1、建设工程法规及相关知识分类模拟 20 及答案解析(总分：78.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：78.00)1.甲承包商于 6 月 10 日向发包人送交了竣工验收报告，6 月 12 日竣工验收为不合格。发包人要求甲承包商进行修改。修改后，甲承包商于 6 月 28 日再次提交了竣工验收报告，7 月 1 日竣工验收合格。则该建设工程的实际竣工日期是_。（分数：2.00）A.6 月 10 日B.6 月 12 日C.6 月 28 日D.7 月 1 日2.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过_。（分数：2.00）A
2、.1 小时B.2 小时C.12 小时D.24 小时3.根据合同法，下列合同转让合法生效的是_。（分数：2.50）A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，使让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的 1 万元债权转让给第三人，并打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位4.关于知识产权的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定
3、的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果5.在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的不包括_的人民法院。（分数：2.00）A.合同履行地B.合同纠纷发生地C.合同签订地D.标的物所在地6.根据建筑业企业资质等级标准中规定，“单项建安合同在 8000 万元的房屋建筑工程”，属于_近 5 年内可选择的承包工程业绩。（分数：2.00）A.特级企业B.一级企业C.二级企业D.三级企业7.根据建设工程质量管理条例第 31 条的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在_
4、监督下现场取样，并送于具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（分数：2.00）A.建设单位B.工程监理单位C.建设单位或工程监理单位D.建设单位和工程监理单位8.根据招标投标法，下列关于开标程序的说法中，正确的是_。（分数：2.00）A.开标时间晚于提交投标文件截止时间B.开标时间发生修改，应以书面形式通知所有招标文件的收受人C.投标文件的密封情况由招标人负责检查D.招标人应当委托招标代理机构当众拆封收到的所有投标文件9._是招标人按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点，当众开启所有投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容的过程。（分数：2.50）A.开标B.招
5、标C.评标D.议标10.非企业法人不包括_。（分数：2.00）A.行政法人B.事业法人C.机关法人D.社团法人11.中华人民共和国标准化法属于_。（分数：2.00）A.民法商法B.行政法C.经济法D.社会法12.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请_。（分数：2.00）A.法律援助B.支付令C.社会救济D.依法制裁用人单位13.在某项工程的施工过行程中，施工作业人员发现此设计中存在某些问题，并交由项目负责人处理，则该工程设计的修改应当由_来负责。（分数：2.00）A.项目负责为B.施工企业C.原设计单位D.施工作业人员14.按照劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争
6、议申请仲裁的时效期间为_。（分数：2.00）A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年15.下列属于买卖合同中出卖人义务的是_。（分数：1.00）A.支付价款的义务B.转移标的物所有权的义务C.受领标的物的义务D.对标的物进行检验和及时通知的义务16.某建设单位出具的银行保函中，保证人为_。（分数：0.50）A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业17.招标投标法第 28 条规定：“招标人收到投标文件后，应当_，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”（分数：2.50）A.登记备案B.签收送审C.集中上报D.签收保存18.下列提起行政诉讼的事项
7、中，人民法院不予受理的是_（分数：2.00）A.因甲建设单位压缩合同约定的工期而处以罚款B.因乙施工单位参与串通投标而处以没收违法所得C.因丙工程监理单位转让工程监理业务而处以吊销资质证书D.因建设行政主管部门的工作人员丁在执法中玩忽职守而处以开除19.关于保证分类的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.保证一般分为一般保证和连带保证B.一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证C.连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务，债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任20.下列不属于导致合同变更与撤销的原
8、因是_。（分数：2.00）A.显失公平B.因欺诈、胁迫而损害国家利益C.重大误解D.乘人之危21.对于无偿的委托合同，因受托人的原因给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失的情形是_（分数：2.00）A.受托人有过错B.受托人有重大过失C.受托人死亡D.受托人被辞退22.甲、乙两家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份参加某工程的投标。该共同投标协议约定，甲和乙各按 70%和 30%的比例分享利润和分担债务。下列关于甲、乙联合体的表述，正确的是_。（分数：2.00）A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人B.若该联合体中标，甲、乙应当共同与招标人签订合同C.若
9、甲不能履行债务，乙有权拒绝履行全部债务D.若甲清偿全部债务后，不能解除乙的履行义务23.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是_。（分数：2.00）A.投资 45 万元的厂房B.造价为 60 万元的管道安装工程C.建筑面积为 250 平方米的装修工程D.建筑面积为 380 平方米的修缮工程24.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是_。（分数：2.00）A.没收B.扣押C.查封D.勘验25.没有资质的实际施工企业甲借用有资质的建筑施工企业的名义与 A 公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程经竣工验收合格，甲要求 A 公司按照合同约定支
10、付工程价款，遭 A 公司拒绝，遂起纠纷，诉至法院。关于本案处理的说法中，正确的是_（分数：2.00）A.合同有效，应参照合同约定支付工程价款B.合同无效，不应支付工程价款C.合同无效，应由法院规定应支付的工程价款D.合同无效，应参照合同约定支付工程价款26.某工程施工过程中，承包人将工程隐蔽部位覆盖后，发包人对质量提出质疑，并要求承包人对已覆盖的部位揭开重新检查。对此，费用、工期和利润的承担原则是_（分数：2.00）A.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润C.经检查证明工程
11、质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期D.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期27.银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保函时，应采取的正确方式是_。（分数：2.00）A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定28.施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当_。（分数：2.00）A.返还财产B.负责返修C.赔偿损失D.支付违约金29.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是由设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是_。（分数：1.00）A.设计人应负责返修，费用
12、由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修30.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确的是_（分数：1.00）A.单位负责人接到报告后，应当于 2 小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告31.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向_报告。（分数：2.00）A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包
13、人代表D.建设工程安全生产监督站32.关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是_。（分数：1.00）A.违反工程建设标准强制性条文有可能承担行政责任B.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力C.定额不属于工程建设标准范围D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为33.注册商标的有效期为 10 年，其计算起始日为_。（分数：2.50）A.核准注册之日B.提出申请之日C.续展申请之日D.初审公告之日34.在民事案件中，有关先予执行的说法错误的是_。（分数：2.00）A.仅限于当事人诉讼请求的范围B.根据当事人的申请开始C.申请人必须提供担保D.申请人败诉的，应返还先予执行取得的
14、利益并赔偿被申请人的损失35.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯_。（分数：2.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪36.下列关于企业信用档案的表述正确的是_。（分数：2.00）A.企业信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意37.施工单位的项目负责人应当由取得_的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产
15、责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。（分数：2.50）A.安全资格B.建造师资格C.相应执业资格D.项目经理资格38.作业人员在进人新的施工现场前_（分数：2.50）A.可以不接受安全教育培训B.必须接受安全教育培训C.只有危险岗位才需要安全教育培训D.只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训39.根据劳动合同的相关规定，企业的集体合同应当由_与企业订立。（分数：2.00）A.企业绝大部分职工B.企业每一名职工C.企业工会D.企业人事部门负责人40.2012 年 2 月 25 日
16、，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一份钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢 200t，单价以国家规定的指导价为基准下调 2%，交货日期为 2012 年 3 月 25 日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨 5000 元，浮动范围上下各 10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时交货，直到 2012 年 4 月 25 日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨 6000 元，浮动范围上下各 10%。甲公司应当以每吨_元的价格向乙公司支付货款。（分数：2.00）A.5000B.4900C.6000D.5880建设工程法规及相关知识分类模拟
17、 20 答案解析(总分：78.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：78.00)1.甲承包商于 6 月 10 日向发包人送交了竣工验收报告，6 月 12 日竣工验收为不合格。发包人要求甲承包商进行修改。修改后，甲承包商于 6 月 28 日再次提交了竣工验收报告，7 月 1 日竣工验收合格。则该建设工程的实际竣工日期是_。（分数：2.00）A.6 月 10 日B.6 月 12 日C.6 月 28 日 D.7 月 1 日解析：解析 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的
18、日期。2.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过_。（分数：2.00）A.1 小时B.2 小时 C.12 小时D.24 小时解析：解析 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时。3.根据合同法，下列合同转让合法生效的是_。（分数：2.50）A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，使让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的 1 万元债权转让给第三人，并打电话通知了乙 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工
19、企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位解析：解析 选项 A、C 错，债务转移需债权人同意。选项 B 正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。选项 D 错，监理合同依法不得转让。4.关于知识产权的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果解析：解析 权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的专有权利。知识产权可以分为两大类：一类是著
20、作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权。我国知识产权包括著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果。其中，前三类权利构成了我国知识产权的主体，在建设活动中也主要是这三种知识产权。5.在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的不包括_的人民法院。（分数：2.00）A.合同履行地B.合同纠纷发生地 C.合同签订地D.标的物所在地解析：解析 根据民事诉讼法第 34 条的规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖
21、，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。6.根据建筑业企业资质等级标准中规定，“单项建安合同在 8000 万元的房屋建筑工程”，属于_近 5 年内可选择的承包工程业绩。（分数：2.00）A.特级企业B.一级企业C.二级企业 D.三级企业解析：解析 本题考查的是企业资质的法定条件和等级。8000 万元的房屋建筑合同，属于二级企业可选的承包工程业绩。7.根据建设工程质量管理条例第 31 条的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在_监督下现场取样，并送于具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（分数：2.00）A.建设单位B.工程监理单位C.建设单位或工程监理单位 D.建设
22、单位和工程监理单位解析：解析 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。8.根据招标投标法，下列关于开标程序的说法中，正确的是_。（分数：2.00）A.开标时间晚于提交投标文件截止时间B.开标时间发生修改，应以书面形式通知所有招标文件的收受人 C.投标文件的密封情况由招标人负责检查D.招标人应当委托招标代理机构当众拆封收到的所有投标文件解析：解析 本题考查开标程序。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，A 错误。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，C 错
23、误。“经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标的其他主要内容”，此处并未要求必须由招标代理机构负责拆封，D 错误。9._是招标人按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点，当众开启所有投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容的过程。（分数：2.50）A.开标 B.招标C.评标D.议标解析：解析 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。10.非企
24、业法人不包括_。（分数：2.00）A.行政法人B.事业法人C.机关法人 D.社团法人解析：解析 本题考核法人的分类。法人可以分为企业法人和非企业法人。非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。11.中华人民共和国标准化法属于_。（分数：2.00）A.民法商法B.行政法C.经济法 D.社会法解析：解析 本题考查的是法律体系的基本框架。中华人民共和国标准化法属于经济法。12.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请_。（分数：2.00）A.法律援助B.支付令 C.社会救济D.依法制裁用人单位解析：解析 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动
25、报酬。劳动合同法第三十条第二款规定，用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。13.在某项工程的施工过行程中，施工作业人员发现此设计中存在某些问题，并交由项目负责人处理，则该工程设计的修改应当由_来负责。（分数：2.00）A.项目负责为B.施工企业C.原设计单位 D.施工作业人员解析：解析 本题考核按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。建筑法规定，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。14.按照劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲
26、裁的时效期间为_。（分数：2.00）A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年 解析：解析 本题考核劳动争议的解决。按照劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。15.下列属于买卖合同中出卖人义务的是_。（分数：1.00）A.支付价款的义务B.转移标的物所有权的义务 C.受领标的物的义务D.对标的物进行检验和及时通知的义务解析：16.某建设单位出具的银行保函中，保证人为_。（分数：0.50）A.监理单位B.银行 C.建设单位D.施工企业解析：解析 某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选 B。17.招标
27、投标法第 28 条规定：“招标人收到投标文件后，应当_，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”（分数：2.50）A.登记备案B.签收送审C.集中上报D.签收保存 解析：解析 招标投标法第 28 条规定，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。故选 D项。18.下列提起行政诉讼的事项中，人民法院不予受理的是_（分数：2.00）A.因甲建设单位压缩合同约定的工期而处以罚款B.因乙施工单位参与串通投标而处以没收违法所得C.因丙工程监理单位转让工程监理业务而处以吊销资质证书D.因建设行政主管部门的工作人员丁在执法中玩忽职守而处以开除 解析：解析 行政诉
28、讼法规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼中包括对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的。故选项 A、B、C 提起的行政诉讼应予受理。第十三条规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。故选项 D 提起的行政诉讼不予受理。19.关于保证分类的说法不正确的是_。（分数：2.50）A.保证一般分为一般保证和连
29、带保证B.一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证C.连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务，债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任 解析：解析 保证方式有一般保证和连带保证。一般保证是指债权人和保证人约定，在债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式。一般保证的保证人对债权人享有先诉抗辩权。债权人在被担保的债权未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，保证人可以拒绝承担保证责任。连带保证是指保证人和主债务人对债权人承担连带清偿责任。在主债务人不能履行债务时，债权人可
30、以请求主债务人履行债务，也可以请求保证人承担保证责任。连带保证一般发生与当事人的约定，但是，如果当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按连带保证承担保证责任。20.下列不属于导致合同变更与撤销的原因是_。（分数：2.00）A.显失公平B.因欺诈、胁迫而损害国家利益 C.重大误解D.乘人之危解析：解析 导致合同变更与撤销的原因是，重大误解；显失公平；因欺诈、胁迫而订立的合同；乘人之危而订立的合同未损害国家利益。21.对于无偿的委托合同，因受托人的原因给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失的情形是_（分数：2.00）A.受托人有过错B.受托人有重大过失 C.受托人死亡D.受托人被辞退解析：
31、解析 有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。22.甲、乙两家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份参加某工程的投标。该共同投标协议约定，甲和乙各按 70%和 30%的比例分享利润和分担债务。下列关于甲、乙联合体的表述，正确的是_。（分数：2.00）A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人B.若该联合体中标，甲、乙应当共同与招标人签订合同 C.若甲不能履行债务，乙有权拒绝履行全部债务D.若甲清偿全部债务后，不能解除乙的履行义务解析：解析 招标投
32、标法第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。题中，若甲不能履行债务，乙无权拒绝履行全部债务；若甲清偿了全部债务，则可以解除乙的履行义务。甲、乙之间是连带责任关系。
33、23.下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是_。（分数：2.00）A.投资 45 万元的厂房B.造价为 60 万元的管道安装工程C.建筑面积为 250 平方米的装修工程 D.建筑面积为 380 平方米的修缮工程解析：解析 本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。建筑面积小于 300 平米的建筑工程，属于限额以下的小型工程，不需要申请施工许可证。24.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是_。（分数：2.00）A.没收 B.扣押C.查封D.勘验解析：解析 根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第 24 条的规定，人民法院进行证据保全，
34、可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。A项不是证据保全方法。25.没有资质的实际施工企业甲借用有资质的建筑施工企业的名义与 A 公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程经竣工验收合格，甲要求 A 公司按照合同约定支付工程价款，遭 A 公司拒绝，遂起纠纷，诉至法院。关于本案处理的说法中，正确的是_（分数：2.00）A.合同有效，应参照合同约定支付工程价款B.合同无效，不应支付工程价款C.合同无效，应由法院规定应支付的工程价款D.合同无效，应参照合同约定支付工程价款 解析：解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条
35、规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。26.某工程施工过程中，承包人将工程隐蔽部位覆盖后，发包人对质量提出质疑，并要求承包人对已覆盖的部位揭开重新检查。对此，费用、工期和利润的承担原则是_（分数：2.00）A.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润C.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期 D.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期
36、解析：解析 承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应当遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。27.银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保函时，应采取的正确方式是_。（分数：2.00）A.书面形式 B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定解析：解析 实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但书面合同是法律或当事人必须具备特定形式的合
37、同，故答案为 A。28.施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当_。（分数：2.00）A.返还财产B.负责返修 C.赔偿损失D.支付违约金解析：解析 本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。29.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是由设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是_。（分数：1.00）A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格
38、，承包人不负责返修解析：解析 返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。施工单位在“先行维修”的时候“先行承担”了相应费用，事后再根据责任划分判断该费用是自行承担还是向发包人索赔。30.根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说
39、法正确的是_（分数：1.00）A.单位负责人接到报告后，应当于 2 小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告 D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告解析：解析 生产安全事故报告和调查处理条例第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有
40、关部门报告。31.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向_报告。（分数：2.00）A.兼职安全巡查员 B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站解析：32.关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是_。（分数：1.00）A.违反工程建设标准强制性条文有可能承担行政责任 B.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力C.定额不属于工程建设标准范围D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为解析：解析 违反工程建设标准强制性条文有可能承担行政责任。33.注册商标的有效期为 10 年，其计算起始日为_。（分数：2.50）A.核准注册之日
41、 B.提出申请之日C.续展申请之日D.初审公告之日解析：34.在民事案件中，有关先予执行的说法错误的是_。（分数：2.00）A.仅限于当事人诉讼请求的范围B.根据当事人的申请开始C.申请人必须提供担保 D.申请人败诉的，应返还先予执行取得的利益并赔偿被申请人的损失解析：解析 人民法院根据案件具体情况来决定是否要求申请人提供担保。如果认为有必要让申请人提供担保，可以责令其提供；不提供的，驳回申请。35.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯_。（分数：2.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪 D.以其他方式危害公共
42、安全罪解析：解析 根据刑法第 137 条规定，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 工程重大安全事故罪的犯罪构成及其特征是：(1)构成本罪的主体是单位，建设单位、设计单位、施工单位及工程监理单位均可构成本罪；(2)犯罪客体，是违反了公共安全和国家有关工程建设管理方面的法律制度；(2)构成本罪的主观方面是故意；(3)客观方面表现为违反了国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。36.下列关于企业信
43、用档案的表述正确的是_。（分数：2.00）A.企业信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况 D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意解析：解析 建筑业企业资质管理规定第三十二条规定，建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。37.施工单位的项目负责人应当由取得_的人员担任
44、，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。（分数：2.50）A.安全资格B.建造师资格C.相应执业资格 D.项目经理资格解析：解析 国家规定施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任。故选 C 项。38.作业人员在进人新的施工现场前_（分数：2.50）A.可以不接受安全教育培训B.必须接受安全教育培训 C.只有危险岗位才需要安全教育培训D.只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训解析：解析 建设工程安全生产管理务例第 37 条规定，
45、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。故选 B 项。39.根据劳动合同的相关规定，企业的集体合同应当由_与企业订立。（分数：2.00）A.企业绝大部分职工B.企业每一名职工C.企业工会 D.企业人事部门负责人解析：解析 企业职工一方与用人单位通过平等协商，可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立；尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。40.201
46、2 年 2 月 25 日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一份钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢 200t，单价以国家规定的指导价为基准下调 2%，交货日期为 2012 年 3 月 25 日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨 5000 元，浮动范围上下各 10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时交货，直到 2012 年 4 月 25 日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨 6000 元，浮动范围上下各 10%。甲公司应当以每吨_元的价格向乙公司支付货款。（分数：2.00）A.5000B.4900 C.6000D.5880解析：解析 本题考查的是买卖合同的法律规定。政府指导价商品，逾期交付标的物，就低原则，按5000 元计，再下调 2%。
