1、建设工程项目管理-312 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.工作流程图服务于( )，它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。（分数：1.00）A.工作组织B.上级组织C.施工组织D.工作程序组织2.质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并具有( )的特点。（分数：1.00）A.可检查性B.可修改性C.可追溯性D.可理解性3.下列有关投标文件的送达内容的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的时间前，将投标文件密封送达投标地点B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止
2、时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件C.在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收D.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，补充、修改已提交投标文件的内容不能作为投标文件的组成部分4.在工程结算时，单价采用固定价格的方式，则( )承担工程实施期间的主要风险。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.建造师5.建设工程质量验收是对已完工的工程实体的( )及内在质量按规定程序检查后，确认其是否符合设计及各项验收标准的要求，是否可交付使用。（分数：1.00）A.记录资料的质量B.外观质量C.重点部位的质量D.全部
3、质量6.职业健康安全管理体系中对“风险”(risk)的定义是( )。（分数：1.00）A.某一特定危险情况的发生可能性的组合B.某一特定危险情况的发生必然性的组合C.某一特定危险情况的发生可能性和后果的组合D.某一特定危险情况的发生后果的组合7.项目实施期管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.确定项目的范围B.确定项目的定义C.实现项目的目标D.沟通与协调8.安全检查中的“三宝”不包括( )。（分数：1.00）A.安全帽B.安全带C.安全网D.安全通道9.文明施工的组织原则( )。（分数：1.00）A.施工现场应成立以项目经理为第一责任人，分包单位应服从总包单位B.加强和落实现场文明检
4、查、考核及奖惩管理C.施工现场应成立以监理工程师为第一责任人的文明施工管理组织D.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定10.“特殊过程”要求由( )操作者完成。（分数：1.00）A.有经验的B.具备资格的C.经过一定培训的D.部门领导认可的11.为了保证环境管理体系的有效实施，承担组织对环境责任的应是( )。（分数：1.00）A.最高管理层B.组织的所有部门C.中层部领导及技术负责人D.具体负责建立体系的主要骨干人员12.由组织的最高领导者发布的该组织总的质量宗旨和方向是指企业的( )。（分数：1.00）A.质量目标B.质量手册C.质量方针D.质量体系13.建设工程项目的质量内涵指的是( )
5、。（分数：1.00）A.法律法规技术标准和合同等所规定的要求B.建筑产品本身客观上已存在的某些要求C.满足明确和隐含需要的特性之总和D.满足质量要求的一系列作业技术和活动14.业主方的项目管理工作涉及( )全过程。（分数：1.00）A.设计前的准备阶段至保修期B.设计阶段至动用前准备阶段C.设计前的准备阶段至动用前准备阶段D.设计阶段至保修期15.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B.完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量
6、要求C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准D.对工程的工期和质量向发包人负责16.由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括( )。（分数：1.00）A.利润B.人工费C.材料费D.管理费17.某工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后 7 天，承包人决定停止施工，由此造成的工期拖延损失由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.分包人D.监理工程师18.工程监理单位与( )单位有隶属关系时不影响其承担该项建设工程的监
7、理业务。（分数：1.00）A.施工承包B.施工分包C.设备供应D.设计19.以下不属于项目建设纲要内容的是( )。（分数：1.00）A.项目定义B.项目选址C.设计原则D.设计要求20.每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是( )组织结构。（分数：1.00）A.线性B.职能C.矩阵D.事业部21.保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由( )单位负责保修及承担费用。（分数：1.00）A.设计B.原施工C.用户另行委托施工D.材料供应22.在工程结算时，将工程量与单价相乘直接得到工程进度款的单价是( )。（分数：1.00）A.可调工料单价B.可调综合单价C.固定工
8、料单价D.固定综合单价23.下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是( )。（分数：1.00）A.监理招标文件B.工程图纸C.规范D.中标通知24.建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下，不包括( )。（分数：1.00）A.调查研究和收集资料B.项目结构分析C.项目招标计划D.进度计划系统的结构分析25.为确保工程质量，尚应针对工程具体情况，编写( )等环境不利因素对施工的影响及其应对措施。（分数：1.00）A.气象地质B.协调配合的管理C.人际关系D.作业26.由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按( )索赔计算窝工费。（分数：1.00）A.设备台班费B.设备台班折旧费C.设备
9、使用费D.设备使用租赁费27.建设工程项目信息分类按照目标划分可以分为( )。（分数：1.00）A.项目内部信息，项目外部信息，固定信息，流动信息B.战略性信息，管理型信息，业务性信息C.组织类信息，管理类信息，经济类信息，技术类信息D.投资控制信息，质量控制信息，进度控制信息，合同管理信息28.建设工程项目进度计划系统是由多个( )的进度计划组成的系统。（分数：1.00）A.互不相关B.密切相关C.相互协调D.相互关联29.国家在建设活动主体资格的管理中，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的 ( )制度。（分数：1.00）A.岗位聘任B.学历管理C.职称资格D.执业资格30.2000 版
10、ISO9000 族标准中阐述质量管理体系要求的是( )。（分数：1.00）A.ISO90002000B.ISO90012000C.ISO90042000D.ISO9002200031.对于争议的处理，一般应以( )作为解决的最终方式。（分数：1.00）A.诉讼B.仲裁C.调解D.工程师的决定32.NEC 合同条件的特性不包括( )。（分数：1.00）A.适用范围广B.为项目管理提供动力C.主要用技术性语言编写D.简明清晰33.FIDIC土木工程施工合同条件规定，发包人在按照履约担保提出索赔前，( )通知承包人，说明导致索赔的违约性质。（分数：1.00）A.无需B.某些情况下，需要C.皆应D.视
11、情况而定34.在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过自由时差时，将会影响( )。（分数：1.00）A.紧后工作的最早开始时间B.平行工作的最早开始时间C.本工作的最迟完成时间D.紧后工作的最迟完成时间35.“安全第一”的方针充分体现了( )的理念。（分数：1.00）A.安全施工B.安全质量并重C.以人为本D.以企业利益为重36.工程质量检验的重点应当是( )。（分数：1.00）A.交工时间B.竣工验收C.验收时间D.质量验收37.为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用( )作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制。（分数：1.00）A.IntranetB.局域网C.E
12、xtranetD.项目专用网站38.在编制设计纲要时，在( )部分，一般要写明关于建筑标准层高度的要求。（分数：1.00）A.建筑的风格及造型B.建筑剖面的要求C.使用空间设计方面的要求D.建筑立面的要求39.为了维护社会公共利益，需要正确处理与协调工程建设活动与外部环境的关系，需要对工程建设项目实施强制性的监督管理，这是( )的项目管理职能。（分数：1.00）A.业主方B.施工方C.总承包商D.政府40.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为( )。（分数：1.00）A.2 年B.3 年C.4 年D.5 年41.国家规定特大伤亡事故是指一次死亡( )的安全事故。（分
13、数：1.00）A.10 人以上(含 10 人)B.20 人以上C.30 人以上D.50 人以上42.在我国，项目经理是一个( )的名称。（分数：1.00）A.工作岗位B.技术职称C.管理人士D.专业人士43.PDCA 循环中，处置阶段的主要任务是( )。（分数：1.00）A.明确目标并制定实现目标的行动方案B.展开工程的作业技术活动C.对计划实施过程进行各种检查D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正44.下列( )项不是对建设工程项目管理从总体上和宏观上进行分析和描述。（分数：1.00）A.谁做项目管理哪方面的工作B.如何控制建设项目的质量C.项目的总投资D.项目的总进度45.风险管理的
14、工作流程是( )。（分数：1.00）A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识C.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制D.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移46.下列对固体废物的描述不正确的是( )。（分数：1.00）A.固体废物是生产、建设、日常生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质B.固体废物是一个极其复杂的废物体系，按照其化学组成可分为有机废物和无机废物C.固态废物必须采用掩埋的方式处理D.按照其对环境和人类健康的危害程度可以分为一般废物和危险废物47.( )是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响的成本费用，如分部分项工程成本，月(季)
15、度成本、年度成本等。（分数：1.00）A.月(季)度成本分析B.综合成本的分析方法C.年度成本分析D.竣工成本的综合分析48.在组织结构模式中，( )组织结构是一种较新型的组织结构。（分数：1.00）A.线性B.职能C.直线职能D.矩阵49.项目管理目标能否实现的决定性因素是( )。（分数：1.00）A.项目管理的组织B.项目经理的能力C.项目目标的分解D.项目合同关系50.有关施工合同的订立不正确的一项是( )。（分数：1.00）A.中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书签等签订工程承包合同B.签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价位相一致，投标书中已
16、确定的合同条款一般不作修改，如需修改须经双方协商解决C.施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段D.如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不再返还其投标保证金51.为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施实施控制，下列措施中不属于技术措施的是( )。（分数：1.00）A.改善目标控制的工作流程B.改进施工方法C.改变施工机具D.调整设计52.在年度成本分析中，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.年度成本分析的内容不包括月(季)成本分析所包含的内容B.年度成本分析的重点是对下一年度提出切实可行的成本管理措施C.施工周期较长的项目，不需进行月(季)分
17、析，只需进行年度分析D.年度成本分析的依据是月(季)成本报表53.在资格预审中，招标入主要审查潜在投标人应当符合的条件包含( )。（分数：1.00）A.具有独立订立合同的水平B.在近五年内没有骗取中标和严重违约问题C.具有独立订立合同的权利D.在近五年内没有重大工程质量问题54.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始之日起至投标人提交投标文件截至之日止，最短不得少于( )日。（分数：1.00）A.7B.14C.20D.2855.已知某工作 i-j 的持续时间为 4 天，其 i 节点的最早开始时间为第 18 天，最迟开始时间为第 21 天，则该工作的最早完成的时间为( )。（分数：1.00）A.
18、18 天B.21 天C.22 天D.25 天56.建设工程项目从立项到投产使用的各个阶段都要持续不断地考虑职业健康安全和环境问题，说明职业健康安全与环境管理的( )。（分数：1.00）A.复杂性B.持续性C.协调性D.多样性57.施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的( )，以控制施工成本。（分数：1.00）A.违约问题B.纠纷问题C.控制问题D.索赔问题58.团队建设的任务之一是( )。（分数：1.00）A.形成合适的团队机制B.明确每个团队成员的职责和权限C.通过招标、签订服务合同等方式获取项目团队的特定人员D.选择合适的获取人员的政策和方法59.施工成本管理过程中的(
19、)是其他各类措施的前提和保障。（分数：1.00）A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施60.施工成本管理的目的是在( )情况下，采取相关措施，把成本控制在计划范围内。（分数：1.00）A.保证工期和确保质量优良B.缩短工期和确保质量优良C.保证工期和满足质量要求D.缩短工期和满足质量要求61.进度的计划值是( )。（分数：1.00）A.总进度纲要目标值B.总进度规划目标值C.总进度计划目标值D.里程碑事件的进度目标值或再细化的进度目标值62.在项目实施过程中，项目目标动态控制的工作流程正确的是( )。（分数：1.00）A.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制
20、措施B.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，进行目标调整C.收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整D.将实际值与计划值比较，找出偏差，采取控制措施，收集项目目标的实际值63.某市欲修建省际高速公路，招标人规定 1999 年 5 月 16 日为投标截止日期，若必须对招标文件进行必要修改，至少应在( )前通知投标人。（分数：1.00）A.1999 年 5 月 10 日B.1999 年 6 月 1 日C.1999 年 6 月 10 日D.1999 年 5 月 1 日64.如果把进度偏差与成本偏差联系起来，则进度偏差可表示为( )与已完工程计划施工成本
21、的差异。（分数：1.00）A.拟完工程计划施工成本B.已完工程实际施工成本C.未完工程计划施工成本D.已完工程计划施工成本65.编制投标报价时，下列工作应首先完成的是( )（分数：1.00）A.审核工程量清单B.编制施工方案或施工组织设计C.熟悉招标文件和施工图等技术资料D.现场踏勘66.针对工程质量( )的特点，可以用分层法进行质量问题分析。（分数：1.00）A.具有隐蔽性B.具有多发性C.质量变异大D.影响因素多67.在工程结算时，工程预付款通常在( )开始抵扣。（分数：1.00）A.合同签订前B.工程开工前C.合同签订后D.工程开工后68.建设工程项目信息形态有下列形式( )。（分数：1
22、.00）A.文件、数据、报表、图纸等信息B.图纸、合同、规范、记录等信息C.文字图形、语言、新技术信息D.图纸、报告、报表、规范等信息69.下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.施工现场必须设置明显的标牌B.管理单位负责施工现场标牌的保护工作C.应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施D.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应符合操作规程70.领导者确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的( )。（分数：1.00）A.良好氛围B.理想环境C.内部环境D.组织环境二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.控制项目目标的主要措施包括( )。（分
23、数：2.00）A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.施工措施72.在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格可以有( )等几种情况。（分数：2.00）A.直接套用B.协商套用C.参照套用D.间接套用E.部分套用73.关于矩阵组织结构的描述正确的是( )。（分数：2.00）A.指令源是惟一的B.指令源有两个C.有多个指令源D.适用于大的组织系统E.适用于小的组织系统74.投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程合同价，( )可作为投资的计划值。（分数：2.00）A.工程概算B.工程预算C.工程款支付D.工程决算E.工程中标价75.资金供应条件包括( )。（分数：2.00
24、）A.可能的资金总供应量B.资金来源C.资金供应的时间D.资金的到位方式E.资金的开销76.安全技术交底主要内容包括( )。（分数：2.00）A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.应注意的安全事项D.相应的安全操作规程和标准E.发生事故后应及时向上级报告77.信息管理部门的主要工作任务包括( )。（分数：2.00）A.负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的修改和补充，并检查和督促其执行B.负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护D.组织收集信息、处理信息E.负责工程档案管理78.属于废标
25、的情形包括( )。（分数：2.00）A.逾期递交投标文件B.投标人名称或组织机构与资格预审时不一致C.投标人递交多份内容不同的投标文件，但声明最后一份有效D.未按招标文件要求递交投标保证金E.未按招标要求密封79.设计图纸必须按规定具有( )。（分数：2.00）A.国家批准的出图印章B.建筑师执业印章C.结构工程师执业印章D.监理工程师执业印章E.造价工程师执业印章80.建设工程项目作业现场的职业健康安全管理应考虑下列人员的健康安全( )。（分数：2.00）A.全体作业人员B.临时工作人员C.合同方人员D.来访及参观人员E.上级管理人员81.通过工程项目管理策划实现的增值可以反映在( )等方面
26、。（分数：2.00）A.建设周期B.工程资金供应条件C.组织知识D.项目的使用功能E.社会效益82.建设工程招标应具备的条件，下面正确的是( )。（分数：2.00）A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式已确定D.有相应资金或资金来源已经落实E.设计图纸已落实83.影响工程质量的因素中，对人控制的目的在于( )。（分数：2.00）A.降低人的失误率B.全面提高人的素质，以适应工程需要C.便于对影星工程质量的因素进行综合控制D.调动人的主观能动性，以便用人的工作质量去保证工程质量E.预防为主，防止质量事故84.设计方项目管理的目标包括( )。（分数：2.0
27、0）A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.项目的投资目标E.项目的范围目标85.属于初始状态的评审内容的是( )。（分数：2.00）A.制定组织的职业健康安全与环境保护的方针、目标、指标和管理方案B.辨识工作场所中的危险源和环境因素C.评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比D.评审过去的事故，进行分析评价E.明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求86.建设工程项目管理规划在国际上的常用术语有( )。（分数：2.00）A.Project BriefB.Project Implementation PlanC.Project Management PlanD.
28、Project WBSE.Project OBS87.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制( )。（分数：2.00）A.设计准备阶段的工作进度B.物资采购工作进度C.征地拆迁工作进度D.项目动用前准备阶段工作进度E.设计工作进度88.下列各项中属于投标文件中应当包含的内容的是( )。（分数：2.00）A.施工组织设计B.投标报价C.投标函D.招标文件E.资格预审文件89.在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。（分数：2.00）A.双代号网络计划中无虚箭线B.双代号时标网络计划中无波形线C.单代号网络计划中工作时间间隔为零D.双代号网络计划中持续时间最长E.单代号网络
29、计划中全由关键工作连起来90.FIDIC 合同条件中规定的工程支付范围中属于暂付费用的是( )。（分数：2.00）A.材料预付款B.成本增减C.动员预付款D.保留金E.工程变更91.建设工程反索赔的特点是( )。（分数：2.00）A.索赔与反索赔的同时性B.索赔处理的技巧性C.承包人处于有利地位D.发包人处于有利地位E.工程师要回避92.施工准备控制包括( )。（分数：2.00）A.工程变更的审查B.设计交底和图纸会审C.施工组织设计的审查D.施工生产要素配置质量审查E.审查开工申请，把好开工关93.施工工程项目管理规划的内容包括( )。（分数：2.00）A.项目概述B.项目管理的组织C.目标
30、控制的方法和手段D.施工方案E.施工平面布置图94.施工成本控制要以工程承包合同为依据，从( )方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。（分数：2.00）A.工程变更B.会计核算C.预算收入D.成本计划E.实际成本95.安全控制的特点是( )。（分数：2.00）A.控制面广B.动态性C.系统交叉性D.严谨性E.复杂性96.下列对施工任务委托的论述，正确的是( )。（分数：2.00）A.业主方可以委托一个施工单位作为施工总包单位B.业主方可以委托一个施工总包管理单位C.业主方可以委托一个施工联合体作为施工总包单位D.提倡对建筑工程实行总承包E.可以将一个工程肢解发包97.八项质量管理
31、原则的贯彻执行能( )。（分数：2.00）A.促进企业管理水平的提高B.提高顾客对其产品或服务的满意程度C.帮助企业达到持续成功的目的D.提高企业的设计水平E.提高企业的信誉度98.以下关于成本分析的基本方法的叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.比较法又称连环置换法B.因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度C.差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额计算其对成本的影响程度D.比率法是指用两个以上指标的比例进行分析的方法E.构成比率法能够分析该项指标的发展方向和发展速度99.下列选项中，承包商可索赔人工费的项目有( )。（分数：2.00）A.工效降低增加的劳动B.完成合同之外的
32、工作所花费的人工费C.现场施工管理人员工资D.企业施工管理人员工资E.施工人员保险费100.在施工成本分析中，常用的比率法有( )。（分数：2.00）A.差额比率法B.相关比率法C.动态比率法D.静态比率法E.构成比率法建设工程项目管理-312 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.工作流程图服务于( )，它通过图来反映系统中各种工作之间的逻辑关系。（分数：1.00）A.工作组织B.上级组织C.施工组织D.工作程序组织 解析：解析 工作流程图服务与工作流程组织，用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。2.质量记录应完
33、整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并具有( )的特点。（分数：1.00）A.可检查性B.可修改性C.可追溯性 D.可理解性解析：解析 考点 1Z204070 GB/T19000ISO9000(2000 版)质量管理体系标准。3.下列有关投标文件的送达内容的说法错误的是( )。（分数：1.00）A.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的时间前，将投标文件密封送达投标地点B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件C.在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收D.投标人在招标文件要求提交投
34、标文件的截止时间前，补充、修改已提交投标文件的内容不能作为投标文件的组成部分 解析：解析 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4.在工程结算时，单价采用固定价格的方式，则( )承担工程实施期间的主要风险。（分数：1.00）A.承包人 B.发包人C.工程师D.建造师解析：解析 考点 1Z202041 建筑安装工程费用的主要结算方式。5.建设工程质量验收是对已完工的工程实体的( )及内在质量按规定程序检查后，确认其是否符合设计及各项验收标准的要求，是否可交付使用。（分数：1.00）A.记录资料
35、的质量B.外观质量 C.重点部位的质量D.全部质量解析：解析 考点 1Z204030 建设工程项目质量控制系统。6.职业健康安全管理体系中对“风险”(risk)的定义是( )。（分数：1.00）A.某一特定危险情况的发生可能性的组合B.某一特定危险情况的发生必然性的组合C.某一特定危险情况的发生可能性和后果的组合 D.某一特定危险情况的发生后果的组合解析：解析 考点 1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系的结构、模式和内容。7.项目实施期管理的主要任务是( )。（分数：1.00）A.确定项目的范围B.确定项目的定义C.实现项目的目标 D.沟通与协调解析：解析 项目实施期管理的主要
36、任务是通过管理使项目的目标得以实现。8.安全检查中的“三宝”不包括( )。（分数：1.00）A.安全帽B.安全带C.安全网D.安全通道 解析：解析 施工安全检查标准与安全施工检查表中对“三宝”的说明是：安全帽、安全带和安全网。9.文明施工的组织原则( )。（分数：1.00）A.施工现场应成立以项目经理为第一责任人，分包单位应服从总包单位 B.加强和落实现场文明检查、考核及奖惩管理C.施工现场应成立以监理工程师为第一责任人的文明施工管理组织D.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定解析：解析 建设工程文明施工的组织要求，施工现场应成立以项目经理为第一责任人的文明施工领导小组。分包单位应服从总包单
37、位的安全管理和文明施工的要求。1Z205052(1)。干扰 B，“加强和落实现场文明检查、考核及奖惩管理”是文明施工的一项措施，不是组织原则。C，“施工现场成立以监理工程师为第一责任人的文明施工管理组织”，文明施工是施工单位的责任，监理工程师只能要求施工单位按照文明施工的要求进行工作，但不是文明施工的第一责任人。D，“各项施工现场管理制度应有文明施工的规定”也是文明施工的一项措施，不是组织原则。10.“特殊过程”要求由( )操作者完成。（分数：1.00）A.有经验的B.具备资格的 C.经过一定培训的D.部门领导认可的解析：解析 特殊过程要由具备专业技术技能资格的人员来完成。11.为了保证环境管
38、理体系的有效实施，承担组织对环境责任的应是( )。（分数：1.00）A.最高管理层B.组织的所有部门 C.中层部领导及技术负责人D.具体负责建立体系的主要骨干人员解析：解析 1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系的结构、模式和内容。12.由组织的最高领导者发布的该组织总的质量宗旨和方向是指企业的( )。（分数：1.00）A.质量目标B.质量手册C.质量方针 D.质量体系解析：解析 质量方针是指企业的最高领导者发布的该组织总的质量宗旨和方向，质量目标则是落实质量方针的具体要求。13.建设工程项目的质量内涵指的是( )。（分数：1.00）A.法律法规技术标准和合同等所规定的要求B.建
39、筑产品本身客观上已存在的某些要求C.满足明确和隐含需要的特性之总和 D.满足质量要求的一系列作业技术和活动解析：解析 建设工程项目和一般产品具有同样的质量内涵，即满足明确和隐含需要的特性之总和。A仅是明确的需要，B 仅是隐含的需要，D 是质量控制的内容。故应选 C。14.业主方的项目管理工作涉及( )全过程。（分数：1.00）A.设计前的准备阶段至保修期 B.设计阶段至动用前准备阶段C.设计前的准备阶段至动用前准备阶段D.设计阶段至保修期解析：解析 业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。15.建设工程施工劳务分包合同中，劳
40、务分包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B.完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准 D.对工程的工期和质量向发包人负责解析：解析 劳务分包人的义务有：对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责；根据施工组织设计总进度计划的要求按约定的日期提交下月施工计划；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的
41、标准；接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；按工程承包人统一规划堆放材料机具等；按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等等。16.由于工期延误而引起的索赔，其索赔费用一般不包括( )。（分数：1.00）A.利润 B.人工费C.材料费D.管理费解析：解析 利润通常是包括在每项实施工程内容之内的，而延长工期并未影响某些项目的实施，也未导致利润的减少，故不能进行利润的索赔。17.某工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后 7 天，承包人决定停止施工，由此造成的工期拖延损失
42、由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.分包人D.监理工程师解析：解析 考点 1Z202041 掌握建筑安装工程费用的结算方法。18.工程监理单位与( )单位有隶属关系时不影响其承担该项建设工程的监理业务。（分数：1.00）A.施工承包B.施工分包C.设备供应D.设计 解析：解析 工程监理单位与被监理单位的限制性规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。19.以下不属于项目建设纲要内容的是( )。（分数：1.00）A.项目定义B.项目选址 C.设计原则D.设计要求解析：解析 考
43、点 1Z201040 建设工程项目采购的模式。20.每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，这种组织结构是( )组织结构。（分数：1.00）A.线性B.职能 C.矩阵D.事业部解析：解析 1Z201022 掌握项目管理的组织结构。21.保修期间，因施工安装单位的施工和安装质量原因造成的问题，由( )单位负责保修及承担费用。（分数：1.00）A.设计B.原施工 C.用户另行委托施工D.材料供应解析：解析 由建设工程质量管理条例可知。22.在工程结算时，将工程量与单价相乘直接得到工程进度款的单价是( )。（分数：1.00）A.可调工料单价B.可调综合单价C.固定工料单价D.固定综合单价 解析：解析
44、综合单价是完全价格，与工程量相乘直接得到工程造；固定价格的价格在工程实施期间不因价格变化而调整。23.下列文件中能作为建设工程监理合同文件的是( )。（分数：1.00）A.监理招标文件B.工程图纸C.规范D.中标通知 解析：解析 组成建设工程监理合同的文件包括：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。24.建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下，不包括( )。（分数：1.00）A.调查研究和收集资料B.项目结构分析C.项目招标计划 D.进度计划系统的结构分析解析：解析 考点 1Z203022 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。25
45、.为确保工程质量，尚应针对工程具体情况，编写( )等环境不利因素对施工的影响及其应对措施。（分数：1.00）A.气象地质 B.协调配合的管理C.人际关系D.作业解析：解析 考点 1Z204043 施工生产要素的质量控制。26.由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按( )索赔计算窝工费。（分数：1.00）A.设备台班费B.设备台班折旧费 C.设备使用费D.设备使用租赁费解析：解析 施工机械窝工费的索赔，如系承包商自有设备，一般按设备台班折旧费计算，因台班费中包括了设备使用费。27.建设工程项目信息分类按照目标划分可以分为( )。（分数：1.00）A.项目内部信息，项目外部信息，固定信
46、息，流动信息B.战略性信息，管理型信息，业务性信息C.组织类信息，管理类信息，经济类信息，技术类信息D.投资控制信息，质量控制信息，进度控制信息，合同管理信息 解析：解析 对建设工程项目的信息可以从不同的角度进行分类。按项目管理工作的任务，如投资控制、进度控制、质量控制等进行信息分类。28.建设工程项目进度计划系统是由多个( )的进度计划组成的系统。（分数：1.00）A.互不相关B.密切相关C.相互协调D.相互关联 解析：解析 考点 1Z203013 建设工程项目进度计划系统的概念。29.国家在建设活动主体资格的管理中，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的 ( )制度。（分数：1.00）A.
47、岗位聘任B.学历管理C.职称资格D.执业资格 解析：解析 执业资格是对从业人员的专业技术技能方面的认可，只有具备专业技术技能方面的资格才能上岗。30.2000 版 ISO9000 族标准中阐述质量管理体系要求的是( )。（分数：1.00）A.ISO90002000B.ISO90012000 C.ISO90042000D.ISO90022000解析：解析 ISO90002000 为质量管理体系一术语，ISO90042000 为质量管理体系业绩改进指南。31.对于争议的处理，一般应以( )作为解决的最终方式。（分数：1.00）A.诉讼B.仲裁 C.调解D.工程师的决定解析：解析 对于争议的处理，一
48、般应以仲裁作为解决的最终方式，一般不进行诉讼程序。32.NEC 合同条件的特性不包括( )。（分数：1.00）A.适用范围广B.为项目管理提供动力C.主要用技术性语言编写 D.简明清晰解析：解析 考点 1Z206074 了解国际常用的几种建设工程承包合同条件的特点。33.FIDIC土木工程施工合同条件规定，发包人在按照履约担保提出索赔前，( )通知承包人，说明导致索赔的违约性质。（分数：1.00）A.无需B.某些情况下，需要C.皆应 D.视情况而定解析：解析 由于当采用无条件的银行保函时，承包商面临的发包人恶意兑现保函的风险很大，因此FIDIC 合同建议采用有条件的银行履约保函，同时也要求发包
49、人在按照履约担保提出索赔前，皆应通知承包人。34.在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过自由时差时，将会影响( )。（分数：1.00）A.紧后工作的最早开始时间 B.平行工作的最早开始时间C.本工作的最迟完成时间D.紧后工作的最迟完成时间解析：解析 1Z203031 掌握建设工程项目进度计划的编制方法。35.“安全第一”的方针充分体现了( )的理念。（分数：1.00）A.安全施工B.安全质量并重C.以人为本 D.以企业利益为重解析：解析 考点 1Z205020 建设工程施工安全控制的特点、程序和基本要求。36.工程质量检验的重点应当是( )。（分数：1.00）A.交工时间B.竣工验收 C.验收时间D.质量验收解析：解析 考点 1Z206023 熟悉建设工程项目总承包合同的内容。37.为使项目参与各方便捷地获取进度信息，可利用( )作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制。（分数：1.00）A.IntranetB.局域网C.ExtranetD.项目专用网站 解析：解析 考点 1Z20
