1、建设工程法规及相关知识分类模拟 34 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(总题数：40，分数：100.00)1.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标2.某建设项目开标时间为 2015 年 3 月 1 日上午 9 点，某投标人由于交通拥堵于 2015 年 3 月 1 日上午 9点 5 分将投标文件送达，招标人的正确做法是_ 。（分数：2.50）A.拒收B.经招标办审查批准后，该投标可以
2、进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理3.关于投标保证金说法正确的是_ 。（分数：2.50）A.投标保证金最高不得超过 50 万元B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C.投标保证金不得采用银行保函方式D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金4.关于投标保证金的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 10C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证
3、金，但无需支付银行同期存款利息5.投标有效期内，投标人有_ 等行为的，其投标保证金应予以没收。（分数：2.50）A.撤销投标文件B.补正投标文件C.放弃中标D.澄清投标文件E.说明投标文件6.某工程项目标底是 900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为_ 。（分数：2.50）A.700 万元B.800 万元C.900 万元D.1000 万元7.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有_ 。（分数：2.50）A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C
4、.提供虚假的信用状况D.提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装8.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价 1020 万元，评标价 1010 万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报 1000 万元，与此对应的评标价为 990 万元，则双方订立的合同价应为_ 。（分数：2.50）A.1020 万元B.1010 万元C.1000 万元D.990 万元9.根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.评标委员会应当确定投标价格最低的
5、投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中确定中标人10.关于招标项目的说法，错误的有_ 。（分数：2.50）A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.履约保证金不得超过中标合同金额的 10D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人11.投标人或利害关系人对下列情形，可以从知道或应当知道之日起 10 日内直接向监管部门投诉的是_ 。（分数：2.50）A.对资格预审文件评标结果有异议的B.对评标结果有异议
6、的C.对开标有异议的D.认为中标人串通投标的12.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故_ 。（分数：2.50）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任13.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有
7、权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任14._ 建筑工程，可以接受联合体承包。（分数：2.50）A.大中型B.结构特别的C.结构复杂的D.涉及专利技术的15.关于联合体共同承包的说法正确的是_ 。（分数：2.50）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程16.关于建设工程分包的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将
8、其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人17.关于分包工程的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成18.关于建设单位工程发包的做法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单
9、位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买19.根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有_ 。（分数：2.50）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可20.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标
10、C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任21.根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有_ 。（分数：2.50）A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行义务或拖延履行保修义务的22.以下属于建造师不良行为，应记入其信用档案的有_ 。（分数：2.50）A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的C.泄漏商业秘密的D.因变更注册申报不及时影响执业，造成工程项目出现损失的E.不积
11、极配合有关部门监督检查的23.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，应作为施工企业_ 不良行为记入信用档案。（分数：2.50）A.资质B.承揽业务C.质量D.安全24.施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有_ 。（分数：2.50）A.将承包的工程转包或违法分包B.未取得安全生产许可证擅自进行生产C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.未向作业人员提供安全防护用具及防护服装E.未对涉及结构安全的试块、试件进行取样检测25.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为
12、记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.国务院建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可撤销公告D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于在全国公布的期限26._ 不属于建设工程合同。（分数：2.50）A.建设工程施工合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计合同D.建设工程监理合同27.建设单位向建材公司购买一批幕墙玻璃，建材公司委托运输公司送货。途中，因山洪暴发，运输车辆无法按时到达施工现场，致使幕墙工程分包单位停工。根据合同法，运输公司应当就此事及时通知_ 并在合理期限内提供证明。（分数：2.50）A.施工总承包单位B.建材公司C.幕墙分包单位D.建设单位28.承包人已经提
13、交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期_ 。（分数：2.50）A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准29.合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定方式有：按合同法相关规定执行；签订补充协议；按照交易习惯确定。这三种确定方式的正确适用顺序是_ 。（分数：2.50）A.B.C.D.30.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以_ 作为结算工程款的依据。（分数：2.50）A.双方达成的补
14、充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格31.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收32.建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明且协商不成，则应按照_ 履行。（分数：2.50）A.订立合同时承包人所在地的市场价格B.订立合同时工程所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行
15、合同时当地工程造价管理部门发布的价格33.某工程因发包人原因停建，承包人依法解除合同，承包人可以要求发包人赔偿的损失包括_ 。（分数：2.50）A.机械设备退场、倒运费用B.现场未使用建筑材料的积压、处置损失C.窝工、停工、遣散工人的合理费用D.未完工程的预期利润E.发包人订立合同时无法预见的意外损失34.一方当事人的违约行为导致工程受到损失时，对方及时采取了减损措施，支出的费用为 1 万元，工程最终实际损失为 7 万元。依据合同法的相关规定，违约方应承担的赔偿额为_ 万元。（分数：2.50）A.5B.6C.7D.835.下列建设工程合同中，属于无效合同的有_ 。（分数：2.50）A.施工企业
16、超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同36.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由_ 承担。（分数：2.50）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司37.关于无效合同的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.无效合同具有不可履行性B.建设工程
17、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益的是无效合同D.因故意或者过失造成对方财产损失的免责条款无效E.合同无效的，不影响合同中独立存在的有关解决争议的条款的效力38.下列合同债务中，可以转移的债务是_ 。（分数：2.50）A.经施工企业同意后，建设单位委托他人偿还部分工程欠款B.必须采用专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.施工合同中关于主体结构施工的债务39.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是_ 。（分数：2.50）
18、A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显示公平D.损害国家利益40.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定 3 天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效建设工程法规及相关知识分类模拟 34 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、不定项选择题(总题数：40，分数：100.00)1.关于建设工程施工承包
19、联合体的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织 C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标解析：解析 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。2.某建设项目开标时间为 2015 年 3 月 1 日上午 9 点，某投标人由于交通拥堵于 2015 年 3 月 1 日上午 9点 5 分将投标文件送达，招标
20、人的正确做法是_ 。（分数：2.50）A.拒收 B.经招标办审查批准后，该投标可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理解析：解析 未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。3.关于投标保证金说法正确的是_ 。（分数：2.50）A.投标保证金最高不得超过 50 万元B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C.投标保证金不得采用银行保函方式D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 解析：解析 投标有效期由招标文件事先规定，投标保证金有效期应当与投标有效期
21、一致。B 选项没有法律根据。4.关于投标保证金的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 10C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息解析：解析 投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。5.投标有效期内，投标人有_ 等行为的，其投标保证金应予以没收。（分数：2.50
22、）A.撤销投标文件 B.补正投标文件C.放弃中标 D.澄清投标文件E.说明投标文件解析：6.某工程项目标底是 900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为_ 。（分数：2.50）A.700 万元B.800 万元 C.900 万元D.1000 万元解析：解析 投标人不得以低于成本的报价竞标。7.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有_ 。（分数：2.50）A.使用伪造、变造的许可证件 B.提供虚假的财务状况或者业绩 C.提供虚假的信用状况 D.提供虚假的项目负责人劳动
23、关系证明 E.不同投标人的投标文件相互混装解析：解析 E 选项视为投标人相互串通投标。8.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价 1020 万元，评标价 1010 万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报 1000 万元，与此对应的评标价为 990 万元，则双方订立的合同价应为_ 。（分数：2.50）A.1020 万元 B.1010 万元C.1000 万元D.990 万元解析：解析 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致
24、。9.根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人 D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中确定中标人解析：解析 国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人。10.关于招标项目的说法，错误的有_ 。（分数：2.50）A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人可以与投标人就投标价格进行谈判 C.履
25、约保证金不得超过中标合同金额的 10D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人解析：解析 投标价格等实质性内容不能进行谈判。11.投标人或利害关系人对下列情形，可以从知道或应当知道之日起 10 日内直接向监管部门投诉的是_ 。（分数：2.50）A.对资格预审文件评标结果有异议的B.对评标结果有异议的C.对开标有异议的D.认为中标人串通投标的 解析：解析 A、B、C 选项均是先向招标人提出异议。12.某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故_ 。（分数：2.50）A.按约定由分包单位自行
26、承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任 解析：13.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.分包单位只对总承包单位承担责任解析：14._ 建筑工程，可以接受联合体承包。（分数：2.50）A.大中型B.结构特别的C.结构复杂的 D.涉及专利技术的解析：解析 大型建筑工程或者结
27、构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。15.关于联合体共同承包的说法正确的是_ 。（分数：2.50）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任 D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程解析：解析 共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。联合体各方对承包合同履行承担连带责任。两个以上不同资质等级(相同类别)的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。不同资质类别和等级不受此限制；
28、如甲是房屋建筑工程(类别)特级(等级)，乙是公路工程(类别)一级(等级)，甲乙组成联合体是房屋建筑工程特级，公路工程一级。16.关于建设工程分包的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可 B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人解析：解析 工程分包 劳务分包 需要建设单位认可或总承包合同约定 不需要建设单位认可 主体结构不得分包 主体结构中的劳务作业可以分包 施工总承包(专业承包)企业可以依法将 劳务作业分包给劳务分包企业 劳务分包企业不得将劳务再分包 17.关于分包工程的说法，正确的
29、是_ 。（分数：2.50）A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成 解析：解析 选项 A，分包单位可以要求总包单位提供付款担保，因为分包单位的工程款是由总包单位支付的；选项 B，中标人如果要进行分包，除在合同中明确写明外，需要经过建设单位同意才可以进行专业分包；选项 C，中标人(总包)和分包人就分包工程对建设单位承担连带责任。18.关于建设单位工程发包的做法
30、，正确的是_ 。（分数：2.50）A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位 C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买解析：解析 禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设单位不得直接指定分包工程承包人。合同中约定由施工企业自行购买，禁止建设单位指定采购。19.根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有_ 。（分数：2.50）A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包
31、工程业务 E.劳务作业分包可不经建设单位认可 解析：解析 禁止超越资质等级承接工程。建设单位不得直接指定分包工程承包人。建设单位推荐的分包单位，总承包单位可以拒绝。20.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.甲、乙应承担连带赔偿责任 B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任解析：解析 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的
32、损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。21.根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有_ 。（分数：2.50）A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工 E.未履行义务或拖延履行保修义务的 解析：解析 节能、保修属于质量不良。A允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程资质不良。B将承揽的工程转包或违法分包承揽业务不良。C施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的安全不良。22.以下属于建造师不良行为，应记入其信用档案的有_ 。（分数：
33、2.50）A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的 C.泄漏商业秘密的 D.因变更注册申报不及时影响执业，造成工程项目出现损失的E.不积极配合有关部门监督检查的 解析：解析 A、D 选项属于企业不良行为。23.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，应作为施工企业_ 不良行为记入信用档案。（分数：2.50）A.资质 B.承揽业务C.质量D.安全解析：24.施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有_ 。（分数：2.50）A.将承包的工程转包或违法分包B.未取得安全生产许可证擅自进行生产 C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 D.未
34、向作业人员提供安全防护用具及防护服装 E.未对涉及结构安全的试块、试件进行取样检测解析：解析 将承包的工程转包或违法分包属于承揽业务不良行为。未对涉及结构安全的试块、试件进行取样检测属于工程质量不良行为。25.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.国务院建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可撤销公告D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于在全国公布的期限解析：解析 属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的
35、不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月。26._ 不属于建设工程合同。（分数：2.50）A.建设工程施工合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计合同D.建设工程监理合同 解析：解析 建设工程合同可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。27.建设单位向建材公司购买一批幕墙玻璃，建材公司委托运输公司送货。途中，因山洪暴发，运输车辆无法按时到达施工现场，致使幕墙工程分包单
36、位停工。根据合同法，运输公司应当就此事及时通知_ 并在合理期限内提供证明。（分数：2.50）A.施工总承包单位B.建材公司 C.幕墙分包单位D.建设单位解析：解析 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。28.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期_ 。（分数：2.50）A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准解析：解析 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。29.合同生效后，当事人就价款或者报酬没有
37、约定或者约定不明确的，可以采用的确定方式有：按合同法相关规定执行；签订补充协议；按照交易习惯确定。这三种确定方式的正确适用顺序是_ 。（分数：2.50）A.B.C.D. 解析：解析 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容：(1)有约定，按约定；(2)无约定，协议补充；(3)不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯；(4)按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；履行期限不明确的，随时履行(1)(2)(3)(4)为递进关系)。30.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不
38、同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以_ 作为结算工程款的依据。（分数：2.50）A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同 C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格解析：解析 “黑白合同”应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。31.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息 C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收解析：解析 A
39、 选项建设部的部门规章规定禁止垫资，双方约定的垫资条款有效；C 选项发包人可不支付利息；D 选项无根据。32.建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明且协商不成，则应按照_ 履行。（分数：2.50）A.订立合同时承包人所在地的市场价格B.订立合同时工程所在地的市场价格 C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时当地工程造价管理部门发布的价格解析：33.某工程因发包人原因停建，承包人依法解除合同，承包人可以要求发包人赔偿的损失包括_ 。（分数：2.50）A.机械设备退场、倒运费用 B.现场未使用建筑材料的积压、处置损失 C.窝工、停工、遣散工人的合理费用 D.未完工程的预期利润 E.
40、发包人订立合同时无法预见的意外损失解析：解析 损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益(直接损失+间接损失)，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失。34.一方当事人的违约行为导致工程受到损失时，对方及时采取了减损措施，支出的费用为 1 万元，工程最终实际损失为 7 万元。依据合同法的相关规定，违约方应承担的赔偿额为_ 万元。（分数：2.50）A.5B.6C.7D.8 解析：解析 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。35.下列建设工程合同中，属于无效合同的有_ 。（分数：2.50）A.施工企业超越资质等级订立的合
41、同 B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同解析：解析 B、D、E 选项属于可撤销合同。36.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误 2 天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由_ 承担。（分数：2.50）A.三方共同B.水泥厂C.承包商 D.运输公司解析：解析 标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，
42、交付之后由买受人承担。37.关于无效合同的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.无效合同具有不可履行性 B.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益的是无效合同D.因故意或者过失造成对方财产损失的免责条款无效E.合同无效的，不影响合同中独立存在的有关解决争议的条款的效力 解析：解析 建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支
43、持。 一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益的是可撤销合同。因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。38.下列合同债务中，可以转移的债务是_ 。（分数：2.50）A.经施工企业同意后，建设单位委托他人偿还部分工程欠款 B.必须采用专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C.委托监理合同中监理单位的主债务D.施工合同中关于主体结构施工的债务解析：39.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是_ 。（分数：2.50）A.违背当事人的意志B.乘人之危C.显示公平D.损害国家利益 解析：解析 欺诈胁迫订立的合同，损害国家利益的，无效；未损害国家利益的，可撤销。40.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定 3 天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是_ 。（分数：2.50）A.甲与乙、丙之间的合同均有效 B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效解析：解析 丙不知情，法律应当保护善意相对人的合法权益，乙、丙之间的合同均有效。
