1、建设工程法规及相关知识-207 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.某施工合同履行过程中，建设单位要求将设计文件选定但尚未安装的某设备系统更换为另一种最新的设备系统，这一变更将对工期和造价均产生影响，双方就此进行协商。在此期间，( )。（分数：1.00）A.整个合同应中止履行B.对合同要求变更的部分应中止履行，其他部分继续履行C.对合同要求变更的部分应终止履行，其他部分继续履行D.先按原合同履行，等协商一致后再按新合同履行2.某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据建设工程安全生产管理条例的规定，对此
2、深基坑工程，施工单位应当( )。（分数：1.00）A.编制安全技术措施并编制专项施工方案B.编制专项施工方案并附具安全验算结果C.编制专项施工方案并报主管部门审批D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查3.施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于 2007 年 8 月 10 日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到 8 月 30 日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲所承包工程的施工进度。对此，应由( )向施工单位甲承担违约责任。（分数：1.00）A.设备供应单位乙B.运输公司丙C.设备供应单位乙或运输公司丙D.设备供应单
3、位乙和运输公司丙4.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。（分数：1.00）A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任5.在下列内容中，属于项目负责人安全责任的是( )。（分数：1.00）A.制定安全生产规章制度B.制定安全施工措施C.制定操作规程D.及时报告生产安全事故6.若某施工合同的诉讼时效进行到第 16 个月末时发生了持续时间为 5 个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有( )。（分数：1.00）A.8 个月B.6 个月C.3 个月
4、D.1 个月7.最高人民法院关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，( )。（分数：1.00）A.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的也按前述利率计息B.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的不予计息C.按照约定处理；没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.按照约定处理；没有约定的不予计息8.某设备采购合同规定，设备供应方应当在 2008 年 1 月 20 日交货。由于该供应商近期订单很多，2008年 1 月 1 日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况属于( )。（分数：
5、1.00）A.故意违约B.提前违约C.先期违约D.实际违约9.甲市的 A 公司与乙市的 B 公司在丙市签订了一份施工合同，该工程位于丁市。若双方在合同履行中发生争议，A 公司向法院提起诉讼，则对此案有管辖权的是( )。（分数：1.00）A.甲市法院B.乙市法院C.丙市法院D.丁市法院10.某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是( )。（分数：1.00）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销11.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外地甲建材公司的
6、材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为( )。（分数：1.00）A.效力待定合同B.无效合同C.可撤销合同D.有效合同12.某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为 1000 元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为 1200 元/天。由于设备供应商交货拖延 30 天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用 0.5 万元，但安装竣工工期仍拖延了 20 天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为( )。（分数：1.00）A.2.5 万元
7、B.3.6 万元C.5.6 万元D.6.1 万元13.某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中，该建设单位要求施工单位甲让利 3%，施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由，不与施工单位甲签订施工合同。对此，该建设单位应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任C.侵权责任D.失信责任14.工程设计图纸属于知识产权中的( )。（分数：1.00）A.著作权B.专利权C.商标权D.非专利技术15.某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期 8 个月，采用固定总价合同，合同价为 600 万元，使用年限为 40 年。该工程按合同工期
8、竣工并及时结算，未发生合同争议，则该合同为( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.可撤销合同16.某工程施工合同中规定，该工程于 2005 年 9 月 1 日开工，于 2007 年 8 月 31 日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于 2006 年 7 月 10 日要求施工单位于 2007 年 5 月 31 日竣工。建设单位的这一要求违反了( )的相关规定。（分数：1.00）A.合同法B.安全生产法C.建设工程质量管理条例D.建设工程安全生产管理条例17.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并表明排列顺序。（分数：1.00）A.13 人B.12 人C.14
9、 人D.2 人18.某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则( )。（分数：1.00）A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验19.某政府投资项目的总投资额为 2800 万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反招标投标法规定的是( )。（分数：1.00）A.合同价为 180 万元的施工合同B.合同价为 90 万元的材料采购合同C.设计费为 60 万元
10、的设计合同D.监理费为 40 万元的监理合同20.投标文件有效期的具体时间应当由( )。（分数：1.00）A.招标投标有关法规明确规定B.招标人在招标文件中规定C.投标人在投标文件中确定D.评标委员会在评标过程中根据具体情况确定21.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，( )。（分数：1.00）A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用22.在下列内容中，属于招标投标法禁止的投标人之间的串通行为是( )。（分数：1.00）A.联合
11、体成员之间进行内部竞价，确定最佳组合报价，然后再参加投标B.低资质企业与高资质企业协商，借用其资质证书参加投标C.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标D.投标人以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标23.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则( )，视为到达时间。（分数：1.00）A.该数据电文进入该特定系统的时间B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间24.在下列区域中，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工的是( )为主的区域。（分数：1.00）A.学校
12、、住宅、商场B.学校、住宅、医院C.学校、商场、医院D.商场、医院、住宅25.某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，( )。（分数：1.00）A.由分包单位承担责任B.由总承包单位承担责任C.由分包单位承担主要责任D.由总承包单位承担主要责任26.在建设工程安全生产管理基本制度中，安全生产检查制度是安全生产的( )。（分数：1.00）A.核心B.前提C.保障D.目标27.施工单位甲与设备供应单位乙签订了价格为 180 万元的设备采购合同，合同规定的定金为 18 万元。合
13、同订立后，施工单位甲实际向设备供应单位乙支付了 15 万元定金，设备供应单位乙收取定金后拒不履行合同，则施工单位甲可以要求设备供应单位乙返还( )。（分数：1.00）A.15 万元B.18 万元C.30 万元D.36 万元28.甲、乙、丙三公司组成联合体参与某工程投标且中标，其共同投标协议中约定：甲、乙、丙三公司按50%、30%和 20%的比例分享利润和分担债务，甲公司为牵头公司。若在施工过程中联合体对建设单位负有80 万元的债务，而丙公司已破产，无力承担相应债务，则甲公司应承担的债务为( )。（分数：1.00）A.56 万元B.50 万元C.48 万元D.40 万元29.乙公司对甲公司负有
14、500 万元的债务，2007 年 6 月到期，但到期未予偿还。丙公司对乙公司负有 200万元的债务，2007 年 7 月到期，丙公司到期无力偿还。乙公司与丙公司签订了一份协议，决定免除丙公司所负债务。对此，甲公司可以( )。（分数：1.00）A.以自己的名义行使代位权B.以乙公司的名义行使代位权C.以自己的名义行使撤销权D.以乙公司的名义行使撤销权30.在法律体系中，招标投标法属于( )。（分数：1.00）A.民法B.商法C.经济法D.行政法31.某工程在施工过程中由于业主资金筹措遇到困难，将原设计的 50 层改为 45 层，这属于民事法律关系的( )。（分数：1.00）A.内容变更B.主体变
15、更C.客体性质变更D.客体范围变更32.某招标项目在招标文件中规定的评标标准为：投标报价在标底上下 5%区间内为有效标，在此范围内最低价中标。该项目有甲、乙、丙三家施工单位参加投标，其报价分别比标底低 5.3%、5.9%、6.2%，则( )。（分数：1.00）A.招标人应确定投标人甲为中标人B.招标人应确定投标人丙为中标人C.评标委员会可否决所有投标，招标人可取消招标D.评标委员会可否决所有投标，招标人应重新招标33.某施工单位与材料供应商签订了购买 20 吨钢材的合同，而材料供应商实际交货 21 吨钢材，该施工单位未作任何表示全部予以接收。对于该施工单位来说，这种情况属于( )行为。（分数：
16、1.00）A.不当得利B.无因管理C.侵权D.违约34.某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照建设工程质量管理条例的规定，施工单位应当通知( )。（分数：1.00）A.建设单位和监理单位B.建设单位和质量监督机构C.监理单位和质量监督机构D.质量监督机构和安全生产监督机构35.安全生产法规定，规模小、资质低、专业性强的施工单位，( )。（分数：1.00）A.可以不设置安全生产管理机构，也不必配备安全生产管理人员B.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员C.可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职安全生产管理人员D.也应当设置安全生产管理机构，并配备专职安全生
17、产管理人员36.在某工程施工过程中，监理工程师认为施工单位未按设计图纸施工而导致某分项工程质量不符合要求，施工单位则认为该分项工程质量符合要求。对此工程质量争议，应当由( )承担举证责任。（分数：1.00）A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位37.某建设单位于 2007 年 3 月 1 日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在( )开工。（分数：1.00）A.2007 年 5 月 1 日B.2007 年 6 月 1 日C.2007 年 9 月 1 日D.2007 年 12 月 1 日38.合同没有约定
18、或约定不明确而法律又没有规定的可以根据( )进行解释。（分数：1.00）A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则39.某施工合同为固定总价合同，合同价为 2000 万元，其中按合同价计算的利润为 5%，按施工进度分阶段付款。当施工单位完成合同额 60%时，建设单位已向施工单位支付了 1000 万元的工程款。此时，由于施工单位的严重违约行为，建设单位终止了该施工合同。该施工合同终止后建设单位还应向施工单位支付( )。（分数：1.00）A.250 万元B.240 万元C.200 万元D.190 万元40.劳动法规定，劳动合同争议的解决，( )。（分数：1.00）A.实行或裁或审原则B.
19、实行二裁终裁原则C.当事人对仲裁裁决不服的，可以向法院起诉D.当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉41.某抢险工程由于时间紧迫，建设单位与施工单位在施工合同中对工程价款未明确约定，则该工程的价款应按照( )履行。（分数：1.00）A.订立合同时工程所在地的市场价格B.订立合同时承包人所在地的市场价格C.履行合同时工程所在地的市场价格D.履行合同时工程所在地工程造价管理部门发布的价格42.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损坏时，物权的保护方法为( )。（分数：1.00）A.排除妨碍B.确认物权C.返还原物D.恢复原状43.如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，则( )。（分数
20、：1.00）A.被代理人要向第三人承担责任，代理人不承担责任B.代理人要向第三人承担责任，被代理人不承担责任C.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.代理人要向第三人承担责任，被代理人承担连带责任44.某工业项目由于发包人原因比合同工期推迟 2 个月竣工，承包人于 8 月 6 日提交了竣工验收报告，但发包人未按照约定的时间组织竣工验收，于 8 月 8 日将该工程投入使用，则( )。（分数：1.00）A.以 8 月 6 日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验收结果为准B.以 8 月 6 日为竣工日期，工程质量为合格C.以 8 月 8 日为竣工日期，工程质量是否合格由以后的竣工验
21、收结果为准D.以 8 月 8 日为竣工日期，工程质量为合格45.某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地，这是非违约方的( )。（分数：1.00）A.延伸义务B.连带义务C.新增义务D.减损义务46.从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当( )。（分数：1.00）A.立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告B.立即如实向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告C.立即向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告D.立即如实向本单位负责人或安全生产监督管理部门报告47.与仲裁相比，民事诉讼不具有以下( )特征。（分
22、数：1.00）A.专业性B.强制性C.公权性D.程序性48.某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位( )。（分数：1.00）A.可以随时解除劳动合同B.不得解除劳动合同，应安排这批劳务工到其他工程上工作C.可以解除劳动合同，但应提前 30 日以书面形式通知劳动者本人D.可以解除劳动合同，但应提前 30 日以书面形式通知劳动者本人，并给予劳动者适当补偿49.二级建造师可以担任( )施工的项目经理。（分数：1.00）A.二级及以下建设工
23、程项目B.二级及以上建设工程项目C.二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目D.二级及以上建筑业企业资质的建设工程项目50.法人必须要能够承担民事责任，其前提是( )。（分数：1.00）A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经营场所51.安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的行为构成( )。（分数：1.00）A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.工程重大责任事故罪52.根据最高人民法院的有关规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，( )。（分数：1.00）A.人民法院可以追加转包人或违
24、法分包人为本案被告B.人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人C.实际施工人可以追加转包人或违法分包人为本案被告D.实际施工人可以追加转包人或违法分包人为本案当事人53.某工程监理人员在现场检查时发现施工单位为了施工便利未按照设计图纸施工，施工单位项目经理解释说，根据他们的经验，这样施工不会影响工程质量，则该工程监理人员( )。（分数：1.00）A.有权要求施工单位改正B.应当通知设计单位要求施工单位改正C.应当报告建设单位要求施工单位改D.应当报告主管部门要求通知施工单位改正54.由于债权人原因致使债务人一时难以履行债务，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为称为( )。（分数
25、：1.00）A.混同B.提存C.抵销D.免除55.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失 3 万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误 20 天，合同规定的误期损害赔偿金为 2500 元/天。对此，( )。（分数：1.00）A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金 5 万元B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元C.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元D.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元以及误期损害赔偿金 5 万元56.在下列关于分包工程的表述中，错
26、误的是( )。（分数：1.00）A.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可B.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成C.禁止分包单位将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任57.投标保证金一般不得超过投标总价的( )。（分数：1.00）A.1%B.2%C.5%D.8%58.某施工单位附属的钢筋混凝土预制构件加工厂甲与施工单位乙签订了来料加工承揽合同，制作一批钢筋混凝土预制构件。甲按合同规定的时间制作完成该批构件，经催告，乙逾期 3 个月仍未来交款提货，则甲可以行使( )。（分数：1.00）A.抵押权B.质押权C.留置权D.撤销权59.公民、法人或其他组织直
27、接向人民法院提起公诉的，应当在知道具体行政行为之日起( )内提出。（分数：1.00）A.2 个月B.60 天C.3 个月D.90 天60.某施工单位越级承揽了某工程，该工程经竣工验收合格，( )。（分数：1.00）A.因该施工合同为无效合同，所以建设单位可不支付工程款B.因该工程经竣工验收合格，故该施工合同为有效合同，建设单位应支付工程款C.虽然该施工合同为无效合同，但该工程经竣工验收合格，故建设单位应支付工程款D.因该施工合同为无效合同，所以是否支付工程款取决于建设单位的意愿二、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)61.甲、乙、丙三企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业
28、，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是( )。（分数：2.00）A.丙企业不能作为联合体的成员B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任62.某集团公司下属的甲企业投资进行扩建，与施工单位乙签订了施工合同。在施工过程中，甲由于经营状况恶化连续数月未支付工程款，经调查，甲有可能丧失付款能力，乙遂暂时停止施工。在( )后，乙应当恢复施工。
29、（分数：2.00）A.甲企业近期接到一个大订单，经营状况好转B.甲企业调整产品结构，重新开拓市场C.该集团公司对甲企业的领导班子进行重大改组D.该集团公司为甲企业向乙提供付款担保E.该集团公司代甲企业向乙付款63.材料供应单位甲于 2007 年 3 月 1 日向施工单位乙发出以某价格出售一批建筑材料的要约，并说明该价格 3 月 31 日前有效。乙需要这批建筑材料且接受该价格，遂向甲作出购买该批建筑材料的承诺。在以下内容中，承诺有效的是( )。（分数：2.00）A.乙于 2007 年 3 月 20 日电话通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料B.乙于 2007 年 3 月 30 日将该批建筑材料
30、相应的货款汇到甲的账户C.因决策延误，乙于 2007 年 4 月 2 日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料，甲承认其效力D.因邮递延误，乙的书面承诺通知于 2007 年 4 月 2 日才到达甲，甲通知乙不接受该承诺E.乙在 2007 年 3 月 20 日给甲的书面承诺中，要求将交货方式由乙到甲处提货改为甲送货上门到乙处64.根据安全生产法的规定，施工单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须( )，方可投入使用。（分数：2.00）A.由专业生产单位生产B.取得专业资质的检测、检验机构检测，检验合格C.取得安全使用证或安全使用标志D.经建设工程安全监督机构的批准E.由经专业培训
31、合格的特种作业人员操作65.某对外承包公司乙在某国承包一工程，2005 年底竣工，经验收合格移交给业主甲。由于业主甲资金困难，在竣工结算时尚有 100 万美元未付清。对此，在下列情况中，可作为诉讼时效中断事由的是( )。（分数：2.00）A.2006 年 5 月乙派人到甲处催款B.2006 年 10 月乙用书面方式向甲处提出付款要求C.2007 年 4 月该国发生持续 3 个月的战争D.2007 年 11 月乙就甲未付清工程款向法院提起诉讼E.2007 年 12 月在法院作出判决前甲同意向乙支付剩余工程款66.在下列关于分包的表述中，不符合建筑法规定的是( )。（分数：2.00）A.除总承包合
32、同中决定的分包外，必须经监理工程师认可B.总承包单位不得将总承包合同范围内的半数以上的工程内容分包C.禁止分包单位将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任E.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成67.甲地的施工单位与乙地的材料供应单位签订了一批建筑材料采购合同，约定由材料供应单位送货到甲地。材料生产企业在丙地。由于材料生产企业未能按时向材料供应单位交货，致使材料供应单位不能按时向施工单位交货。对此，若施工单位就材料供应单位延期交货一事提起诉讼，下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可向甲地法院提起诉讼B.施工单位可向乙地法院提起诉讼C.施工单位
33、可向丙地法院提起诉讼D.施工单位可向甲地法院提起诉讼，不能向乙地法院提起诉讼E.施工单位可向乙地法院提起诉讼，不能向甲地法院提起诉讼68.某工业项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为 X 元/天，合同争议的解决方式为仲裁。工期拖延给业主造成的损失为 Y 元/天。若由于施工单位原因造成工期拖延 N 天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位应赔偿业主(X+Y)N 元B.若 XY，施工单位应赔偿业主 XN 元C.若 XY，施工单位应赔偿业主 YN 元D.若 X 过分高于 Y，施工单位可以请求仲裁机构予以适当减少E.若 Y 过分高于 X，施工单位可以请
34、求仲裁机构予以适当减少69.根据建设工程安全生产管理条例对施工单位安全生产责任制度的规定，施工单位主要负责人对本单位的安全生产全面负责，其主要职责包括( )。（分数：2.00）A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录70.某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此，下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门不得作为调解人，因而该约定无效B.与仲裁和诉讼相比，
35、该调解方式可较经济、较及时地解决纠纷C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议，建设行政主管部门可强制执行D.若达成调解协议后当事人一方反悔，可请建设行政主管部门再次调解E.若达成调解协议后当事人一方反悔，可提请仲裁或提起诉讼71.建筑法规定，申请领取建筑工程施工许可证具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.已经办理用地批准手续B.已委托监理C.拆迁完毕D.建设资金落实E.已确定建筑施工企业72.在下列内容中，属于法律体系中经济法的是( )。（分数：2.00）A.合同法B.担保法C.建筑法D.保险法E.招标投标法73.某工程采用固定总价合同，在施工过程中发生了以下事件，其中属于不可抗力的
36、事件有( )。（分数：2.00）A.特大暴雨造成滑坡，使部分在建工程受损B.建筑材料价格大幅上涨，造成施工单位在该工程上亏本C.工程所在地发生骚乱，影响工程正常施工D.工程毗邻建筑物采用爆破方式拆除，部分散落物使该工程现场临时设施受损E.在工程所在地附近召开重大国际会议期间，当地政府要求该工程暂时停止施工74.某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定 2007年 6 月 6 日 14 时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于 2007 年 6 月 5 日 17 时前提交了投标文件，但 2007 年 6 月 6 日 14 时前，丙公司又
37、提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是( )。（分数：2.00）A.开标会由该招标代理机构主持B.由于某评标专家迟到 1 小时，开标会推迟到 2007 年 6 月 6 日 15 时进行C.开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D.丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E.丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件75.用人单位不得解除劳动合同的情形包括( )。（分数：2.00）A.劳动者患病在规定的医疗期内B.上班途中负伤C.女职工在产假期内D.未成年工在试用期内E.女职工在婚假期内76.仲裁协议中必不
38、可少的内容有( )。（分数：2.00）A.仲裁事项B.仲裁委员会名称C.服从仲裁的意思表示D.请求仲裁的意思表示E.仲裁员的姓名77.某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民宅的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求( )。（分数：2.00）A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失78.某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级、设计使用年限 15 年。该工程于 2007年 12 月 15 日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年 11 月 15 日起到
39、次年 3 月 15 日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有( )。（分数：2.00）A.地基基础工程和主体结构工程：50 年B.屋面防水工程：10 年C.生间、厨房：3 年D.电气管线、给排水管道、装修工程：1 年E.供热系统：自 2007 年 12 月 15 日起到 2009 年 3 月 15 日止79.施工单位乙由于资金周转困难，以前几年某建设单位甲冲抵工程款的一幢别墅向银行丙抵押，并于2005 年 6 月 30 日与银行签订了抵押合同，约定 2007 年底还本付息。该合同于 2005 年 7 月 10 日到主管部门办理了登记手续。因乙所在
40、地房价大幅度上涨，乙于 2007 年 8 月将该别墅出售给丁。对此，下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.该抵押合同自 2005 年 6 月 30 日起成B.该抵押合同自 2005 年 7 月 10 日起生效C.该别墅出售合同需由乙通知甲才有效D.该别墅出售合同需由乙通知丙才有效E.乙出售该别墅后仍可于 2007 年底向银行还本付息80.在下列情况中，由被代理人和代理人负连带责任的是( )。（分数：2.00）A.代理人超越代理权限的行为B.委托书授权不明C.代理事项违法D.代理人在代理权终止后的行为E.代理人与第三人串通建设工程法规及相关知识-207 答案解析(总分：100.00，做
41、题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.某施工合同履行过程中，建设单位要求将设计文件选定但尚未安装的某设备系统更换为另一种最新的设备系统，这一变更将对工期和造价均产生影响，双方就此进行协商。在此期间，( )。（分数：1.00）A.整个合同应中止履行B.对合同要求变更的部分应中止履行，其他部分继续履行 C.对合同要求变更的部分应终止履行，其他部分继续履行D.先按原合同履行，等协商一致后再按新合同履行解析：2.某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据建设工程安全生产管理条例的规定，对此深基坑工程，施工单位应当( )。（分数：1.00）A.编制
42、安全技术措施并编制专项施工方案B.编制专项施工方案并附具安全验算结果C.编制专项施工方案并报主管部门审批D.编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查 解析：3.施工单位甲与设备供应单位乙签订了购买某种型号混凝土泵的合同，约定于 2007 年 8 月 10 日送货上门。设备供应单位乙委托运输公司丙运输该混凝土泵，但运输公司丙直到 8 月 30 日才将该混凝土泵送到施工单位甲，影响了施工单位甲所承包工程的施工进度。对此，应由( )向施工单位甲承担违约责任。（分数：1.00）A.设备供应单位乙 B.运输公司丙C.设备供应单位乙或运输公司丙D.设备供应单位乙和运输公司丙解析：4.甲、乙因合同纠纷申请仲
43、裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。（分数：1.00）A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任解析：5.在下列内容中，属于项目负责人安全责任的是( )。（分数：1.00）A.制定安全生产规章制度B.制定安全施工措施 C.制定操作规程D.及时报告生产安全事故解析：6.若某施工合同的诉讼时效进行到第 16 个月末时发生了持续时间为 5 个月的不可抗力事件，则该不可抗力事件消除后，诉讼时效还有( )。（分数：1.00）A.8 个月B.6 个月 C.3 个月D.1 个月解析：7.最
44、高人民法院关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，( )。（分数：1.00）A.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的也按前述利率计息B.按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的不予计息C.按照约定处理；没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 D.按照约定处理；没有约定的不予计息解析：8.某设备采购合同规定，设备供应方应当在 2008 年 1 月 20 日交货。由于该供应商近期订单很多，2008年 1 月 1 日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况属于( )。（分数：1.00）
45、A.故意违约B.提前违约C.先期违约 D.实际违约解析：9.甲市的 A 公司与乙市的 B 公司在丙市签订了一份施工合同，该工程位于丁市。若双方在合同履行中发生争议，A 公司向法院提起诉讼，则对此案有管辖权的是( )。（分数：1.00）A.甲市法院B.乙市法院C.丙市法院D.丁市法院 解析：10.某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是( )。（分数：1.00）A.要约撤回 B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销解析：11.张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与外
46、地甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份材料采购合同，则该合同为( )。（分数：1.00）A.效力待定合同B.无效合同C.可撤销合同D.有效合同 解析：12.某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为 1000 元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为 1200 元/天。由于设备供应商交货拖延 30 天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用 0.5 万元，但安装竣工工期仍拖延了 20 天。该设备供应商应向该施工单位承担的违约责任为( )。（分数：1.
47、00）A.2.5 万元B.3.6 万元 C.5.6 万元D.6.1 万元解析：13.某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中，该建设单位要求施工单位甲让利 3%，施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由，不与施工单位甲签订施工合同。对此，该建设单位应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任 C.侵权责任D.失信责任解析：14.工程设计图纸属于知识产权中的( )。（分数：1.00）A.著作权 B.专利权C.商标权D.非专利技术解析：15.某房屋建筑项目的建设单位与施工单位签订的施工合同中规定：工期 8 个月，采用固定总价合同，合同价为 600
48、 万元，使用年限为 40 年。该工程按合同工期竣工并及时结算，未发生合同争议，则该合同为( )。（分数：1.00）A.有效合同B.无效合同 C.可变更合同D.可撤销合同解析：16.某工程施工合同中规定，该工程于 2005 年 9 月 1 日开工，于 2007 年 8 月 31 日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于 2006 年 7 月 10 日要求施工单位于 2007 年 5 月 31 日竣工。建设单位的这一要求违反了( )的相关规定。（分数：1.00）A.合同法B.安全生产法C.建设工程质量管理条例D.建设工程安全生产管理条例 解析：17.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( )，并表
49、明排列顺序。（分数：1.00）A.13 人 B.12 人C.14 人D.2 人解析：18.某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则( )。（分数：1.00）A.商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验B.商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验解析：19.某政府投资项目的总投资额为 2800 万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反招标投标法规定的是( )。（分数：1.00）A.合同价为 180 万元的施工合同B.合同价为 90 万元的材料采购合同C.设计费为 60 万元的设计合同 D.监理费为 40 万元的监理合同解析：20.投标文件有效期的具体时间应当由( )。（分数：1.00）A.招标投标有关法规明确规定B.招标人在招标文件中规定 C.投标人在投标文件中确定D.评标委员会在评标过程中根据具体情况确定解析：21.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，( )。（分数：1.00）A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的
