1、建设工程计价模拟 226及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：36，分数：72.00)1.采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减，则其正确的处理方法是_（分数：2.00）A.调量不调价B.调价不调量C.先调量，再调价D.同时调整量和价2.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，其最迟申请续期的时间是_（分数：2.00）A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间3.安全预评价及验收费实行的价格为_（分数：2.00
2、）A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价4.下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是_（分数：2.00）A.总工程量清单编制B.分部分项工程量清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制5.关于招标控制价的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.招标控制价应在招标公告中公布B.招标人在招标时，只需公布招标控制价的总价C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算编制部门审核D.投标报价超过公布的招标控制价时，该投标作废标处理6.建设项日投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止_（分数：2.00）A.串标B.修改、澄清投标
3、文件C.重新招标D.投标被否决7.存建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时间为_（分数：2.00）A.开始发放招标文件之日B.提交投标文件之日C.截止提交投标文件之日D.停止发放招标文件之日8.在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以_为准，确定投标报价的综合单价。（分数：2.00）A.设计图纸B.招标工程量清单特征描述C.实际施工的项目特征D.工程量计价规范9.下列选项中，不属于工艺设计阶段影响工程造价主要因素的是_（分数：2.00）A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程和主要设备的选型C.“三废”治理及环保措施D.
4、组织生产前的劳动定员情况10.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国内投标人有 7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月 20万美元进行报价修正。现国内乙投标人报价 8000万美元，承诺较投标要求工期提前 1个月，则乙投标人评价标为_万美元。（分数：2.00）A.7380B.7382C.7400D.800011.发包人应在工程接收证书颁发后_天内把履约保证金退还给承包人。（分数：2.00）A.7B.14C.28D.3012.世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的_才能公开发售。（分数：2.00）A.通知后B.批准后C.授权后D.“无意见”表示后1
5、3.国际工程招标中规定投标准备时间不得少于_天。（分数：2.00）A.20B.30C.45D.6014.关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分装人两个密封信封B.第一次开标会时先开肩技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.两个信封也可能在一次会议上先后开启15.国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是_（分数：2.00）A.双方间的权利义务B.工程的数量增减C.承担额外任务D.投标价格16.下列费用中，不属于团际工程的间接费用的是_（分数：2.00）A.投标期间开支的
6、费用B.分包费C.保险费D.临时设施费17.在承揽国际工程投标报价中，施工机械台班单价的计算与国内投标报价相比主要区别是_（分数：2.00）A.不计算折旧费用B.不计算大修理费用C.不计算经常修理费用D.不计算人工费18.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是_（分数：2.00）A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.合同变更索赔19.工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是_（分数：2.00）A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润20.根据民事诉讼法，因不动产纠纷提
7、起的诉讼，其诉讼管辖单位是_（分数：2.00）A.国务院B.不动产所属单位所在地人民法院C.不动产建设单位所在地人民法院D.不动产所在地人民法院21.关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以对无过错方有利的合同
8、作为结算工程价款的根据22.对分部分项工程量清单中所列补充项的工程量计算规则必须符合的原则是_（分数：2.00）A.计算规则的可计算性和计算结果的唯一性B.计算规则的全面性和计算结果的唯一性C.计算规则的可计算性和计算结果的可靠性D.计算规则的全面性和计算结果的可靠性23.国际工程合同价款结算中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中应增加的款额为确定的此类材料和设备的实际费用的_（分数：2.00）A.75%B.80%C.85%D.90%24.下列建设项目中，应及时组织验收并办理固定资产移交手续的是_（分数：2.00）A.工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常
9、生产出合格产品，形成生产能力的建设项目B.非工业投资项目符合安全要求，能够正常使用的建设项目C.虽有少数主要安装设备短期内不能解决，但部分独立工程已可投产或使用的建设项目D.大型工程中已完工的独立单项工程建设项目25.能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是_（分数：2.00）A.竣工财务决算说明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料26.在基本建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是_（分数：2.00）A.待冲基建支出B.待核销基建支出C.财政专项资金D.企业债券资金27.缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生
10、的费用的正确承担方式是_（分数：2.00）A.发包人负责维修，承包人不承担费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用28.某工程的工程价款结算总额为 5000万元，承包人以银行保函替代预留质量保证金的，则其保函金额最高为_万元。（分数：2.00）A.150B.250C.300D.50029.关于建筑安装工程造价指数的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用平均指数的形式表示B.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用综合指数的形式表示C.建筑安装工程造价指数是一种总指数，用综合指数的
11、形式表示D.建筑安装工程造价指数是一种总指数，用平均指数的形式表示30.在我国，判断项目是否需要进行下一阶段工作和审批项目建议书的依据是_（分数：2.00）A.项目决策阶段项目投资概算B.项目决策阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算31.工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确定项目特征；确定计量单位；计算工程量。正确的编制程序是_（分数：2.00）A.B.C.D.32.某建设工程所签订的合同价款为 250万元，且发承包双方在合同中约定了误期赔偿最高限额为 5%合同价款。则该误期补偿应计入_（分数：2.00）A.工程索赔文件B.期间费用文件
12、C.期中支付文件D.竣工结算文件33.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出_的索赔。（分数：2.00）A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生34.某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的基价为_元。 货源地 数量/kg 原价/(元/t) 运杂费/(元/t) 运输损耗率/% 采购及保管费率/% 甲地 600 290 25 2.0 3.0 乙地 400 300 20 2.0 3.0 （分数：2.00）A.331.70B.332.85C.333.04D.333.5735.在国际工程中，当整个工程接收证书签发后，
13、工程师可开具证书，向承包商支付保留金的_（分数：2.00）A.20%B.50%C.75%D.100%36.某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示(单位：万元)，则总装车间新增固定资产价值为_万元。 项目名称 建筑 工程 安装 工程 需安装 设备 建设单位 管理费 土地征 用费 建筑设 计费 工艺设 计费 建设项目竣工决算 5000 800 1200 80 90 50 30 总装车间竣工决算 800 500 600 （分数：2.00）A.62.86B.1900C.1962.86D.2150二、多项选择题(总题数：12，分数：48.00)37.关于
14、建设地点(厂址)的选择，下列说法中正确的有_（分数：4.00）A.尽量把厂址放在荒地，不占或少占耕地B.厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面C.厂区地形力求平坦而略有坡度，坡度一般 5%15%为宜D.应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口38.项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括_（分数：4.00）A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法39.投标过程中，流动资金估算应注意的问题有_（分数：4.00）A.流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金(
15、含利息)B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数D.流动资金属于长期性流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金方式解决E.不同生产负荷下的流动资金可直接按照 100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得40.对于生产经营性项目而言，不应包括增值税的费用有_（分数：4.00）A.建筑工程费B.企业管理费C.建筑工程验收费用D.安装工程费E.各项待摊费用41.建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息，以及其他融资费用。其中，其他融资费用包括_（分数：4.0
16、0）A.某些债务融资中发生的手续费B.某些债务融资中发生的管理费C.某些债务融资中发生的承诺费D.某些债务融资中发生的价差预备费E.某些债务融资中发生的信贷保险费42.下列选项中，不能作为工程计量依据的有_（分数：4.00）A.工程量清单及说明B.合同图纸C.计价定额D.费用索赔单E.有关计量的补充协议43.根据招标投标法，招标人自行招标的，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该报告的内容包括_（分数：4.00）A.评标委员会的组成和评标报告B.招标控制价C.中标结果D.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介E.所有投标人的投标文件44.工期索赔的计算方法有_（分数：4.
17、00）A.直接法B.间接法C.比例计算法D.定额计算法E.网络图分析法45.建设项目竣工验收委员会或验收组的职责有_（分数：4.00）A.审核竣工结算编制的准确性及完整性，核定移交工程清单B.审阅工程档案资料，实地考察建筑工程和设备安装工程情况C.签署验收意见，对遗留问题应提出具体解决意见并限期落实完成D.负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告E.对工程设计、施工和设备质量、环境保护、安全卫生、消防等方面客观地作出全面的评价46.下列资金项目中，属于基本建设项目竣工财务决算表中项目资本金来源的有_（分数：4.00）A.国家资本B.个人资本C.集体资本D.企业资本E.外商资本47.
18、关于新增无形资产价值的确定，下列说法中正确的有_（分数：4.00）A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按其自创程中发生的费用作价计入无形资产账户D.自创的商标权一般不作为无形资产入账E.划拨的土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户48.工程造价鉴定中，应由委托人提交的鉴定资料包括_（分数：4.00）A.与鉴定项目相关的合同、协议B.鉴定项目施工过程中的施工组织资料C.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料D.鉴定项目同时期同类型工程的各类要素价格E.适用于鉴定项目的规范、定额建设工程计价模拟 226答案解析(总分：120.00，做
19、题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：36，分数：72.00)1.采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减，则其正确的处理方法是_（分数：2.00）A.调量不调价 B.调价不调量C.先调量，再调价D.同时调整量和价解析：解析 采用定额单价法编制施工图预算中，套用定额预算单价，计算分部分项工程人材机费时需要注意以下几个问题：(1)分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价；(2)分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按
20、实际使用材料价格换算预算单价；(3)分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不调价。2.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，其最迟申请续期的时间是_（分数：2.00）A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年 C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间解析：解析 土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准。经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。3.安全预评价及验收费实行
21、的价格为_（分数：2.00）A.市场调节价 B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价解析：解析 专项评价及验收费包括环境影响评价费、安全预评价及验收费、职业病危害预评价及控制效果评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价及验收费、压覆矿产资源评价费、节能评估及评审费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价及验收费。按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格2015299 号)规定，这些专项评价及验收费用均实行市场调节价。4.下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是_（分数：2.00）A.总工程量清单编制 B.分部分项工程量清
22、单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制解析：解析 招标工程量清单的编制内容包括：(1)分部分项工程量清单编制；(2)措施项目清单编制；(3)其他项目清单的编制；(4)规费税金项目清单的编制；(5)工程量清单总说明的编制；(6)招标工程量清单汇总。5.关于招标控制价的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.招标控制价应在招标公告中公布B.招标人在招标时，只需公布招标控制价的总价C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算编制部门审核D.投标报价超过公布的招标控制价时，该投标作废标处理 解析：解析 招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。
23、故选项 A错误。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。故选项 B错误。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。故选项 C错误。6.建设项日投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止_（分数：2.00）A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决 解析：解析 投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析。其中，投标人须知，它反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投
24、标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于防止投标被否决。7.存建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时间为_（分数：2.00）A.开始发放招标文件之日B.提交投标文件之日C.截止提交投标文件之日 D.停止发放招标文件之日解析：解析 投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作。8.在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以_为准，确定投标报价的综合单价。（分数：2.00）A.设计图纸B.招标工程量清单特征描述 C.实际施工的项目特征D.工程量计价规范解析
25、：解析 项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。9.下列选项中，不属于工艺设计阶段影响工程造价主要因素的是_（分数：2.00）A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程和主要设备的选型C.“三废”治理及环保措施D.组织生产前的劳动定员情况 解析：解析 工艺设计阶段影响工程造价的主
26、要因素包括：建设规模、标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应情况；生产组织及生产过程中的劳动定员情况；“三废”治理及环保措施等。10.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国内投标人有 7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月 20万美元进行报价修正。现国内乙投标人报价 8000万美元，承诺较投标要求工期提前 1个月，则乙投标人评价标为_万美元。（分数：2.00）A.7380 B.7382C.7400D.8000解析：解析 乙投标人评价标=8000(1-7.5%)-20=7380(万美元)。11.发包人应在工程接收证书颁发后_天内把履约
27、保证金退还给承包人。（分数：2.00）A.7B.14C.28 D.30解析：解析 在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、履约担保书、银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。12.世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的_才能公开发售。（分数：2.00）A.通知后B.批准后C.授权后D.“
28、无意见”表示后 解析：解析 世界银行贷款项目招标中，招标文件的各项条款应符合国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南的规定。世界银行虽然并不“批准”招标文件，但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。在准备招标文件或世界银行审查过程中，也可能有忽略或产生错误。但招标文件一经制定，世界银行也已表示“无意见”，并已公开发售后，则除非有十分严重的不妥之处或错误，即使其中有些规定不符合国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南，评标时也必须以招标文件为准。13.国际工程招标中规定投标准备时间不得少于_天。（分数：2.00）A.20B.30C.45 D.60解析：解析 国际工程招标中，从发
29、出广告到投标人作出反应之间应有充分时间，以便投标人进行准备。一般从刊登招标广告或发售招标文件(两个时间中以较晚的时间为准)算起，给予投标商准备投标的时间不得少于 45天。14.关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分装人两个密封信封B.第一次开标会时先开肩技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启 D.两个信封也可能在一次会议上先后开启解析：解析 国际工程招标中，两个信封制度，即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封，而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封；然后将
30、各投标人的标书交评标委员会评比，视其是否在技术方面符合要求。这一步骤所需时间短至几小时，长至几个星期。如标书在技术上不符合要求，即通知该标书的投标人。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启。15.国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是_（分数：2.00）A.双方间的权利义务B.工程的数量增减 C.承担额外任务D.投标价格解析：解析 在国际工程招标投标过程中。有些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的，如：(1)原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能
31、有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减。(2)投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别，交货或完工时间提前或推迟，工程预付款的多少及支付条件，损失赔偿的具体规定，价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进一步明确。16.下列费用中，不属于团际工程的间接费用的是_（分数：2.00）A.投标期间开支的费用B.分包费 C.保险费D.临时设施费解析：解析 国际工程的间接费项目多、费率变化大，标价的高低几乎取决于间接费的取费水平。在计算间接费之前，应仔细研究招标文件中是否已列入了相关的费用，如临时道路费、保险费等，如已列计就不再
32、计入间接费中。不同的工程，间接费包括的内容可能有所不同，常见的费用包括投标期间开支的费用、保函手续费、保险费、税金、经营业务费、临时设施费、贷款利息、施工管理费。17.在承揽国际工程投标报价中，施工机械台班单价的计算与国内投标报价相比主要区别是_（分数：2.00）A.不计算折旧费用B.不计算大修理费用 C.不计算经常修理费用D.不计算人工费解析：解析 在承揽国际工程投标报价中，在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑 5年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。1
33、8.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是_（分数：2.00）A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.合同变更索赔 解析：解析 根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：(1)工程延误索赔；(2)加速施工索赔；(3)工程变更索赔；(4)合同终止的索赔；(5)不可预见的不利条件索赔；(6)不可抗力事件的索赔；(7)其他索赔。19.工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是_（分数：2.00）A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润 解析：解析 标准施工招标文件(2007
34、年版)的通用合同务款中，按照引起索赔事件的原因不同，对一方当事人提出的索赔可能给予合理补偿工期、费用和(或)利润的情况，分别作出了相应规定。其中，发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点的，承包人可获得的补偿是延长工期、增加费用及合理利润。20.根据民事诉讼法，因不动产纠纷提起的诉讼，其诉讼管辖单位是_（分数：2.00）A.国务院B.不动产所属单位所在地人民法院C.不动产建设单位所在地人民法院D.不动产所在地人民法院 解析：解析 关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，根据最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释(法释20155 号)的规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠
35、纷确定管辖。根据民事诉讼法的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。因此，因建设工程合同纠纷提起的诉讼，应当由工程所在地人民法院管辖。21.关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以对无过错方
36、有利的合同作为结算工程价款的根据解析：解析 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。故选项 A错误。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故选项B错误。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。故选项 D错误。22.对分部分项工程量清单中所列补充项的工程量计算规则必须符合的原则是_（分数：2.00）A.计算规则的可计算性和计算结果的唯一性 B.计算规则的全面性和计算结果的唯一性C.计算规则的可计算性和计算结果的可靠性D.计算规则的全面性
37、和计算结果的可靠性解析：解析 分部分项工程量清单中所列工程量应按专业工程计量规范规定的工程量计算规则计算。另外，对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则：一是其计算规则要具有可计算性；二是计算结果要具有唯一性。23.国际工程合同价款结算中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中应增加的款额为确定的此类材料和设备的实际费用的_（分数：2.00）A.75%B.80% C.85%D.90%解析：解析 国际工程合同价款结算中，工程材料和设备款的预支：工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用(包括运至现场的费
38、用)，期中支付证书中应增加的款额为该费用的 80%。24.下列建设项目中，应及时组织验收并办理固定资产移交手续的是_（分数：2.00）A.工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的建设项目 B.非工业投资项目符合安全要求，能够正常使用的建设项目C.虽有少数主要安装设备短期内不能解决，但部分独立工程已可投产或使用的建设项目D.大型工程中已完工的独立单项工程建设项目解析：解析 国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目(所有列入固定资产投资计划的建设项目或单项工程)，已按国家批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准，即：工业投资项目
39、经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的；非工业投资项目符合设计要求，能够正常使用的，不论是属于哪种建设性质，都应及时组织验收，办理固定资产移交手续。25.能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是_（分数：2.00）A.竣工财务决算说明书 B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料解析：解析 竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。26.在基本建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是_（分数：2
40、.00）A.待冲基建支出B.待核销基建支出 C.财政专项资金D.企业债券资金解析：解析 在基本建设项目竣工财务决算表中，资金占用包括基本建设支出(交付使用资产、在建工程、待核销基建支出、转出投资)、货币资金合计、预付及应收款合计、固定资产合计。选项 A、C、D 属于建设项目竣工财务决算表中的资金来源。27.缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是_（分数：2.00）A.发包人负责维修，承包人不承担费用 B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用解析：解析 缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造
41、成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。28.某工程的工程价款结算总额为 5000万元，承包人以银行保函替代预留质量保证金的，则其保函金额最高为_万元。（分数：2.00）A.150B.250 C.300D.500解析：解析 发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 5%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 5%。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程
42、质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证会。29.关于建筑安装工程造价指数的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用平均指数的形式表示B.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用综合指数的形式表示C.建筑安装工程造价指数是一种总指数，用综合指数的形式表示D.建筑安装工程造价指数是一种总指数，用平均指数的形式表示 解析：解析 建筑安装工程造价指数是一种总指数，其中包括了人工费指数、材料费指数、施工机具使用费指数以及企业管理费等各项个体指数的综合影响。由于建筑安装工程造价指数相对比较复杂，涉及的方面较广，利用综合指数来进行计算分析难度较大。因此，可
43、以通过对各项个体指数的加权平均。用平均数指数的形式来表示。30.在我国，判断项目是否需要进行下一阶段工作和审批项目建议书的依据是_（分数：2.00）A.项目决策阶段项目投资概算B.项目决策阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算 解析：解析 项目建议书阶段，是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在30%以内。31.工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确
44、定项目特征；确定计量单位；计算工程量。正确的编制程序是_（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 工程量清单编制程序如下图。 32.某建设工程所签订的合同价款为 250万元，且发承包双方在合同中约定了误期赔偿最高限额为 5%合同价款。则该误期补偿应计入_（分数：2.00）A.工程索赔文件B.期间费用文件C.期中支付文件D.竣工结算文件 解析：解析 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔偿额度。一般来说，双方还应当在合同中约定误期赔偿费的最高限额(如合同价款的 5%)。误期赔偿费列入竣工结算文件中，并应在结算款中扣除。33.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出_的索赔。（
45、分数：2.00）A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生 D.工程接收证书颁发全过程发生解析：解析 发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。发包人未按期支付的，承包人可催告发包人在合理的期限内支付，并有权获得延迟支付的利息。34.某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的基
46、价为_元。 货源地 数量/kg 原价/(元/t) 运杂费/(元/t) 运输损耗率/% 采购及保管费率/% 甲地 600 290 25 2.0 3.0 乙地 400 300 20 2.0 3.0 （分数：2.00）A.331.70B.332.85C.333.04 D.333.57解析：解析 材料基价是由材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费和采购及保管费合计而成的。加权平均原价=(0.6290+0.4300)/(0.6+0.4)=294(元/t)；加权平均运杂费=(0.625+0.420)/(0.6+0.4)=23(元/t)；则该水泥的基价=(供应价格+运杂费)1+运输损耗率(%)1+采
47、购及保管费率(%)=(294+23)(1+2%)(1+3%)=333.04(元/t)。35.在国际工程中，当整个工程接收证书签发后，工程师可开具证书，向承包商支付保留金的_（分数：2.00）A.20%B.50% C.75%D.100%解析：解析 在进行国际工程合同价款结算时，当整个工程接收证书签发后，保留金的一半应由工程师开具证书，并支付给承包商。36.某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示(单位：万元)，则总装车间新增固定资产价值为_万元。 项目名称 建筑 工程 安装 工程 需安装 设备 建设单位 管理费 土地征 用费 建筑设 计费 工艺设 计费 建设项目竣工决算 5000 800 1200 80 90 50 30 总装车间竣工决算 800 500 600 （分数：2.00）A.62.86B.1900C.1962.86 D.2150解析：解析 新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比
