1、建设工程法规及相关知识分类模拟 19 及答案解析(总分：78.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：78.00)1.下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务是_（分数：2.50）A.保证安全生产投人B.审查安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.对建设工程项目的安全施工负责2.联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金对_具有约束力。（分数：2.50）A.联合体的牵头人B.联合体各成员C.招标单位D.未支付保证金的其他成员3.民事_是指民事法律关系主体在法定范围内有权进行各种民事活动。（分数：2.50）A.活动B.权利C
2、.义务D.资格4.施工许可证的申请及领取_负责。（分数：2.00）A.均由建设单位B.申请由建设单位，领取由施工单位C.均由施工单位D.申请由施工单位，领取由建设单位5.下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员B.施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.建筑施工企业的法定代表人对项目的安全施工负责6.北京市建筑市场管理条例属于_。（分数：2.00）A.行政法规B.地方性法规C.司法解释D.部门规章7.关于重大劳动安全事故罪的客观方面，下列说法正
3、确的是_。（分数：2.00）A.安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，造成严重后果B.生产、作业中违反有关安全管理规定，造成严重后果C.生产过程中，监理机构擅自降低工程质量标准，造成严重后果D.设计单位违反国家规定，设计出不合格的施工方案，造成严重后果8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少_前。以书面形式通知所有招标文件收受人。（分数：2.00）A.10 日B.15 日C.20 日D.30 日9.下列关于担保的说法中，正确的是_（分数：2.00）A.担保是一种用益物权B.担保只能根据双方约定产生C.反担保适用担保法D.担保合同是主合同
4、10.2012 年 5 月 14 日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中错误的是_。（分数：2.00）A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效11.发证机关在收到建设单位报送的建筑工程施工许可证申请表和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起_
5、日内颁发施工许可证。（分数：2.00）A.15B.20C.30D.6012.张某被施工现场的建筑坠落物砸伤，住院治疗花去医疗费 2000 元。张某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。张某向人民法院提交的医院诊断证明属于_。（分数：2.00）A.书证B.鉴定意见C.证人证言D.勘验笔录13.甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张。关于仲裁裁决的说法，下列正确的是_。（分数：2.00）A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决B.应该按甲的意见做出仲裁裁决C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁
6、决，仲裁裁决中如实记录乙、丙的意见14.安全生产责任事故调查的处理应当按照_的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。（分数：2.50）A.实事求是、尊重科学B.实事求是、依法办事C.重证据、重调查研究D.实事求是、就地解决15.建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起_内申请延期。（分数：2.00）A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.9 个月16.在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是_。（分数：2.50）A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理17.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约
7、定著作权的归属，图样由甲设计师完成，则图样的著作权归_。（分数：2.50）A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有D.建设单位独自所有18.甲某欠乙某 5 万元，丙某欠甲某 5 万元，均已届清偿期，甲一直不行使对丙的债权，致使自身无力向乙清偿 5 万元债务，则乙_。（分数：2.00）A.只能向甲行使债权B.可以代为行使甲对丙的债权C.必须以甲的名义对丙行使债权D.以上说法均不正确19.按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向_作详细说明。（分数：2.00）A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构20.李
8、某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业_。（分数：2.00）A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限的劳动合同C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工21.作业人员在进入新的施工现场前_。（分数：2.50）A.可以不接受安全教育培训B.必须接受安全教育培训C.只有危险岗位才需要安全教育培训D.只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训22.某国有施工企
9、业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了 a 集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给 a 集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由_承担。（分数：2.00）A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例23.行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审人民法院可以采取的措施不包括_。（分数：1.00）A.对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨B.在规定期限内不执行的，从期满之日起，对该行政机关负责人给予行政拘留的处罚C.向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议D.拒不执行判决、裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究
10、主管人员和直接责任人员的刑事责任24.根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是_。（分数：2.00）A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同25.招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是_。（分数：2.00）A.中标结果不必通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金C.中标结果不必通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金26.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向_报告。（分数：2.00）A.
11、生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人D.国家安全生产监管部门27.因设计变更导致建设工程量或质量发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照_建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。（分数：1.00）A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地28.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告_。（分数：2.00）A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.含(自治州、直辖市)安全生产监督管理部门29.根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至
12、投标人提交投标文件截止之日止，最短为_日。（分数：1.00）A.5B.20C.10D.1530.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起_天内，对符合条件的申请颁发施工许可证。（分数：2.00）A.10B.15C.30D.6031.债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人债权转让_。（分数：2.00）A.必须得到债务人的同意B.必须得到债权人的同意C.不需得到债务人的同意D.不需得到债权人的同意32.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标
13、无效。责令改正，可以处中标项目金额_的罚款。（分数：0.50）A.3上 5以下B.10以上 15以下C.5以上 10以下D.15以上 20以下33.刘某委托张某为其购买国家禁止交易的古董，张某对此知情却仍然代其购买，则由_。（分数：2.00）A.被代理人和代理人负连带责任B.被代理人承担责任C.被代理人和第三人负连带责任D.代理人和第三人负连带责任34.依据我国建设工程质量管理条例的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人_。（分数：2.00）A.可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工损失C.可以顺延工程
14、日期，并有权要求赔偿窝工损失D.有权要求赔偿停工、窝工等损失35.负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是_。（分数：2.00）A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构36.同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据相关法律规定，该联合体应当按照_的资质等级许可范围承揽工程。（分数：2.00）A甲B乙C丙D.三家内部约定37.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是_。（分数：0.50）A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以
15、将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包38.二级注册建造师岳某是某项目经理部的项目经理。在其出差到外地学习期间，项目上有一份岳某签字并加盖执业印章的工程施工管理文件急需临时进行修改，但岳某无法及时赶回。在此情况下，可_。（分数：2.50）A.由项目总工程师代为修改B.由该施工企业法定代表人代为修改C.由该施工企业总工程师代为修改D.由该施工企业指定另一名二级注册建造师代为修改39.行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，规章制订者是_。（分数：2.00）A.人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.国家行政机
16、关40.下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是_。（分数：2.00）A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人B.两个不同资质等级的单位联合共同承包C.提倡对建筑工程实行总承包D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程建设工程法规及相关知识分类模拟 19 答案解析(总分：78.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：78.00)1.下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务是_（分数：2.50）A.保证安全生产投人B.审查安全技术措施或专项施工方案 C.对施工现场的安全生产负总责D.对建设工程项目的安全施工负责解析：解析 建设工程安全生产管理条例第 14
17、 条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。这也是监理单位的责任和义务，故选 B 项。2.联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金对_具有约束力。（分数：2.50）A.联合体的牵头人B.联合体各成员 C.招标单位D.未支付保证金的其他成员解析：解析 工程建设项目施工招标投标办法第 45 条规定：联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。故选 B 项。3.民事_是指民事法律关系主体在法定范围内有权进行各种民事活动。（分数：2.
18、50）A.活动B.权利 C.义务D.资格解析：解析 民事权利包含以下含义：(1)权利是法律关系的主体享有的利益范围或者为某种行为的可能性；(2)权利是权利主体要求他人实施某种行为或者不实施某种。4.施工许可证的申请及领取_负责。（分数：2.00）A.均由建设单位 B.申请由建设单位，领取由施工单位C.均由施工单位D.申请由施工单位，领取由建设单位解析：解析 本题考核施工许可证的申请主体。建设单位(又称业主或项目法人)是建设项目的投资者，为建设项目开工和施工单位进场做好各项前期准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或者其他单位。5.下列关
19、于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是_。（分数：2.00）A.应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员B.施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.建筑施工企业的法定代表人对项目的安全施工负责解析：解析 本题考查的是施工单位的安全生产责任。选项 A，专职安全生产管理人员根据企业经营规模、设备管理和生产需要配备；选项 C，专职人员指其专门负责安全，并不是指必须常驻现场；选项 D，施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责。6.北京市建筑市场管理条例属于_。（分数：2.00）A.行政法规B.地方性法规 C.司法解释D
20、.部门规章解析：解析 本题考查的是法的形式和效力层级。北京市建筑市场管理条例属于地方性法规。7.关于重大劳动安全事故罪的客观方面，下列说法正确的是_。（分数：2.00）A.安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，造成严重后果 B.生产、作业中违反有关安全管理规定，造成严重后果C.生产过程中，监理机构擅自降低工程质量标准，造成严重后果D.设计单位违反国家规定，设计出不合格的施工方案，造成严重后果解析：解析 本题考核重大劳动安全事故罪的客观方面，表现为安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。选项 B 属于重大责任事故罪的客观方面；选项 C、D
21、属于工程重大安全事故罪的客观方面。8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少_前。以书面形式通知所有招标文件收受人。（分数：2.00）A.10 日B.15 日 C.20 日D.30 日解析：解析 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。9.下列关于担保的说法中，正确的是_（分数：2.00）A.担保是一种用益物权B.担保只能根据双方约定产生C.反担保适用担保法 D.担保合同是主合同解析：解析 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行
22、债务实现债权人的权利的法律制度。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。10.2012 年 5 月 14 日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中错误的是_。（分数：2.00）A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理
23、D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效 解析：解析 本题考查的是招标基本程序。根据招标文件要求，某投标人提交的投标文件有投标单位盖章，但是没有法人代表签字，此情况应作废标处理。11.发证机关在收到建设单位报送的建筑工程施工许可证申请表和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起_日内颁发施工许可证。（分数：2.00）A.15 B.20C.30D.60解析：解析 发证机关在收到建设单位报送的建筑工程施工许可证申请表和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起 15 日内颁发施工许可证。12.张某被施工现场的建筑坠落物砸伤，住院治疗花去医疗费 2000 元。
24、张某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。张某向人民法院提交的医院诊断证明属于_。（分数：2.00）A.书证 B.鉴定意见C.证人证言D.勘验笔录解析：解析 书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。本题中，张某向人民法院提交的医院的诊断证明能够通过其内容记载证明张某的医疗花费，因此属于书证。13.甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张。关于仲裁裁决的说法，下列正确的是_。（分数：2.00）A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决 B.应
25、该按甲的意见做出仲裁裁决C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D.按照甲的意见做出仲裁裁决，仲裁裁决中如实记录乙、丙的意见解析：解析 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。14.安全生产责任事故调查的处理应当按照_的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。（分数：2.50）A.实事求是、尊重科学 B.实事求是、依法办事C.重证据、重调查研究D.实事求是、就地解决解析：解析 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时
26、、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。15.建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起_内申请延期。（分数：2.00）A.1 个月B.3 个月 C.6 个月D.9 个月解析：解析 建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者延期超过时限的施工许可证白行废止。16.在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是_。（分数：2.50）A.合同 B.侵权行为C.不当得
27、利D.无因管理解析：解析 合同是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。17.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图样由甲设计师完成，则图样的著作权归_。（分数：2.50）A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有 C.建设单位和甲设计师共同所有D.建设单位独自所有解析：解析 该题考查的是委托作品的著作权，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受委托人，该题中的受委托人是设计单位和甲设计师，故答案选 B。18.甲某欠乙某 5 万元，丙某欠甲某 5 万元，均已届清偿期，甲一直不行使
28、对丙的债权，致使自身无力向乙清偿 5 万元债务，则乙_。（分数：2.00）A.只能向甲行使债权B.可以代为行使甲对丙的债权 C.必须以甲的名义对丙行使债权D.以上说法均不正确解析：解析 对于债务人消极行为，即怠于行使对次债务人的债权的消极行为，债权人有权以自身名义直接向次债务人提出债权请求。19.按照建设工程质量管理条例要求，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向_作详细说明。（分数：2.00）A.监理单位B.建设单位C.施工单位 D.质量监督机构解析：解析 本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。建设工程质量管理条例规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作详细说明。
29、20.李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业_。（分数：2.00）A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限的劳动合同 C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工解析：解析 用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳
30、动者在该用人单位连续工作满 10 年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的；(3)连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有用人单位可以解除劳动合同的条件。题中李某符合上述规定情形，因此用人单位应当与其签订无固定期限劳动合同。21.作业人员在进入新的施工现场前_。（分数：2.50）A.可以不接受安全教育培训B.必须接受安全教育培训 C.只有危险岗位才需要安全教育培训D.只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训解析：解析 建设工程安全生产管理条例第 37 条规定，作业人员进入新的岗位或者新
31、的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。22.某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了 a 集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给 a 集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由_承担。（分数：2.00）A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带 D.甲公司和乙公司按资产比例解析：考点 掌握工程承包制度中的“转让、出借资质证书的法律责任” 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因
32、该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。23.行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审人民法院可以采取的措施不包括_。（分数：1.00）A.对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨B.在规定期限内不执行的，从期满之日起，对该行政机关负责人给予行政拘留的处罚 C.向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议D.拒不执行判决、裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任解析：24.根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是_。（分数：2.00）A.被依法撤销的合同B.未成立的
33、合同C.有效合同 D.无效合同解析：考点 掌握缔约过失责任中的“缔约过失责任的承担” 缔约过失责任，是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任。25.招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是_。（分数：2.00）A.中标结果不必通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金C.中标结果不必通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金
34、解析：解析 本题考查的是中标的法定条件。中标结果应当通知所有的未中标的投标人，同时应当在与中标人签订合同后 5 个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金。26.安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向_报告。（分数：2.00）A.生产安全部门B.工会组织C.现场安全生产管理人员或本单位负责人 D.国家安全生产监管部门解析：解析 本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。安全事故隐患报告义务是指发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。27.因设计变更导致建设工程量或质量发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照_
35、建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。（分数：1.00）A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地 D.签约时的项目所在地解析：解析 本题考查的是工程价款的支付。合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。即签约时的项目所在地。因此，答案为 C。28.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告_。（分数：2.00）A.本企业负责人 B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.含(自治州、直辖市)安全生产监督管理部门解析：考点 掌握生产安全事故的应急救援与处理中的“生产安全事故报告” 根据生产安全事故报告和调
36、查处理条例第 9 条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。29.根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为_日。（分数：1.00）A.5B.20 C.10D.15解析：解析 本题考查的是招标程序。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标
37、文件截止之日止，最短不得少于 20 日。30.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设行政主管部门应当自收到申请之日起_天内，对符合条件的申请颁发施工许可证。（分数：2.00）A.10B.15 C.30D.60解析：解析 根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设单位向建设行政主管部门提交申请后，该部门对符合条件的，应当自收到申请之日起 15 日内颁发施工许可证。31.债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人债权转让_。（分数：2.00）A.必须得到债务人的同意B.必须得到债权人的同意C.不需得到债务人的同意 D.不需得到债权人的同意解析：解析 本题考核合同权
38、利的转让规定。合同法规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生法律效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。需要说明的是，债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生法律效力，但债权人债权的转让无需得到债务人的同意。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。32.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确
39、定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额_的罚款。（分数：0.50）A.3上 5以下B.10以上 15以下C.5以上 10以下 D.15以上 20以下解析：解析 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额 5以上 10以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。33.刘某委托张某为其购买国家禁止交易的古董，张某对此知情却仍然代其购买，则由_。（分数：2.00）A.被代理人和代理人负连带责任 B.被代理人承担责任C.被代理人和第三人负连带责任D
40、.代理人和第三人负连带责任解析：解析 民法通则第六十七条规定，代理人知道被委托代理的事项违法，仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。34.依据我国建设工程质量管理条例的规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人_。（分数：2.00）A.可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 B.可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工损失C.可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工损失D.有权要求赔偿停工、窝工等损失解析：解析 发包人的主要义务有：不得违法发包。提供必要施工条件。及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐
41、蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。及时验收工程。支付工程价款。35.负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是_。（分数：2.00）A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门 C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构解析：解析 国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。36.同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据相关法律规定，该联合体应当按照_的资质等级许可范围承揽工程。
42、（分数：2.00）A甲B乙C丙 D.三家内部约定解析：解析 本题考查的是联合体投标的规定。对于联合体的资质，同专业按照资质等级最低的单位的资质确定业务许可范围。37.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是_。（分数：0.50）A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包D.国家提倡对建筑工程实行总承包 解析：解析 总承包合同必须采用书面形式，A 错误；根据建筑法第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B 错误；建筑法第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发
43、包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C 错误；建筑法第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选 D。38.二级注册建造师岳某是某项目经理部的项目经理。在其出差到外地学习期间，项目上有一份岳某签字并加盖执业印章的工程施工管理文件急需临时进行修改，但岳某无法及时赶回。在此情况下，可_。（分数：2.50）A.由项目总工程师代为修改B.由该施工企业法定代表人代为修改C.由该施工企业总工程师代为修改D.由该施工企业指定另一名二级注册建造师代为修改 解析：解析 修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。39.行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，规章制订者是_。（分数：2.00）A.人大常委会B.最高人民法院C.国务院D.国家行政机关 解析：解析 行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章。40.下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是_。（分数：2.00）A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人B.两个不同资质等级的单位联合共同承包C.提倡对建筑工程实行总承包D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 解析：解析 本题考查建筑法的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D 选项违反建筑法的相关规定。
