1、建设工程计价真题 2016年及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5万元，包装费率为 2%，利润率为 1
2、0%。用成本估算法计算该设备的利润值为_万元。（分数：1.00）A.3.366B.3.370C.3.376D.3.8763.进口设备的原价是指进口设备的_（分数：1.00）A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015 年 8月编制结算的税前造价为 6 000万元。已知营业税税率为 3%，市、县城市维护建设税税率分别为 7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为 3%、2%。该工程的结算造价应为_万元。（分数：1.00）A.6 198.0B.6 201.6C.6 204.8D.6 208.85.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用
3、中属于安全文明施工费的是_（分数：1.00）A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费6.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.招雇解雇费用不属于人工费的组成部分7.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是_（分数：1.00）A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金8.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是
4、_（分数：1.00）A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费9.某建设项目静态投资为 10 000万元，项目建设前期年限为 1年，建设期为 2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资 60%。在年平均价格上涨率为 6%的情况下，该项目价差预备费应为_万元。（分数：1.00）A.666.3B.981.6C.1 306.2D.1 640.510.某项目建设期为 2年，第一年货款 3 000万元，第二年贷款 2 000万元，贷款年内均衡发放，年利率为
5、8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为_万元。（分数：1.00）A.366.4B.449.6C.572.8D.659.211.下列说法中，符合工程计价基本原理的是_（分数：1.00）A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价12.关于工程定额，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点
6、、施工生产和管理水平独立编制13.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是_（分数：1.00）A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示14.对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则_（分数：1.00）A.以“定额基价”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+
7、定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是_（分数：1.00）A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额16.下列机器工作时间中，属于有效工作时间的是_（分数：1.00）A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间17.若完成 1m 3 墙体棚筑工作的基本工时为 0.5工日，辅助
8、工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为_工日/m 3 。（分数：1.00）A.0.581B.0.608C.0.629D.0.65918.某出料容量 750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用系数为 0.8，该机械的台班产量定额为_m 3 /台班。（分数：1.00）A.29.79B.32.60C.36.00D.39.2719.从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用
9、如下表所示。该工程材料的材料单价为_元/t。 来源 采购量/t 原价+运杂费/(元/t) 运输损耗率/% 采购及保管费费率/% 甲 600 260 乙 400 240 1 3 （分数：1.00）A.262.08B.262.16C.262.42D.262.5020.某大型施工机械预算价格为 5万元，机械耐用总台班为 1 250台班，大修理周期数为 4次，一次大修理费用为 2 000元，经常修理费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为_元/台班。（分数：1.00）A.107.68B.110.24C.112.80D.52.8021.完成某
10、分部分项工程 1m 3 需基本用工 0.5工日，超运距用工 0.05工日，辅助用工 0.1工日。如人工幅度差系数为 10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为_工日/10m 3 。（分数：1.00）A.6.05B.5.85C.7.00D.7.1522.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是_（分数：1.00）A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗23.下列施工机械中，在计算预算定额中机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是_（分数：1.00）A.打桩机械B.混凝土搅拌机C.水磨石机D.吊装机械24.下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是_（分
11、数：1.00）A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数25.某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为_ 人工费 材料费 施工机具使用费 企业管理费 利润、规费、税金 报告期费用/万元 1520 3200 580 600 700 价格指数 1.08 0.95 1.01 1.03 1 （分数：1.00）A.0.995B.0.996C.0.997D.0.99826.建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注_（分数：1.00）A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C
12、.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求27.某地 2016年拟建一年产 50万吨产品的工业项目，预计建设期为 3年。该地区 2013年已建年产 40万吨的类似项目投资为 2亿元。已知生产能力指数为 0.9，该地区 2013、2016 年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为 5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为_亿元。（分数：1.00）A.2.54B.2.74C.2.75D.2.9428.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是_（分数：1.00）A.设备原价设备安装费率(%)B.重量(
13、体积、面积)单位重量(体积、面积)安装费率指标C.设备原价材料占设备费百分比材料安装费率(%)D.安装工程功能总量功能单位安装工程费指标29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是_（分数：1.00）A.开办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费30.关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关31.下列原因中，不能据以调整设计概算的是_（分
14、数：1.00）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整32.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为 3 600元/m 2 。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每 100m 2 该类建筑中铺贴地面面积为 50m 2 。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128元/m 2 、190 元/m 2 。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为_元/m 2 。（分数：1.00）A.
15、2 918.75B.3 413.75C.3 631.00D.3 638.7533.某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为 4 500元/m 2 ，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 15%、55%和 10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.05、1.03 和 0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%，用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为_元/m 2 。（分数：1.00）A.3 699.00B.4 590.75C.4 599.00D.4 623.7534.关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是_（分数：1
16、.00）A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质35.实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于_（分数：1.00）A.列项B.计算工程量C.计算工料机费用D.计算利润与管理费36.某单项工程的单位建筑工程预算为 1 000万元，单位安装工程预算为 500万元，设备购置预算为 600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为 60万元，若预备费率为 5%，则该单项工程施工图预算为_万元。（分数：1.00）A.1 500B.2 100C.2 160D.2
17、26837.根据标准施工招标文件(2007 年版)，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于_之中。（分数：1.00）A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式38.关于暂列金额，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项39.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指
18、自然地理条件40.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算 3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价 3%以内时，应责成招标人改正41.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价
19、，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为_（分数：1.00）A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和43.施工项目投标报价的工作包括：收集投标信息；选择报价策略；组建投标班子；确定基础标价；确定投标报价；研究招标文件。以下工作正确的先后顺序是_（分数：1.00）A.B.C.D.44.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为_（分数：1.00）A.承包商任务B
20、.计价方式C.付款办法D.合同价款调整45.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是_（分数：1.00）A.企业定额B.地区定额C.行业定额D.国家定额46.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是_（分数：1.00）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工47.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是_（分数：1.00）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投
21、标文件的解释有异议的48.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问，直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人49.某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为 5%。投标人甲同时投标 1#、2#标段，报价分别为 5 000万元、4 000 万元。若甲在 1#标段中标，则其在 2#标段的评标价为_万元。（分数：1.00）A.3 750B.3 800C.4 200D.4 25050.关于工程总承包
22、投标报价中的标高金，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用51.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入_中。（分数：1.00）A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额52.工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则_（分数：1.00）A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整53.根
23、据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将_（分数：1.00）A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减54.施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超过部分依据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为 2 400元/t、2 200元/t，2015 年 12月、2016 年 7月的造价信息发布价为 2 000元/t、2 60
24、0 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为_元/t。（分数：1.00）A.2 280、2 520B.2 310、2 690C.2 310、2 480D.2 280、2 48055.根据建设工程工程量清单计划规范(GB 505002013)，下列关于计日工的说法中正确的是_（分数：1.00）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付56.根据标准施工招标文件(2007 年版)通用
25、合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是_（分数：1.00）A.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程57.当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是_（分数：1.00）A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班租金计算58.某工程施工过程中发生如下事件：因异常恶劣候条件导致工程停工 2天，人员窝工 20个工作日；遇到不利地质条件导致工程停工 1天，人员窝工 10个工日，处理不利地质条件用工 15个工日。若人工
26、工资为 200元/工日，窝工补贴为 100元/工日，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件(2007 年版)通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是_（分数：1.00）A.3天，6 000 元B.1天，3 000 元C.3天，4 000 元D.1天，4 000 元59.采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔60.已知某建筑工程施工合同总额为 8 000万元，工程预付
27、款按合同金额的 20%计取，主要材料及构件造价占合同额 50%。预付款起扣点为_万元。（分数：1.00）A.1 600B.4 000C.4 800D.6 40061.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是_（分数：1.00）A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量62.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂
28、列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算63.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是_（分数：1.00）A.B.C.D.64.施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是_（分数：1.00）A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书65.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为_（分数：1.00）A.提
29、交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日66.根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)(GF20110216)，下列变更事项中属于设计变更的是_（分数：1.00）A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验67.根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)(GF20110216)，下列关于变更程序的说法中正确的是_（分数：1.00）A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报
30、告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作68.FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是_（分数：1.00）A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是_（分数：1.00）A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路70.关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.
31、凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志71.某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为：100、120、60、40 万己。则单项工程 B的新增固定资产价值是_万元。 项目名称 建筑工程/万元 安装工程/万元 需要安装设备/万元 单项工程 A 3000 单项工程 B 1000 800 1200 （分数：1.00）A.3 132.5B.3 1
32、35C.3 137.5D.3 16572.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷_（分数：1.00）A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担C.由发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D.由发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付二、多项选择题(总题数：24，分数：48.00)73.下列费用中应计入设备运杂费的有_（分数：2.00）A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费74.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生
33、的费用中，应计入企业管理费的是_（分数：2.00）A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费75.应予计量的措施项目费包括_（分数：2.00）A.垂直运输费B.排水、降水费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.超高施工增加费76.关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费E.可按设计定
34、员乘以人均生产准备费指标计算77.关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有_（分数：2.00）A.单位工程直接费=(假定建筑安装产品工程量工料单价)+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=(分部分项工程量分部分项工程综合单价)D.措施项目费=按“项”计算的措施项目费+(措施项目工程量措施项目综合单价)E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金78.关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招
35、标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量79.关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总
36、价80.下列定额测定方法中，主要用于测定材料净用量的有_（分数：2.00）A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法E.写实记录法81.关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动82.关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有_ A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每 m2、m 3、m、
37、座等单位投资表示 B.单项工程指标反映工程费用，以每 m2、m 3、m、座等单位投资表示 C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示 D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示 E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示（分数：2.00）A.B.C.D.E.83.关于工程造价指数，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.平均数指数是综合指数的变形B.设备、工器具价格指数属于总指数C.建筑安装工程造价指数用拉氏指数变形后的加权平均数指数表示D.单项工程造价指数用派氏公式计算的综合指数表示E.建设项目造价指数是质量指标
38、指数84.关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按 100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算85.下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有_（分数：2.00）A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表86.施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对
39、施工企业作用的有_（分数：2.00）A.确定合同价款的依据B.控制资金合理使用的依据C.控制工程施工成本的依据D.调配施工力量的依据E.办理工程结算的依据87.根据标准施工招标文件(2007 版)，下列有关施工招标的说法中正确的有_（分数：2.00）A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法88.关于招标分部分项工程量清单的项目特征描述，应遵循的编制原则有_（分数：2.
40、00）A.按专业工程量计算规范附录的规定，结合拟建工程实际描述B.其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况确定C.要满足确定综合单价的需要D.应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法E.对于采用标准图集的项可直接描述为“详见图集”89.投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有_（分数：2.00）A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围90.根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于 3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况
41、应一并进行公示91.根据标准施工招标文件(2007 扳)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有_（分数：2.00）A.延迟提供施工场地B.发包人更换其提供的不合格设备C.发包人负责的材料延迟提供D.监理人指令错误E.施工中发现文物92.根据建设工程工程量清单计价规范(GB 505002013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出
42、调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同93.支持承包人工程索赔成立的基本条件有_（分数：2.00）A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复94.承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有_（分数：2.00）A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.累计
43、下期将完成的合同价款95.工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有_（分数：2.00）A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避96.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值建设工程计价真题
44、 2016年答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：72，分数：72.00)1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成解析：解析 建设项目总投资是为完成工程项目建设达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产
45、性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5万元，包装费率为 2%，利润率为 10%。用成本估算法计算该设备的利润值为_万元。（分数：1.00）A.3.366B.3.370C.3.376 D.3.876解析：解析 按成本估算法，非标准设备的利润值=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费)(1+废品损失费率)+外购配套件费(1+包装费率)-外购配套件费利润率。代入数据，该设备的利润值=30(1+10%)+5
46、(1+2%)-510%=3.376(万元)。3.进口设备的原价是指进口设备的_（分数：1.00）A.到岸价B.抵岸价 C.离岸价D.运费在内价解析：解析 进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015 年 8月编制结算的税前造价为 6 000万元。已知营业税税率为 3%，市、县城市维护建设税税率分别为 7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为 3%、2%。该工程的结算造价应为_万元。（分数：1.00）A.6 198.0B.6 201.6C.6 204.8D.6 208.8 解析：解析
47、城市维护建设税的纳税地点在市区的，其适用税率为营业税的 7%。纳税地点在市区的企业综合税率(%)=1/1-3%-(3%7%)-(3%3%)-(3%2%)-1=3.48%。应纳税额计算公式：应纳税额=税前造价综合税率。根据题意该工程的结算造价=6 000+6 0003.48%=6 208.8(万元)。5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是_（分数：1.00）A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用 C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费解析：解析 安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。其中，安全施工费包括工人的安全防护用品、用具购置费用，消防设施与消防器材的配置费用，电气保护、安全照明设施费及其他安全防护措施费用等。6.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是_（分数：1.00）A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D.招雇解雇费用不属于人工费的组成部分解析：解析 分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润。故选项
