明确承包人的合同标的 B.工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越小 C.合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行 D.工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利（分数：1.00）A.B.C.D.14.施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是_。 A.分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款 B.业主向承包人支付工程款之前 14 天 C.业
6、主向承包人支付工程款之前 7 天 D.承包商收到业主工程款之后（分数：1.00）A.B.C.D.15.在进行合同分析后，应由_做“合同交底”。 A.各层次管理者向合同管理人员 B.合同管理人员向劳务作业人员 C.项目经理向合同管理人员 D.合同管理人员向各层次管理者（分数：1.00）A.B.C.D.16.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，施工企业承揽业务中的不良行为包括_。 A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 D.未按照节能设计进行施工 E.将承包的工程转包或者违法分包（分数
7、：1.00）A.B.C.D.E.17.在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、_以及验收所带来的法律后果作说明。 A.时间、程序 B.时间、地点 C.人员、责任 D.质量、进度（分数：2.00）A.B.C.D.18.施工合同交底是指_。 A.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底 B.发包人向承包人进行合同交底 C.监理工程师向承包人进行合同交底 D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底（分数：2.00）A.B.C.D.19.根据诚信行为管理办法，不良行为记录信息公布期限一般为_。 A.13 年 B.3 个月3 年 C.3 年以上 D.6 个月3 年（分数：
8、2.00）A.B.C.D.20.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有_。 A.承包方 B.业主方 C.设计方 D.供货商 E.质检站（分数：2.00）A.B.C.D.E.21.施工合同交底是指合同管理人员组织相关人员_。 A.学习合同的主要内容和合同分析结果 B.参与起草合同条款 C.参与合同谈判和合同签订 D.研究分析合同条款中的不妥之处（分数：2.00）A.B.C.D.22.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有_。 A.分析合同的漏洞，解释有争议的内容 B.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况 C.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅 D.分析合同风险，制
9、定风险对策 E.分解和落实合同任务，便于实施和检查（分数：2.00）A.B.C.D.E.23.工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是_。 A.延误的原因 B.索赔要求和结果 C.延误工作所在工程网络计划的线路性质 D.延误事件之间的关联性（分数：2.00）A.B.C.D.24.某土方工程合同约定，合同工期为 60 天，工程量增减超过 15%时，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由 3200m3增加到 4800m3；则承包商可索赔工期_天。 A.30 B.21 C.16.5 D.0（分数：2.00）A.B.C.D.25.当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工
10、机械，其费用索赔通常按照_进行计算。 A.台班折旧费 B.台班费 C.设备使用费 D.进出场费用（分数：2.00）A.B.C.D.26.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是_。 A.向监理工程师提出索赔证据 B.提交索赔报告 C.提出索赔意向通知 D.与业主就索赔事项进行谈判（分数：2.00）A.B.C.D.27.建设工程索赔成立的前提条件有_。 A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C.索赔费用计算正确，并且容易分析 D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
11、或风险责任 E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.28.下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是_。 A.开工前业主未能及时交付施工图纸 B.工程师指令承包商加快施工进度 C.异常恶劣的气候条件 D.业主未能及时支付工程款造成工期延误（分数：2.00）A.B.C.D.29.关于建设工程反索赔的说法，正确的有_。 A.反索赔是双向的 B.工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C.审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一 D.调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一 E.反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求（分数
12、：2.00）A.B.C.D.E.30.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应_。 A.向工程师发出书面索赔意向通知 B.向建设主管部门报告 C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D.向工程师递交正式索赔报告（分数：2.00）A.B.C.D.31.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应_。 A.由发包人承担费用，工期给予顺延 B.由承包人承担费用，工期给予顺延 C.由发包人承担费用，工期不给予顺延 D.由承包人承担费用，工期不给予顺延（分数：2.00）A.B.C.D.32.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括_。 A.由于索
13、赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B.由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费 C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用 D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费 E.承包商使用不合格材料引起的损失费用（分数：2.00）A.B.C.D.E.33.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是_。 A.材料价格上涨 B.工程暂停 C.工期延期 D.工程变更（分数：2.00）A.B.C.D.34.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是_。 A.承包人与分包人签订的分包合同 B.承包人安全交底会议纪要 C.承包人技术交底纪要 D.合同履
14、行中发包人和承包人洽商形成的协议（分数：2.00）A.B.C.D.35.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由_承担。 A.业主 B.监理人 C.中标人 D.招标人（分数：2.00）A.B.C.D.36.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括_。 A.索赔证据 B.索赔事件总述 C.索赔合理性论述 D.索赔要求计算书 E.索赔意向通知（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.根据 FIDIC施工合同条件，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是_。 A.当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价 B.业主应征求投标人意见后才能进行评标 C
15、.当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 D.投标人有一次修改报价的机会（分数：2.00）A.B.C.D.38.关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是_。 A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制 B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式 C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商 D.FIDIC 合同中，DAB 提出的裁决是强制性的（分数：2.00）A.B.C.D.39.在 FIDIC 系列合同文件中，EPC 交钥匙项目合同条件的合同计价采用_方式。 A.固定单价 B.变动单价 C.固定总价 D.变动总价（分数：2.00）A.B.C.D.40
16、.在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB 争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是_。 A.常任争端裁决委员会 B.特聘争端裁决委员会 C.工程师兼任的委员会 D.业主指定争端裁决委员会（分数：2.00）A.B.C.D.41.关于 FIDIC土木工程施工合同条件的说法，正确的有_。 A.该合同主要发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 B.一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 C.合同计价方式属于单价合同，不包含任何包干价格 D.由业主委派工程师管理合同 E.由业主监督工程进度、质量，签发支付证书、接收证书和履约证书，处理合同中的有
17、关事项（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效也是最应该首选的是_。 A.仲裁 B.协商 C.调解 D.诉讼（分数：2.00）A.B.C.D.43.在国际工程承包合同中，采用 DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有_。 A.DAB 委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性 B.DAB 委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题 C.DAB 的裁决具有终局性，避免二次纠纷 D.DAB 的费用较低 E.DAB 解决纠纷的周期较短（分数：2.00）A.B.C.D.E.44.关于 FIDIC 条件中，采用 DAB(争端裁
18、决委员会)方式解决争议的说法，正确的是_。 A.业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70% B.DAB 提出的裁决具有终局性 C.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致 D.DAB 的成员一般是工程技术和管理方面的专家（分数：2.00）A.B.C.D.45.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有_。 A.效率高 B.周期短 C.约束力强 D.费用少 E.保密性好（分数：2.00）A.B.C.D.E.46.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到_的目的。 A.为项目建设增值 B.实现项目建设目标 C.实现项目管理目标 D.提高项目建设综合治理（分数
19、：2.00）A.B.C.D.47.建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立_的工作流程。 A.信息管理和输出 B.收集信息、录入信息 C.审核信息、加工信息 D.信息传输和发布 E.信息整理和共享（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.关于项目信息管理手册及内容的说法，正确的有_。 A.信息管理部门负责编制信息管理手册 B.信息管理手册应包含工程档案管理制度 C.信息管理的任务分工表是信息管理手册的主要内容 D.信息管理手册应随项目进展而做必要的修改和补充 E.应编制项目参与各方通用的信息管理手册（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.下列建设项目信息中，属于经济类信息的
20、是_。 A.编码信息 B.质量控制信息 C.工作量控制信息 D.设计技术信息（分数：2.00）A.B.C.D.50.工程档案的编码应根据有关工程档案规定、项目特点和_而建立。 A.项目实施的工作任务目录 B.项目实施单位的需求 C.分部项目工程的定额号 D.信息输入输出模型（分数：2.00）A.B.C.D.51.下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有_。 A.进度计划 B.施工方案 C.隐蔽验收记录 D.桩基检测报告 E.工程量清单（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.下列项目信息中，属于组织类信息的是_。 A.合同管理信息 B.前期技术信息 C.工作量控制信息 D.编码信息（分数：
21、2.00）A.B.C.D.53.工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有_。 A.编制资源需求量计划 B.根据工程进展进行施工成本预测 C.进度计划执行情况的比较分析 D.项目估算的数据计算 E.确定关键工作和关键路线（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是_。 A.基于局域网的信息管理平台 B.基于互联网的信息处理平台 C.基于互联网的信息传输平台 D.基于局域网的信息处理平台（分数：2.00）A.B.C.D.55.建设工程项目管理信息系统主要用于项目的_。 A.投标报价 B.合同管理 C.目标控制
22、D.技术资料管理（分数：2.00）A.B.C.D.56.对一个建设工程项目而言，项目信息门户的主持者一般是项目的_。 A.施工单位 B.设计单位 C.业主 D.主管部门（分数：2.00）A.B.C.D.建设工程项目管理-建设工程合同与合同管理、建设工程项目信息管理(二)答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B不定项选择题/B(总题数：56，分数：100.00)1.关于履约担保的说法，正确的有_。 A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保 B.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函 C.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具 D.采用担保书的金额要求比银行保函的金
23、额要求低 E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模（分数：3.00）A.B. C.D.E. 解析：解析 履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函，建筑业通常倾向于采用有条件银行保函作为履约担保，故 A 错误。履约担保书通常是由担保公司或者保险公司开具，故 C 错误。采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求高，因为信用不如银行保函，故 D 错误。2.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是_。 A.预付款担保 B.投标担保 C.履约担保 D.支付担保（分数：3.00）A. B.C.D.解
24、析：解析 预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。3.建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国担保法中的_。 A.抵押 B.留置 C.定金 D.保证（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 投标保函、履约保函都是需要第三方银行来提供保证，充当保证人的角色，属于我国担保法中的保证。4.下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的是_。 A.投标
25、担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.支付担保 E.工程保修担保（分数：1.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 支付担保以保证承包人的利益为目的。5.预付款担保的主要作用是_。 A.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额 B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益 C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D.确保工程费用及时到位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，
26、则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。6.施工承包合同履约担保的有效期始于_之日。 A.投标截止 B.发出中标通知书 C.施工承包合同签订 D.工程开工（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。由于合同履行期限应该包括保修期，履约担保的时间范围也应该覆盖保修期，如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。7.下列建设工程担保中，由承包人(投标人)提交担保的有_。 A.投标担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.工程保修担保 E.支付担
27、保（分数：1.00）A. B. C. D. E.解析：解析 支付担保属于发包人提交的。8.在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”这一活动属于_的内容。 A.合同交底 B.合同分析 C.合同跟踪 D.合同实施阶段（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同交底的目的和任务如下： (1)对合同的主要内容达成一致理解； (2)将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人； (3)将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等； (4)明确各项工作或各个工程的工期要求； (5)明确成本目标和消耗标准； (6)明确相关事件之间的逻辑关系； (7)
28、明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限； (8)明确完不成任务的影响和法律后果； (9)明确合同有关各方(如业主、监理工程师)的责任和义务。9.建设行政主管部分市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为_。 A.3 年 B.1 年 C.6 个月 D.3 个月（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至3 年；良好行为记录信息公布期限一般为 3 年，法律、法规另有规定的从其规定。10.根据建设项目工程总承包
29、合同示范文本(试行)(GF20110216)，发包人的义务是_。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.负责办理项目备案手续 D.提供设计审查所需的资料（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 A、B、D 属于项目总承包单位的义务和责任，排除。要注意区分建设工程项目总承包与施工承包，建设工程项目总承包的承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购。建设工程项目总承包的任务一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车(或交付使用)等内容。从具体的工程承包范围看，可包括所有的主体和附属工程、工艺、设备等。11.下列工程变更情况中，应由
30、业主承担责任的有_。 A.不可抗力导致的设计修改 B.环境变化导致的设计修改 C.原设计错误导致的设计修改 D.政府部门要求导致的设计修改 E.施工方案出现错误导致的设计修改（分数：1.00）A. B. C. D. E.解析：解析 E 属于由承包人承担责任的情形，排除。由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由业主承担责任。由此所造成的施工方案的变更以及工期的延长和费用的增加应该向业主索赔。由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。12.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是_。 A.增加人员投入 B.增
31、加资金投入 C.变更技术方案 D.变更合同条款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 A 属于组织措施，B 属于经济措施，C 属于技术措施，D 属于合同措施。13.在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是_。 A.应明确承包人的合同标的 B.工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越小 C.合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行 D.工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越大，故 B 错误。在合同
32、实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围则承包人必须无条件执行，如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向发包人提出工程变更的补偿；故 C 错误。程变更的索赔有效期越长，对承包人越有利，故 D 说法错误。14.施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是_。 A.分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款 B.业主向承包人支付工程款之前 14 天 C.业主向承包人支付工程款之前 7 天 D.承包商收到业主工程款之后（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 对于业主指定分包，如果不是由业主直接向分包支付工程款，则要把握分包工程款的支付时间
33、，一定要在收到业主的工程款之后才能支付，并应扣除管理费、配合费和质量保证金等。15.在进行合同分析后，应由_做“合同交底”。 A.各层次管理者向合同管理人员 B.合同管理人员向劳务作业人员 C.项目经理向合同管理人员 D.合同管理人员向各层次管理者（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者作“合同交底”，把合同责任具体地落实到各责任人和合同实施的具体工作上。16.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，施工企业承揽业务中的不良行为包括_。 A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B.以他人名义投
34、标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 D.未按照节能设计进行施工 E.将承包的工程转包或者违法分包（分数：1.00）A.B. C. D.E. 解析：解析 B、C、E 属施工企业承揽业务中的不良行为；A 行为类别属资质；D 行为类别属工程质量。17.在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、_以及验收所带来的法律后果作说明。 A.时间、程序 B.时间、地点 C.人员、责任 D.质量、进度（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带的
35、法律后果作说明。18.施工合同交底是指_。 A.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底 B.发包人向承包人进行合同交底 C.监理工程师向承包人进行合同交底 D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 合同分析后，应向各层次管理者做“合同交底”，即由合同管理人员通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等。19.根据诚信行为管理办法，不良行为记录信息公布期限一般为_。 A.13 年 B.3 个月3 年 C.3 年以上 D.6
36、个月3 年（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月3年；良好行为记录信息公布期限一般为 3 年，法律、法规另有规定的从其规定。20.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有_。 A.承包方 B.业主方 C.设计方 D.供货商 E.质检站（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：解析 根据工程实施的实际情况，以下单位都可以根据需要提出工程变更：承包商；业主方；设计方。21.施工合同交底是指合同管理人员组织相关人员_。 A.学习合同的主要内容和合同分析结果 B.参与起草合同条款 C.参与合同谈
37、判和合同签订 D.研究分析合同条款中的不妥之处（分数：2.00）A. B.C.D.解析：22.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有_。 A.分析合同的漏洞，解释有争议的内容 B.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况 C.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅 D.分析合同风险，制定风险对策 E.分解和落实合同任务，便于实施和检查（分数：2.00）A. B.C.D. E. 解析：解析 合同分析的目的和作用体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险，制定风险对策；合同任务分解、落实，以便于实施与检查。23.工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依
38、据是_。 A.延误的原因 B.索赔要求和结果 C.延误工作所在工程网络计划的线路性质 D.延误事件之间的关联性（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 工期延误按照延误事件之间的关联性划分为单一延误、共同延误及交叉延误；按照索赔要求和结果划分为可索赔延误和不可索赔延误；按照延误工作所在的工程网络计划的线路性质，工程延误划分为关键线路延误和非关键线路延误。按照工期延误的原因划分为：因业主和工程师原因引起的延误；因承包商原因引起的延误；不可控制因素引起的延误。24.某土方工程合同约定，合同工期为 60 天，工程量增减超过 15%时，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量
39、由 3200m3增加到 4800m3；则承包商可索赔工期_天。 A.30 B.21 C.16.5 D.0（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 采用比例分析法计算可索赔天数：因工程量增减(4800-3200)/3200=50%，超过约定 15%的变更界限，需要变更，可以索赔的天数=60(4800-32001.15)/3200=21 天。25.当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照_进行计算。 A.台班折旧费 B.台班费 C.设备使用费 D.进出场费用（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 若属租赁设备，则按实际租金和调进调出费的分摊计算；若属承包商自有设
40、备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。26.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是_。 A.向监理工程师提出索赔证据 B.提交索赔报告 C.提出索赔意向通知 D.与业主就索赔事项进行谈判（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 发生索赔事件以后，承包人首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。27.建设工程索赔成立的前提条件有_。 A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B.造成费用增加或工期
41、损失额度巨大，超出了正常的承受范围 C.索赔费用计算正确，并且容易分析 D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告（分数：2.00）A. B.C.D. E. 解析：解析 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。28.下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是_。 A.
42、开工前业主未能及时交付施工图纸 B.工程师指令承包商加快施工进度 C.异常恶劣的气候条件 D.业主未能及时支付工程款造成工期延误（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 工程师指令承包商加快施工进度不会造成工期延误，也就不存在工期索赔的依据，所以不能提出工期索赔。ACD 都可能工期延误，从而可以提出工期索赔。29.关于建设工程反索赔的说法，正确的有_。 A.反索赔是双向的 B.工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一 C.审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一 D.调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一 E.反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求（分数：2.00）
43、A. B. C. D. E.解析：解析 反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求，故 E 错误。30.在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应_。 A.向工程师发出书面索赔意向通知 B.向建设主管部门报告 C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失 D.向工程师递交正式索赔报告（分数：2.00）A. B.C.D.解析：31.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应_。 A.由发包人承担费用，工期给予顺延 B.由承包人承担费用，工期给予顺延 C.由发包人承担费用，工期不给予顺延 D.由承包人承
44、担费用，工期不给予顺延（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题中，由承包人承担费用，耽误的工期不予顺延，因为修复工程质量缺陷是承包人的责任和义务。32.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括_。 A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费 B.由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费 C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用 D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费 E.承包商使用不合格材料引起的损失费用（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：解析 D、E 选项的损失是因承包商的原因造成的，属承包商的责任，故不
45、可索赔。33.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是_。 A.材料价格上涨 B.工程暂停 C.工期延期 D.工程变更（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。材料价格上涨，承包人只能索赔材料费。34.下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是_。 A.承包人与分包人签订的分包合同 B.承包人安全交底会议纪要 C.承包人技术交底纪要 D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 索赔的依据主要是三个方面：合同文件，法律、法规和
