1、建设工程经济-38 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.若施工中出现施工图样(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的_。（分数：2.00）A.定额单价B.综合单价C.工料单价D.合计价2.某土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m 3 ，合同中规定：土方工程单价为 5 元/m 3 ，当实际工程量超过估计工程量 15%时，单价调整为 4 元/m 3 。工程结束时实际完成土方工程量为 130 万 m 3 ，则该土方工程款为_。（分数：2.00）A.60 万元B.5
2、15 万元C.575 万元D.635 万元3.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知，并应提前_。（分数：2.00）A.7 天B.14 天C.21 天D.28 天4.工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。下列关于工程竣工结算编制的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.由承包人编制B.由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对C.发包人编制D.受承包人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制5.竣工结算办理完毕，发包方应将竣工结算书备案，备案报送的部门是_。（分数：2.00）A.工程所在地工程造价管理机构B.地方建设主管部门C.工程
3、所在地档案馆D.省级建设主管部门6.竣工结算的编制应区分合同类型，采用相应的编制方法。如果在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整，其合同类型应该是_。（分数：2.00）A.单价合同B.总价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同7.对于竣工结算的计算，工程量清单计价法通常采用单价合同的合同计价方式，竣工结算的编制采取的方式是_。（分数：2.00）A.招标控制价加变更签证B.合同价加变更签证C.投标价加变更签证D.合同价加索赔费8.某工程项目招标控制价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 287 元，招标工程量清单数量为1520m 3 ，施工中由于
4、设计变更调整为 1216m 3 ，减少 20%。如果该工程投标报价下浮率为 6%，则结算价款为_元。（分数：2.00）A.340054.4B.425068C.436240D.3489929.某工程项目招标控制价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 406 元，招标工程量清单数量为1520m 3 ，施工中由于设计变更调整为 1824m 3 ，增加 20%。结算价款为_元。（分数：2.00）A.734160B.740544C.740278D.73948010.某工程合同价为 100 万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为 0.2，调价要素分为 A、B、C 三类，分别
5、占合同价的比重为 0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程需调整的价差额为_万元。（分数：2.00）A.115.75B.19.75C.15.75D.120.7511.按照国际工程投标报价的程序，投标人在标前会议之前应该进行的工作是_。（分数：2.00）A.分包工程询价B.人工、材料、机械基础单价计算C.生产要素询价D.进行各项调查研究12.关于国际工程投标报价中暂定金额的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金B.承包商在投标报价时应将暂定金额计入工程总报价C.暂定金额等同于暂估价D.承包商无权做主使
6、用暂定金额13.关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.单纯对计日工报价应报低价B.招标文件中有名义工程量的计日工应报高价C.招标文件中有名义工程量的计日工应报低价D.单纯对计日工报价应报高价14.国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，则投标人对该暂定工程量的报价策略是_。（分数：2.00）A.单价可适当降低B.总价应适当降低C.总价可适当提高D.单价可适当提高15.某国际工程，业主方在招标文件中规定了 200 万元的暂定金额。则每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方
7、式是_。（分数：2.00）A.计入投标总报价，并且承包商有权自主使用B.计入投标总报价，但承包商无权自主使用C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.不计入投标总价，由工程师决定是否使用16.在国际工程报价编制过程中，负责人工、材料、设备基础单价的计算，分摊费用的计算，单价分析和标价汇总工作的人员是_。（分数：2.00）A.承包商高级管理人员B.工程估价人员C.计划人员D.财务顾问17.国际工程投标报价工作在投标者_后开始。（分数：2.00）A.研究招标文件B.组织投标报价班子C.进行各项调查研究D.通过资格预审并获得招标文件18.国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后，
8、首先要进行的工作是_。（分数：2.00）A.研究招标文件B.组织投标报价班子C.进行各项调查研究D.工程量复核19.在国际工程项目中的暂定工程量，如果是只有暂定工程的一笔固定总金额，将来这笔金额做什么用，由业主确定。这种情况下，承包商的报价策略是_。（分数：2.00）A.投标报价可适当提高B.投标报价应适当降低C.按招标文件要求将规定的暂定款列入总报价即可D.采用不平衡报价法20.国际工程报价中，按照不同工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略时，报价可高一些的是_。（分数：2.00）A.工作简单、工程量大的项目B.竞争对手多的工程项目C.支付条件不理想的工程D.支付条件好的工程21
9、.在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用_进行计算。（分数：2.00）A.定额估价法B.作业估价法C.匡算估价法D.经验估价法22.在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是_的备用金。（分数：2.00）A.承包方B.业主方C.供货方D.咨询方23.国际工程报价单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算，确定出每一分项的单价和合价。单价分析之前，应首先_。（分数：2.00）A.选择好适用的工程定额B.计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机械的基础单价C.计算分项工程的单位工程量直接费D.对工程
10、量清单中每一分项进行分析与计算24.国际工程投标报价时总标价等于_费用项目之和。（分数：2.00）A.分项工程合价、分包工程总价、暂定金额B.分项工程合价、分包工程总价、开办费C.分项工程合价、分包工程总价、待摊费用D.分项工程合价、分包工程总价、利润25.国际工程投标中，投标人作出最终报价前应对工期延误的影响、物价和工资上涨的影响等进行动态分析，其目的是_。（分数：2.00）A.从宏观上把握标价的合理性B.分析报价的竞争力C.明确投标项目预期利润的受影响水平D.检查标价计算是否存在错误26.国际工程报价的组成中，根据招标文件的规定，可以单独列入报价单的费用是_。（分数：2.00）A.现场管理
11、费B.总部管理费C.开办费D.税金27.一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价从而影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。这种报价技巧是_。（分数：2.00）A.不平衡报价B.多方案报价C.“建议方案”报价D.先亏后盈报价28.在国际工程报价中，作为决定性因素，对一个承包商的投标成功与否是一个极为关键的因素的是_。（分数：2.00）A.成本估算的准确性B.竞争程度C.期望利润D.风险偏好29.某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是_。（分数：2.00）A.按招标文件的工程量填报自己的
12、报价，并在投标函中予以说明B.按照有利的原则选择招标文件的工程量或自己核算的工程量报价C.按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明D.按自己核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明30.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按_计算。（分数：2.00）A.投标人所在国预算价格B.材料设备出厂价格C.施工现场交货价格D.当地市场价格二、多项选择题(总题数：13，分数：40.00)31.根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有_。（分数：3.00）A.向发包人催促按约定支付工程结
13、算价款B.向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息C.与发包人协商将该工程折价抵款D.向人民法院申请将该工程依法拍卖E.将该工程留置不予交付使用32.根据建设工程施工合同(示范文本)，关于工程变更程序的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.发包人若需对原工程设计进行变更，应提前 7 天书面通知承包人B.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应该重新报批C.对于发包人的变更通知，承包人有权拒绝执行D.承包人在施工中提出的合理化建议涉及设计图样更改的，须经工程师同意E.未经工程师同意，承包人擅自变更工程的，承包人应承担由此发生的相应费用33.工程量的正确计量是发包人向承包人
14、支付工程进度款的前提和依据。工程计量的原则主要包括_。（分数：3.00）A.按合同文件中约定的方法进行计量B.应该以施工方案、技术措施等作为工程计量的基本条件C.按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算D.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图样范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量E.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化应据实调整，正确计量34.现场签证是指发、承包双方现场代表(或其委托人)就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括_。（分数：3.00）A.施工合同范围以外零星工程的确认B.施工单位原因导致的
15、人工、设备窝工及有关损失C.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量D.符合施工合同规定的施工单位原因引起的工程量或费用增减E.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减，以及工程变更导致的工程施工措施费增减35.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价确定方法包括_。（分数：3.00）A.当清单项目工程量的变化幅度超过 10%以内时，其综合单价应该调整B.已标价工程量清单中已有适用的综合单价，且工程量偏差为超过 15%的，应采用该项目的综合单价C.已标价工程量清单有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定D.已标价工程量清单没有适用或类似
16、的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行E.该项工程量变化在合同约定幅度以上的，应全部执行新的综合单价36.因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方分别承担并调整工程价款的原则包括_。（分数：3.00）A.因工程本身损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由承包人承担B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担D.停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员的费用，由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担。37.下面关于竣工结算审查方法的描述，正确的有_。（分数：3.00）A.竣工结算应采用全面审查的方
17、法B.竣工结算可采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法C.采用总价合同的，应在合同价的基础上对合同约定可以调整的内容进行审查D.采用单价合同的，应审查施工图以内的各个分部分项工程量，并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查E.采用成本加酬金合同的，应依据合同约定的方法审查各个分部分项工程以及设计变更、工程洽商等内容的工程成本，并审查酬金及有关税费的取定38.国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有_。（分数：3.00）A.差旅交通费B.临时设施工程费C.工程辅助费D.劳动保护费E.检验试验费39.影响国际工程投标报价决策的因素主要有_。（分数：3.00）A.成本估
18、算的准确性B.评标人员组成C.风险偏好D.市场条件E.竞争程度40.国际工程投标报价前，对估价人员算出的暂时标价进行动态分析时要考虑的因素有_。（分数：3.00）A.工期延误的影响B.分项工程量变化的影响C.地质勘察资料错误的影响D.物价和工资上涨的影响E.汇率、贷款利率变化的影响41.国际工程投标报价中的待摊费包括_。（分数：3.00）A.现场管理费B.总部管理费C.税金D.贷款利息E.暂定金额42.运用不平衡报价法时，可以把价格报得高一些的项目有_。（分数：3.00）A.开办费B.土方工程C.装饰工程D.预计今后工程量可能减少的项目E.工程内容说明不清的项目43.国际工程投标报价中现场管理
19、费包括_。（分数：4.00）A.临时设施费B.风险费C.固定资产使用费D.劳动保护费E.工具用具使用费建设工程经济-38 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：30，分数：60.00)1.若施工中出现施工图样(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的_。（分数：2.00）A.定额单价B.综合单价 C.工料单价D.合计价解析：2.某土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m 3 ，合同中规定：土方工程单价为 5 元/m 3 ，当实际工程量超过估计工程量 15%时，单价调整为 4 元/m 3 。工程
20、结束时实际完成土方工程量为 130 万 m 3 ，则该土方工程款为_。（分数：2.00）A.60 万元B.515 万元C.575 万元D.635 万元 解析：解析 工程款为：1001.155+(130-1001.15)4=635(万元)3.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知，并应提前_。（分数：2.00）A.7 天B.14 天 C.21 天D.28 天解析：4.工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。下列关于工程竣工结算编制的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.由承包人编制B.由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对C.
21、发包人编制 D.受承包人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制解析：5.竣工结算办理完毕，发包方应将竣工结算书备案，备案报送的部门是_。（分数：2.00）A.工程所在地工程造价管理机构 B.地方建设主管部门C.工程所在地档案馆D.省级建设主管部门解析：6.竣工结算的编制应区分合同类型，采用相应的编制方法。如果在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整，其合同类型应该是_。（分数：2.00）A.单价合同B.总价合同 C.固定总价合同D.成本加酬金合同解析：7.对于竣工结算的计算，工程量清单计价法通常采用单价合同的合同计价方式，竣工结算的编制采取的方式是_。（分数
22、：2.00）A.招标控制价加变更签证B.合同价加变更签证 C.投标价加变更签证D.合同价加索赔费解析：8.某工程项目招标控制价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 287 元，招标工程量清单数量为1520m 3 ，施工中由于设计变更调整为 1216m 3 ，减少 20%。如果该工程投标报价下浮率为 6%，则结算价款为_元。（分数：2.00）A.340054.4B.425068C.436240D.348992 解析：解析 287/350=82%，偏差 18%15%。 350(1-6%)(1-15%)=279.65(元) 287279.65，不需调整价格，新价仍为 287 元 结算价款=
23、1216287=348992(元)9.某工程项目招标控制价的综合单价为 350 元，投标报价的综合单价为 406 元，招标工程量清单数量为1520m 3 ，施工中由于设计变更调整为 1824m 3 ，增加 20%。结算价款为_元。（分数：2.00）A.734160B.740544C.740278 D.739480解析：解析 406/350=116%，偏差 16%15%。 350(1+15%)=402.50(元) 406402.50，需调整价格，新价为 402.50 元 结算价款=1.151520406+(1824-1.151520)402.50=740278(元)10.某工程合同价为 100
24、万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为 0.2，调价要素分为 A、B、C 三类，分别占合同价的比重为 0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程需调整的价差额为_万元。（分数：2.00）A.115.75B.19.75C.15.75 D.120.75解析：解析 100(0.2+0.151.2+0.351.15+0.31.25)=115.75(万元) 该工程需调整的价差额为 115.75-100=15.75(万元)11.按照国际工程投标报价的程序，投标人在标前会议之前应该进行的工作是_。（分数：2.00）A.分包工程询价B.人工、材料
25、、机械基础单价计算C.生产要素询价D.进行各项调查研究 解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价的程序。国际工程投标报价的工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后开始，顺序包括组织投标报价班子、研究招标文件、进行各项调查研究、参加标前会议和现场勘察、工程量复核、生产要素与分包工程询价等环节。12.关于国际工程投标报价中暂定金额的说法，错误的是_。（分数：2.00）A.暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金B.承包商在投标报价时应将暂定金额计入工程总报价C.暂定金额等同于暂估价 D.承包商无权做主使用暂定金额解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价的组成。暂定金额是业主在招标文件中明
26、确规定了数额的一笔资金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权使用此金额。13.关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.单纯对计日工报价应报低价B.招标文件中有名义工程量的计日工应报高价C.招标文件中有名义工程量的计日工应报低价D.单纯对计日工报价应报高价 解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价的技巧。如果是单纯对计日工报价，可以报高一些，以便在日后业主用工或使用机械时可以多盈利。但如果招标文件中有一个假定的“名义工程量”时，则需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。总之，要分析业主在开工后可能使用的计日工数量确定报价方针。1
27、4.国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，则投标人对该暂定工程量的报价策略是_。（分数：2.00）A.单价可适当降低B.总价应适当降低C.总价可适当提高D.单价可适当提高 解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价的技巧。国际工程项目招标中，如果业主规定了暂定工程量的分项内容和暂定总价款，且规定所有投标人都必须在总报价中加入这笔固定金额，由于暂定总价款是固定的，对各投标人的总报价水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应当对该暂定工程量的单价适当提高。15.某国际工程，业主方在招标文件中规定了 200 万元的暂定金额。则
28、每一个承包商在投标报价时对该项暂定金额的正确处理方式是_。（分数：2.00）A.计入投标总报价，并且承包商有权自主使用B.计入投标总报价，但承包商无权自主使用 C.不计入投标总价，在实际发生时由业主支付D.不计入投标总价，由工程师决定是否使用解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价的组成中关于暂定金额的规定。国际工程中，暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或以应对意外情况，也称待定金额或备用金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使
29、用。16.在国际工程报价编制过程中，负责人工、材料、设备基础单价的计算，分摊费用的计算，单价分析和标价汇总工作的人员是_。（分数：2.00）A.承包商高级管理人员B.工程估价人员 C.计划人员D.财务顾问解析：17.国际工程投标报价工作在投标者_后开始。（分数：2.00）A.研究招标文件B.组织投标报价班子C.进行各项调查研究D.通过资格预审并获得招标文件 解析：18.国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后，首先要进行的工作是_。（分数：2.00）A.研究招标文件B.组织投标报价班子 C.进行各项调查研究D.工程量复核解析：19.在国际工程项目中的暂定工程量，如果是只有暂定工
30、程的一笔固定总金额，将来这笔金额做什么用，由业主确定。这种情况下，承包商的报价策略是_。（分数：2.00）A.投标报价可适当提高B.投标报价应适当降低C.按招标文件要求将规定的暂定款列入总报价即可 D.采用不平衡报价法解析：20.国际工程报价中，按照不同工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略时，报价可高一些的是_。（分数：2.00）A.工作简单、工程量大的项目B.竞争对手多的工程项目C.支付条件不理想的工程 D.支付条件好的工程解析：21.在国际工程投标报价中，当机械设备所占比重较大、使用的均衡性较差、搁置时间过长而使其费用增大时，机械使用费一般宜采用_进行计算。（分数：2.00）
31、A.定额估价法B.作业估价法 C.匡算估价法D.经验估价法解析：22.在国际工程项目建筑安装工程费用中，包括在合同中的暂列金额是_的备用金。（分数：2.00）A.承包方B.业主方 C.供货方D.咨询方解析：23.国际工程报价单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算，确定出每一分项的单价和合价。单价分析之前，应首先_。（分数：2.00）A.选择好适用的工程定额B.计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机械的基础单价 C.计算分项工程的单位工程量直接费D.对工程量清单中每一分项进行分析与计算解析：24.国际工程投标报价时总标价等于_费用项目之和。（分数：2.00）A.分项工程合价、分包工
32、程总价、暂定金额 B.分项工程合价、分包工程总价、开办费C.分项工程合价、分包工程总价、待摊费用D.分项工程合价、分包工程总价、利润解析：25.国际工程投标中，投标人作出最终报价前应对工期延误的影响、物价和工资上涨的影响等进行动态分析，其目的是_。（分数：2.00）A.从宏观上把握标价的合理性B.分析报价的竞争力C.明确投标项目预期利润的受影响水平 D.检查标价计算是否存在错误解析：26.国际工程报价的组成中，根据招标文件的规定，可以单独列入报价单的费用是_。（分数：2.00）A.现场管理费B.总部管理费C.开办费 D.税金解析：27.一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目
33、的报价，以期既不提高总价从而影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。这种报价技巧是_。（分数：2.00）A.不平衡报价 B.多方案报价C.“建议方案”报价D.先亏后盈报价解析：28.在国际工程报价中，作为决定性因素，对一个承包商的投标成功与否是一个极为关键的因素的是_。（分数：2.00）A.成本估算的准确性B.竞争程度 C.期望利润D.风险偏好解析：29.某国际工程投标过程中，投标人员在复核工程量时发现土方部分的工程量计算存在较大误差，其应采取的正确做法是_。（分数：2.00）A.按招标文件的工程量填报自己的报价，并在投标函中予以说明 B.按照有利的原则选择招标文件的工程量或自己核算的工程
34、量报价C.按招标文件的工程量和自己核算的工程量分别报价并加以说明D.按自己核算的正确的工程量计算报价，并在投标函中予以说明解析：30.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按_计算。（分数：2.00）A.投标人所在国预算价格B.材料设备出厂价格C.施工现场交货价格 D.当地市场价格解析：二、多项选择题(总题数：13，分数：40.00)31.根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有_。（分数：3.00）A.向发包人催促按约定支付工程结算价款 B.向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息
35、C.与发包人协商将该工程折价抵款 D.向人民法院申请将该工程依法拍卖 E.将该工程留置不予交付使用解析：解析 本题考查的竣工结算的方法。根据现行建设工程价款结算暂行办法，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以向发包人催促按约定支付工程结算价款；并可向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息。除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。32.根据建设工程施工合同(示范文本)，关于工程变更程序的说法，正确的有_。（分数：3.00）A.发包人若需对原工程设计进行变更，应提前 7
36、 天书面通知承包人B.工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应该重新报批 C.对于发包人的变更通知，承包人有权拒绝执行D.承包人在施工中提出的合理化建议涉及设计图样更改的，须经工程师同意 E.未经工程师同意，承包人擅自变更工程的，承包人应承担由此发生的相应费用 解析：解析 本题考查的是工程变更程序。建设工程施工合同(示范文本)条件下的工程变更的程序：(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。但是，变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发
37、包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图样和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求变更。 (2)承包人原因对原设计进行变更。施工中承包人不得为了施工方便而要求对原工程设计进行变更，承包人应当严格按照图样施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图样或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。工程师同意变更后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图样和说明。 未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采
38、用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。 (3)其他变更。从合同角度看，除设计变更外，其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。如双方对工程质量要求的变化(如涉及强制性标准的变化)、双方对工期要求的变化、施工条件和环境的变化导致施工机械和材料的变化等。这些变更的程序，首先应当由一方提出，与对方协商一致后，方可进行变更。33.工程量的正确计量是发包人向承包人支付工程进度款的前提和依据。工程计量的原则主要包括_。（分数：3.00）A.按合同文件中约定的方法进行计量 B.应该以施工方案、技术措施等作为工程计量的基本条件C.按承包人在履行合同义务过程中实际完成
39、的工程量计算 D.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图样范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量 E.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化应据实调整，正确计量 解析：34.现场签证是指发、承包双方现场代表(或其委托人)就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括_。（分数：3.00）A.施工合同范围以外零星工程的确认 B.施工单位原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量 D.符合施工合同规定的施工单位原因引起的工程量或费用增减E.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减，以及工程
40、变更导致的工程施工措施费增减 解析：35.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价确定方法包括_。（分数：3.00）A.当清单项目工程量的变化幅度超过 10%以内时，其综合单价应该调整B.已标价工程量清单中已有适用的综合单价，且工程量偏差为超过 15%的，应采用该项目的综合单价 C.已标价工程量清单有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定 D.已标价工程量清单没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行 E.该项工程量变化在合同约定幅度以上的，应全部执行新的综合单价解析：36.因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方分别
41、承担并调整工程价款的原则包括_。（分数：3.00）A.因工程本身损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由承包人承担B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用 C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担D.停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员的费用，由发包人承担 E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担。解析：37.下面关于竣工结算审查方法的描述，正确的有_。（分数：3.00）A.竣工结算应采用全面审查的方法 B.竣工结算可采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法C.采用总价合同的，应在合同价的基础上对合同约定可以调整的内容进行审查 D.采用单
42、价合同的，应审查施工图以内的各个分部分项工程量，并对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容进行审查 E.采用成本加酬金合同的，应依据合同约定的方法审查各个分部分项工程以及设计变更、工程洽商等内容的工程成本，并审查酬金及有关税费的取定 解析：38.国际工程投标总报价组成中，应计入现场管理费的有_。（分数：3.00）A.差旅交通费 B.临时设施工程费C.工程辅助费D.劳动保护费 E.检验试验费 解析：解析 本题考查的是国际工程投标的组成。现场管理费是指由于组织施工与管理工作而发生的各种费用，涵盖费用项目较多，主要包括下列几方面：工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣传费、固定资产使用费、国外生活设
43、施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用。39.影响国际工程投标报价决策的因素主要有_。（分数：3.00）A.成本估算的准确性 B.评标人员组成C.风险偏好 D.市场条件 E.竞争程度 解析：解析 本题考查的是国际工程投标报价决策的影响因素。国际工程投标报价决策的影响因素主要有：成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度和风险偏好等。40.国际工程投标报价前，对估价人员算出的暂时标价进行动态分析时要考虑的因素有_。（分数：3.00）A.工期延误的影响 B.分项工程量变化的影响C.地质勘察资料错误的影响D.物价和工资上涨的影响 E.汇率、贷款利率变化的影响 解析：解析 本题
44、考查的是国际工程投标报价的分析方法。标价的动态分析是假定某些因素发生变化，测算标价的变化幅度，特别是这些变化对目标利润的影响。该项分析类似于项目投资的敏感性分析，主要考虑工期延误、物价和工资上涨以及其他可变因素(投标人无法控制的，如汇率、贷款利率的变化、政策法规的变化等)的影响。41.国际工程投标报价中的待摊费包括_。（分数：3.00）A.现场管理费 B.总部管理费 C.税金 D.贷款利息 E.暂定金额解析：42.运用不平衡报价法时，可以把价格报得高一些的项目有_。（分数：3.00）A.开办费 B.土方工程 C.装饰工程D.预计今后工程量可能减少的项目E.工程内容说明不清的项目解析：解析 不平
45、衡报价法也称为前重后轻法。是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价从而影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法：能够早日结账收款的项目(如开办费、土石方工程、基础工程等)可以报得高一些，以利资金周转，后期工程项目(如机电设备安装工程、装饰工程等)可适当降低。经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可获得超额利润，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。设计图样不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价。43.国际工程投标报价中现场管理费包括_。（分数：4.00）A.临时设施费B.风险费C.固定资产使用费 D.劳动保护费 E.工具用具使用费 解析：
