1、建设工程质量、投资、进度控制-274 及答案解析(总分：162.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：80，分数：83.00)1.单项工程综合概算是以其所包含的( )为基础汇总而成的。A建筑工程概算和设备及安装工程概算 B建筑工程概算和预备费用概算 C设备安装概算和预备费用概算 D工程费用概算和预备费用概算（分数：1.00）A.B.C.D.2.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。（分数：1.00）A.B.C.D.3.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括( )。A审查物资供应情况分析报告 B履行物资供应合同中的义务C确定物资供应分包方式 D负责业主方供应物资的
2、订（分数：1.00）A.B.C.D.4.按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为( )。A监理员 B专业监理工程师C总监理工程师代表 D总监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.5.某土方工程发包方提出的估计工程量为 2000m2，合同中规定其对应单价为 20元/m 3，实际工程量超过估计工程量 10%时，可调整单价为 18元/m 3，该工程实际完成土方工程量为 2800m3，则土方工程款为( )元。A54400 B54900 C54800 D54700（分数：1.00）A.B.C.D.6.上述题中动态回收期为( )。A2.54 年 B2.34 年 C3.3
3、4 年 D1.84 年（分数：1.00）A.B.C.D.7.建筑工程质量特性中的安全性是指工程( )的安全程度。A设计 B施工 C竣工评定 D建成后使用（分数：1.00）A.B.C.D.8.某学生宿舍建筑面积为 20000m2，按概算指标计算每平方米建筑面积的直接工程费为 800元。因设计对象与概算指标有差异，每 100m2建筑面积发生了如下表所示的变化，则修正后的每平方米建筑面积的直接工程费为( )元。项目名称 单位 数量 单价/元 合价/元水磨石楼地面 m2 65 18 1170概算指标(换出部分) 普通墙面抹灰 m2 150 6 900防滑地砖 m2 30 50 1500设计规定(换入部
4、分) 墙面防水涂料抹灰 m2 45 14 630A860.00 B800.60 C800.30 D799.40（分数：1.00）A.B.C.D.9.估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和( )。A工程量清单中确定的工程量B施工前的估算工程量C合同双方商定的工程量D承包人实际完成的工程量（分数：1.00）A.B.C.D.10.在工程网络计划中，如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响( )。A本工作的最早完成时间 B其平行工作的最早完成时间C其紧后工作的最早完成时间 D其后续工作的最早完成时间（分数：1.00）A.B.C.D.11.管理评审是( )按计划的
5、时间间隔评审质量管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性。A业主 B管理者代表 C顾客代表 D最高管理者（分数：1.00）A.B.C.D.12.工程项目总进度计划是根据( )对工程项目从开始至竣工投产的全过程的统一部署。A可行性研究报告 B项目评估报告 C初步设计 D施工图（分数：1.00）A.B.C.D.13.质量事故技术处理方案，一般应委托( )提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。A建设单位 B原设计单位 C监理单位 D事故责任单位（分数：1.00）A.B.C.D.14.施工过程质量控制的基础是( )。A设置质量控制点 B进行见证取样送检C保证作业活动的效果与质量 D
6、做好作业技术交底（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由( )负责。A业主代袁 B政府质量监督员C监理工程师 D施工项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.16.下列对于建设工程见证取样实验室出具报告的叙述，正确的是( )。A一式两份，由承包单位和建设单位保存B作为归档材料C一式四份，交由城建档案馆保存D一式三份，由承包单位、监理单位和建设单位三方保存（分数：1.00）A.B.C.D.17.当利用 S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划 S形曲线左侧，则表明( )。A实际进度比计划进度超前 B实际进度比计划进度落后C实际进度与
7、计划进度一致 D实际比计划拖欠了任务（分数：1.00）A.B.C.D.18.工程项目质量控制就是为了确保( )的质量标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。A监理工程师规定 B合同规定 C政府规定 D业主规定（分数：1.00）A.B.C.D.19.( )对质量的影响是保证最终产品的质量。A工程竣工验收 B工程质量检验C施工过程质量控制 D工程材料质量验收（分数：2.00）A.B.C.D.20.FIDIC施工合同条件关于工程变更权的描述不正确的是( )。A承包商应绝对遵守并执行每项变更B工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更C任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸改变可以构成变
8、更D只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改（分数：1.00）A.B.C.D.21.“影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定( )的一个条件。A一般质量事故 B严重质量事故C一级重大质量事故 D四级重大质量事故（分数：1.00）A.B.C.D.22.审核相关技术文件是施工质量控制的重要手段，这项工作应在( )进行。A施工准备阶段 B施工作业过程中C施工作业准备阶段 D工程实体质量形成的全过程（分数：1.00）A.B.C.D.23.下列选项中，( )是零件制造的基本要求，也是设备整体质量的保证。A控制材料进场过程中每道工序的进场质量B控制材料
9、使用过程中每道工序的进度质量C控制零件加工制造过程中每道工序的加工质量D控制零件使用过程中每道工序的使用质量（分数：1.00）A.B.C.D.24.( )是为建设工程的投资估算提供依据，是合理确定项目投资的基础。A预算指标 B概算指标 C估算指标 D结算指标（分数：1.00）A.B.C.D.25.在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是( )的关键工作。A缩短持续时间所需增加费用最少 B持续时间最长且有充足备用资源C持续时间最长且资源消耗最少 D资源消耗少从而使直接费用最少（分数：1.00）A.B.C.D.26.在 IS09000质量管
10、理体系中，( )应当是组织的一个永恒目标。A顾客的需求 B持续改进 C实事求是的决策 D管理系统化（分数：1.00）A.B.C.D.27.在质量控制的统计分析方法中，用以描述质量分布状态的一种分析方法是( )。A排列图 B控制图 C因果分析图 D直方图（分数：1.00）A.B.C.D.28.监理工程师在工程项目质量控制中，应以( )为核心。A人 B质量控制点 C质量第一 D质量控制（分数：1.00）A.B.C.D.29.对设备进行检查验收时，一般通用或小型设备试车不合格则不能投入使用，应由( )组织相关部门研究处理。A建设单位 B设计单位 C设备供应单位 D监理单位（分数：1.00）A.B.C
11、.D.30.认证过程中的审核其主要内容为( )。A质量手册、管理体系程序文件、质量记录B质量方针、质量目标实施的程度C围绕企业的质量管理体系要求的符合性和满足质量要求和目标方面的有效性D具体的产品是否符合相关的技术标准（分数：1.00）A.B.C.D.31.在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是( )。A总监理工程师指定的检测单位 B建设单位指定的检测单位C政府批准的有资质的法定检测单位 D监理工程师审查批准的施工单位实验室（分数：1.00）A.B.C.D.32.下列关于设计变更的说法中，表达正确的是( )。A设计变更主要在施工阶段出现，与设计阶段的质量控制
12、工作无关B任何设计变更均必须得到建设单位同意并办理书面变更手续C任何设计变更均须报请原施工图审查机构审批D国家有关政策法规的变化不会引起设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.33.不能作为利息索赔时利率采用标准的是( )。A按当时的银行贷款利率 B按当时的银行透支利率C按合同双方协议的利率 D按中央银行贴现率加四个百分点（分数：1.00）A.B.C.D.34.对生产过程进行动态控制的方法是( )。A控制图法 B排列图法 C直方图法 D因果分析图法（分数：1.00）A.B.C.D.35.下列网络计划的种类中，( )的主要特点是计划时间直观明了。A时标网络计划 B搭接网络计划C有时限的网络计划
13、 D多级网络计划（分数：1.00）A.B.C.D.36.某项目总投资为 2000万元，分 3年均衡发放，第一年投资 500万元，第二年投资 1000万元，第三年投资 500万元，建设期内年利率为 10%，则建设期贷款利息共计( )万元。A187.5 B200 C290.25 D315.25（分数：1.00）A.B.C.D.37.在某工程双代号网络计划中，如果以某相同关键节点为完成节点的工作有 3项，则该 3项工作( )。A全部为关键丁作 B至少有一项为关键工作C自由时差相等 D总时差相等（分数：1.00）A.B.C.D.38.用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出( )的
14、方案。A功能最好 B成本最低 C价值最高 D技术最新（分数：1.00）A.B.C.D.39.估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和( )。A工程量清单中提供的工程量B承包人投标书中填报的工程量C按合同及设计文件要求实际完成的工程量D工程标底计算所依据的工程量（分数：1.00）A.B.C.D.40.某建材厂设计能力为年生产某型号预制构件 7200件，每件售价 5000元，该厂固定成本 680万元，每件产品变动成本为 3000元，则该厂的盈亏平衡产量为( )件。A3500 B3000C4420 D3400（分数：1.00）A.B.C.D.41.间接费定额以直接费定额为基础，二者共同构
15、成了建设工程投资的内容等等，都说明了建设工程投资( )的特点。A确定层次繁多 B需动态跟踪调整C确定依据复杂 D需单独计算（分数：1.00）A.B.C.D.42.在工程建设设计进度控制体系中，需要考虑设计分析评审时间安排的进度计划是 ( )。A各专业详细出图计划 B施工图设计工作进度计划C初步设计工作进度计划 D设计作进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.43.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作 M的总时差由原计划的 2天变为-1 天，说明工作 M的实际进度( )。A拖后 3天，影响工期 1天 B拖后 1天，影响工期 1天C拖后 3天，影响工期 2天 D拖后
16、2天，影响工期 1天（分数：1.00）A.B.C.D.44.水泥的存放时间一般不宜超过 3个月，是为了防止( )。A水泥强度降低 B水泥受潮结块 C存放仓库遭到腐蚀 D水泥产生絮状结构（分数：1.00）A.B.C.D.45.当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，为了保证产品的质量，就需要预先鉴定过程的能力，这些过程通常称为( )过程。A例外 B特殊 C附加 D补充（分数：1.00）A.B.C.D.46.在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的目的时，应将( )的关键工作作为压缩对象。A直接费用率最大 B直接费用率最小C成本费用率最大 D成本费用率最小（分数：1.00）A.B.C.
17、D.47.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是( )的原则要求。A坚持质量第一 B坚持质量标准C坚持预防为主 D坚持科学的职业道德规范（分数：1.00）A.B.C.D.48.在通过费用优化的过程中，工作的直接费用率越小，说明将该工作( )。A持续时间缩短一个时间单位，所需增加的间接费越小B持续时间缩短一个时间单位，所需增加的间接费越大C持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费越大D持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费越少（分数：1.00）A.B.C.D.49.设备采购方案最终需获得( )的批准。A建设单
18、位 B总监理工程师C项目经理 D质检站（分数：1.00）A.B.C.D.50.现行工程量清单计价办法中采用的单价是( )。A综合单价 B工料单价 C直接费 D未作规定（分数：1.00）A.B.C.D.51.在采用成本加酬金合同价时，为了控制投资，最好采用( )。A成本加固定金额酬金 B成本加固定百分比酬金C成本加最低酬金 D最高限额成本加固定最大酬金（分数：1.00）A.B.C.D.52.双代号网络图中的节点表示( )。A工作 B工作的开始或结束，以及工作之间的连接状态C工作的开始 D工作的结果（分数：1.00）A.B.C.D.53.是生产者所要承担的风险， 是使用者所要承担的风险，两类风险一
19、般控制范围为( )。Aa、10% Ba、5%Ca=1%5% =5%10% Da=5%10% =1%5%（分数：1.00）A.B.C.D.54.当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用( )编制建筑工程概算。A扩大单价法 B概算指标法 C价值百分比法 D预算单价法（分数：1.00）A.B.C.D.55.根据 FIDIC施工合同条件的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是( )。A业主未能提供施工现场 B工程师增加试验次数C设计图纸错误 D业主原因暂停施工（分数：1.00）A.B.C.D.56.( )在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范
20、围。A项目法人 B项目经理 C监理工程师 D总监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.57.进行偏差分析最常用的一种方法是( )。A横道图法 B曲线法 C表格法 D直方图法（分数：1.00）A.B.C.D.58.PDCA循环中“检查”首先是检查( )。A实际施工结果是否达到预定的要求B施工方案的编制C有没有严格按照预定的施工方案认真执行D偏离目标值是否进行纠偏及改正（分数：1.00）A.B.C.D.59.由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照( )计算。A台班费 B台班折旧费C实际租金 D设备使用费（分数：1.00）A.B.C.D.60.进度控制的经济措施主要的内容不包括(
21、 )。A及时办理工程预付款及工程进度款支付手续B对应急赶工给予优厚的赶工费用C协调合同工期与进度计划之间的关系D对工程延误收取误期损失赔偿金（分数：1.00）A.B.C.D.61.采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( )。A计算工程量的方法不同 B计算直接工程费的方法不同C计算利税的方法不同 D计算其他直接费、间接费的方法不同（分数：1.00）A.B.C.D.62.认证机构现场审核工作完成后，审核组要编写审核报告，并需( )签字后报送审核机构。A审核组负责人 B认证机构负责人C审核组全体成员 D申请单位负责人（分数：1.00）A.B.C.D.63.为保证紧后工作的正常开始，本工作的机
22、动时间必须在( )时间范围内。A紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值B紧后工作最迟完成时间与本工作最迟完成时间的差值C总时差D与紧后工作间的最小时间间隔（分数：1.00）A.B.C.D.64.施工过程中由偶然性因素引起的质量波动，一般属于( )。A系统波动 B偶然波动 C正常波动 D非正常波动（分数：1.00）A.B.C.D.65.因果分析法在质量控制中的作用主要表现在( )。A动态地分析工程中的质量问题 B找出工程中存在的主要问题C全面分析工程中的质量问题 D找出影响工程质量问题的因素（分数：1.00）A.B.C.D.66.某分部工程有两个施工过程，各分为 4个施工段组织流水施工，
23、流水节拍分别为 3天、4 天、3 天、3天和 2天、5 天、4 天、3 天，则流水步距和流水施工工期分别为( )天。A3 和 16 B3 和 17 C5 和 18 D5 和 19（分数：1.00）A.B.C.D.67.X控制图的上、下控制界限 UCL和 LCL值，理论上应为( )。（分数：1.00）A.B.C.D.68.工程开工前，对于给定的原始基准点、基准线和参考标高控制点，( )应进行复核。A施工单位 B监理单位 C设计单位 D质量监督站（分数：1.00）A.B.C.D.69.综合单价法是指单位工程分部分项的单价是( )。A全部费用单价 B直接成本单价C部分费用单价 D直接工程费单价（分数
24、：1.00）A.B.C.D.70.由于施工不可逆性，对于某些施工质量不能依靠其后的检验来把关，或难以在以后检验其内在质量的特殊工序或特殊过程，应设置( )。A见证点 B截留点 C停止点 D观察点（分数：1.00）A.B.C.D.71.在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过( )批准。A承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师B当地安全部门鉴定和质量监督站C质量监督站认定和专业监理工程师D承包单位上级安全主管部门和当地安全部门（分数：1.00）A.B.C.D.72.某合同双方约定违约金为 2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定
25、双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担 80%，的过错责任，则损失承担为( )。A甲方赔偿乙方 1万元损失 B甲方赔偿乙方 3万元损失C甲方赔偿乙方 4万元损失 D甲方赔偿乙方 4.2万元损失（分数：2.00）A.B.C.D.73.可调总价合同的风险分担方式为( )。A承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险C承包方承担一切风险 D发包方承担一切风险（分数：1.00）A.B.C.D.74.单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交( )。A监理工程师 B承包单
26、位C总包单位 D业主（分数：1.00）A.B.C.D.75.下列定额分类中，( )是合理确定项目投资的基础。A企业定额 B行业定额C估算指标 D概算指标（分数：1.00）A.B.C.D.76.施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，经( )进行检查，并做出检查结论。A专业监理工程师 B总监理工程师代表 C总监理工程师 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.77.工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求( )。A资源均衡使用条件下的最短工期安排B工程总成本最低条件下的资源均衡安排C资源使用量最少条件下的合理工期安排D工期固定条件下的资源均衡安排（分数：1.00）A.B.C.D.78.
27、建设主管部门对某监理公司所作的行政处罚，在下列( )情况下不能成立。A建设主管部门在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点B建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩，当场作出了行政处罚的决定C行政处罚决定前，向当事人告知了处罚决定的事实、理由和当事人依法享有的权利D当事人要求听证，建设主管部门组织了听证，但仍作出了行政处罚的决定（分数：2.00）A.B.C.D.79.某工程 1年建成并投产，寿命期为 10年，每年净收益 2万元，按 10%折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为( )万元。A20 B18.42 C12.29 D10（分数：1.00）A.B.C.D
28、.80.资源管理不包括的内容有( )。A资源的提供 B资源的获得C人力资源的管理 D设施和工作环境的识别与管理（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：40，分数：79.50)81.FIDIC合同条件下的变更可包括( )。（分数：2.00）A.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量的改变B.任何工作内容的质量或其他特性的改变C.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变D.实施工程的顺序或时间安排的改变E.交他人实施的任何工作的删减82.反映质量数据集中位置的特征值有( )。（分数：2.00）A.均值B.极差C.中位数D.标准偏差E.变异系数83.在下列有关网络计划的叙述中，
29、正确的提法是( )。（分数：2.00）A.在时标网络计划中，除有实箭线外，还可有虚箭线和波形线B.在单、双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线C.在单、双代号网络计划中均有虚工作D.在单代号搭接网络计划中，计算工期可能由中间节点或结束节点的最早完成时间决定。E.在双代号网络计划中，在关键线路上一般没有虚箭线84. （分数：2.00）A.AB.工作 EC.C85.标底价格的编制步骤包括( )。（分数：2.00）A.准备工作B.收集编制资料C.计算标底价格D.审核标底价格E.结合投标报价确定标底终价86.在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经( )共同协商，施工
30、单位可在竣工验收后的限定时间内完成。（分数：2.00）A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.工程质量监督机构87.下列费用中，属于工程建设其他费用的有( )。（分数：2.00）A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程保险费E.工程监理费88.按照建设工程工程量清单计价规范(GB505002003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的( )等所组成。（分数：2.00）A.措施费B.人工费、材料费和机械使用费C.管理费D.税金E.利润89.建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是( )。（分数：2.0
31、0）A.严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务B.严格按合同控制建设工程目标C.按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理D.对工程建设参与各方严格监理、热情服务E.按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益90.在施工机械配置的控制中，选择机械性能参数方面要与( )相适应。（分数：2.00）A.施工对象特点B.施工质量要求C.施工厂地面积D.安全、灵活E.能源消耗91. （分数：2.00）A.13为关键工作 BB.工作 610的总时差为 3C.36的自由时差为 192.在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与( )的验收。（分数：2.00）A.检验批B
32、.分项工程C.分部工程D.子单位工程E.单位工程93.可行性研究中对市场进行直接调查的方法有( )。（分数：2.00）A.通过媒体进行信息收集B.访问调查法C.通信调查法D.实验法E.会议调查法94.竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括( )。（分数：2.00）A.工程造价比较分析B.竣工财务决算报表C.竣工工程平面示意图D.竣工财务决算说明书E.施工方案技术经济分析95.施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应由( )进行检查，并作出检查结论。（分数：2.00）A.项目经B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位技术负责人E.建设单位负责人96.工程量清单编制的原则有( )。（分数
33、：1.50）A.遵守有关法律法规B.遵守招标文件的相关要求C.针对企业定额的规定计算工程量D.按统一的工程量计算规则计算工程量E.按国家统一的项目划分标准进行项目的划分97.建设单位编制的进度计划包括( )。（分数：2.00）A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年度计划D.分部分项工程进度计划E.单位工程施工进度计划98.固定节拍流水施工的特点有( )。（分数：2.00）A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数C.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍D.专业工作队数大于施工过程数E.专业工作队数等于
34、施工过程数99.在建设项目限额设计中，设计单位对( )造成的项目投资增加不承担责任。（分数：2.00）A.建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用B.国家政策变动和设计调整C.由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变动所造成的投资增加D.未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单位出图增加的投资E.土地征用费标准的改变100.建设单位编制(也可委托监理单位编制)的进度计划包括( )等。（分数：2.00）A.工程项目前期工作计划B.阶段性设计进度计划C.工程项目建设总进度计划D.工程项目年度计划E.施工图设计工作进度计划101.由企
35、业工商注册所在地省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批并负责年检的单位有( )。（分数：2.00）A.工程设计乙级B.工程勘察乙级C.勘察劳务资质D.专项设计乙级E.建筑工程设计乙级102.网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般可分为( )等。（分数：2.00）A.时间目标B.时间-资源目标C.时间-定额目标D.时间-计划目标E.时间-成本目标103.工程竣工结算的作用是( )。（分数：2.00）A.承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工验收报告的重要组成部分C.业主编制竣工决算的主要资料D.业主验收新增资产的依据E.业主办理交付新增资产的依据104.设备工程进度计划的类型包括( )
36、。（分数：1.00）A.按计划阶段分类B.按合同文件分类C.按历史资料分类D.按计划的范围分类E.按计划期分类105.在施工过程中设计单位提出的工程变更要求可能是( )。（分数：2.00）A.设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位B.施工单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位C.建筑师签发“工程变更单”D.建设单位会同监理、施工承包单位对设计单位提交的“设计变更通知”进行研究E.总设计工程师签发“工程变更单”106.根据建设工程工程量清单计价规范的规定，工程量清单包括( )。（分数：2.00）A.施工机械使用费清单B.零星工作价格清单C.主要材料价格清单D.其他项目清单
37、E.措施项目清单107.建设项目环境影响评价工作内容包括( )。（分数：2.00）A.调查研究环境条件B.识别和分析项目影响环境的因素C.提出治理和保护环境的措施D.组织验收环保设施E.比选和优化环境保护方案108.勘察现场作业的质量控制工作应包括( )。（分数：2.00）A.现场作业人员进行专业培训B.工程勘察成果应齐全、可靠C.现场钻探、取样、机具通过计量认证D.建立项目监理机构E.项目负责人对各项作业资料检查验收签字109.图纸会审的主要目的在于( )。（分数：2.00）A.减少图纸差错B.让施工单位熟悉图纸、了解工程特点、设计意图C.让施工单位了解关键部分的质量要求D.为施工单位解决技
38、术难题E.提请施工单位有关注意事项110.工程项目财务评价的内容有( )。（分数：3.00）A.财务盈利能力分析B.清偿能力分析C.外汇效果分析D.不确定性分析E.市场分析111.建设工程组织依次施工时，其特点包括( )。（分数：2.00）A.没有充分地利用工作面进行施工，工期长B.不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量C.施工现场的组织管理工作比较复杂D.相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业E.单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织112.投资控制动态原理表达的含义有( )。（分数：2.00）A.项目投入B.收集实际数据C.检查有无偏差D.提前预防偏差的出现E.采取
39、控制措施113.工程施工中监理工程师获得实际施工进度的信息方式是( )。（分数：2.00）A.现场跟踪检查B.工程进度计划C.现场例会D.施工单位递交的进度报表资料E.业主转送的进度报表资料114.对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程( )。（分数：2.00）A.资源强度最低B.总费用最低C.资源需用量尽可能均衡D.计算工期满足要求工期E.资源需用量最少115.备选项目之间存在多种关系，其中包括( )。（分数：2.00）A.互补关系B.互斥关系C.独立关系D.依附关系E.层混关系116.控制建设工程进度的合同措施包括( )。（分数：2.00）A.分解工程项目并建立编码体系B.分段发包、提前
40、施工C.确定进度协调工作制度D.定期向业主提供进度比较报告E.合同工期与进度计划的协调117.根据 FIDIC施工合同条件的规定，导致工程延误和成本增加后，允许承包商索赔利润的情况有( )。（分数：2.00）A.业主延误移交施工现场B.法律、法规的变化C.业主延误发放图纸D.恶劣气候E.难以预见的人为障碍118.在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的( )共同商定。（分数：2.00）A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.工程质量监督机构119.在实际应用中工程造价就是指工程价格，即建成一项工程预计或实际在(
41、 )等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。（分数：2.00）A.土地市场B.设备市场C.人才市场D.承包市场E.技术劳务市场120.通过比较实际进度 S曲线和计划进度曲线，可以获得( )信息。（分数：2.00）A.工程项目实际进展状况B.工程项目实际进度超前或拖后的时间C.工程项目实际超额或拖欠的任务量D.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间E.后期工程进度预测建设工程质量、投资、进度控制-274 答案解析(总分：162.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：80，分数：83.00)1.单项工程综合概算是以其所包含的( )为基础汇总而成的。A建筑工程概算和设备及
42、安装工程概算 B建筑工程概算和预备费用概算 C设备安装概算和预备费用概算 D工程费用概算和预备费用概算（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 双代号网络计划时间参数的计算按工作计算法3.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括( )。A审查物资供应情况分析报告 B履行物资供应合同中的义务C确定物资供应分包方式 D负责业主方供应物资的订（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为( )。A监理员 B专业监理工程师C总
43、监理工程师代表 D总监理工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.某土方工程发包方提出的估计工程量为 2000m2，合同中规定其对应单价为 20元/m 3，实际工程量超过估计工程量 10%时，可调整单价为 18元/m 3，该工程实际完成土方工程量为 2800m3，则土方工程款为( )元。A54400 B54900 C54800 D54700（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.上述题中动态回收期为( )。A2.54 年 B2.34 年 C3.34 年 D1.84 年（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.建筑工程质量特性中的安全性是指工程( )的安全程度。A设计 B施工
44、 C竣工评定 D建成后使用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 建筑工程质量特性中的安全性是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。8.某学生宿舍建筑面积为 20000m2，按概算指标计算每平方米建筑面积的直接工程费为 800元。因设计对象与概算指标有差异，每 100m2建筑面积发生了如下表所示的变化，则修正后的每平方米建筑面积的直接工程费为( )元。项目名称 单位 数量 单价/元 合价/元水磨石楼地面 m2 65 18 1170概算指标(换出部分) 普通墙面抹灰 m2 150 6 900防滑地砖 m2 30 50 1500设计规定(换入部分) 墙面防水涂
45、料抹灰 m2 45 14 630A860.00 B800.60 C800.30 D799.40（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和( )。A工程量清单中确定的工程量B施工前的估算工程量C合同双方商定的工程量D承包人实际完成的工程量（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：10.在工程网络计划中，如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响( )。A本工作的最早完成时间 B其平行工作的最早完成时间C其紧后工作的最早完成时间 D其后续工作的最早完成时间（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.管理评审是( )
46、按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性。A业主 B管理者代表 C顾客代表 D最高管理者（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：管理评审是最高管理者按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量管理体系变更的需要，包括对质量方针和质量目标的评审。12.工程项目总进度计划是根据( )对工程项目从开始至竣工投产的全过程的统一部署。A可行性研究报告 B项目评估报告 C初步设计 D施工图（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.质量事故技术处理方案，一般应委托( )提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。A
47、建设单位 B原设计单位 C监理单位 D事故责任单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.施工过程质量控制的基础是( )。A设置质量控制点 B进行见证取样送检C保证作业活动的效果与质量 D做好作业技术交底（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.施工过程中，材料的检验需要见证取样的，见证由( )负责。A业主代袁 B政府质量监督员C监理工程师 D施工项目经理（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.下列对于建设工程见证取样实验室出具报告的叙述，正确的是( )。A一式两份，由承包单位和建设单位保存B作为归档材料C一式四份，交由城建档案馆保存D一式三份，由承包单位、监理单位和建设
48、单位三方保存（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.当利用 S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划 S形曲线左侧，则表明( )。A实际进度比计划进度超前 B实际进度比计划进度落后C实际进度与计划进度一致 D实际比计划拖欠了任务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：如果工程实际进展点落在计划 S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进展点落在 S计划曲线右侧，表明此时实际进度拖后；如果工程实际进展点正好落在计划 S曲线上，则表示此时实际进度与计划进度一致。18.工程项目质量控制就是为了确保( )的质量标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。A监理工程师规定 B合同规定 C政府规定 D业主规定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 对施工项目而言，质量控制就是为了确保合同、规范所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，应遵循以下几点原则：(1) 坚持“质量第一、用户至上”。建筑产品作为一种特殊的商品，使用年限较长，是“百年大计”，直接关系到人民生命
