1、建设工程合同管理 1 及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延2.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用C.发
2、包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用3.某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作4.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金5.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同
3、约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金6.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077 元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42D.607.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任C.定金罚则责任D.违约金责任8.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报
4、价的是( )招标。（分数：1.00）A.施B.设备采购C.设计D.材料采购9.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收10.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10的月开始扣回预付款11.执行政府指导价的合同，合
5、同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格12.监理合同的有效期是指( )。（分数：1.00）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日13.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商14.FIDIC 施工合同条件
6、中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会15.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位16.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B.投标报价 1050 万元，评标价 940 万元C.投标报价 980 万元，评标价 970 万元D.投标报价 950 万元，评标价 960 万元17.施工合同示范文本规定，发包人不按约
7、定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日18.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.5619.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书20.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。
8、（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计21.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹22.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人23.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地24.某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.0
9、0）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担25.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.2B.3C.10D.1526.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.仲裁D.协议27.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权28.FIDIC 施工合同条件规定，为
10、了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行D.应酌情扣减违约金29.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4230.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定31.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不
11、审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费32.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效33.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是
12、否低于成本D.是否具有编写投标书的能力34.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.3035.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查36.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3037.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，
13、采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：1.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格38.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时39.FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签定合同之日C.工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28
14、 天40.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.641.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日42.建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险43.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C
15、.标准条件D.法律法规44.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同45.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商46.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务47.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.
16、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式48.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划49.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准50.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数
17、：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：1.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务E.对方的对价给付是可履行的义务52.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包
18、人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费53.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（分数：1.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法54.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：1.00）A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求55.投标人
19、必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求56.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：1.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程57.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：1.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度
20、计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表58.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：1.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复59.在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：1.00）A.承包人的原因B.协调管理的原因C.外部条件的变化D.发包人应承担责任的原因E.发包人延误支付款付款60.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：1.00）
21、A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作61.施工合同示范文本中规定的固定价格合同( )。（分数：1.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围62.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：1.00）A.参与监理工作人员
22、的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否63.FIDIC 合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：1.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额64.招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（分数：1.00）A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合
23、评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高65.债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（分数：1.00）A.应征得债务人同意B.未通卸债务人，该转让不发生效力C.债务人的抗辩权只能针对债权人D.应当通知债务人E.所有的从权利都随之转让给受让人66.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：1.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定
24、的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方67.在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：1.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货68.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：1.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：1.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D
25、.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作70.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：1.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件71.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长72.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：1.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收73.在 FIDIC
26、 施工合同条件中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：1.00）A.支付担保B.预付款担保C.履约担保D.质量担保E.进度担保74.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（分数：1.00）A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.电子技术对合同形式的影响75.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：1.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底76.在设计合同中，发包人的责任包括( )等
27、。（分数：1.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查77.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：1.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析78.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：1.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书79.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地
28、点或接货人时，应( )。（分数：1.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由错发地点到合同规定到货地点的运杂费80.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人建设工程合同管理 1 答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.0
29、0)1.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延解析：2.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用 C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用解析：3.某项目总投资 4000 万元，
30、其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作 C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作解析：4.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：5.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定依
31、据逾期交货部分货款总价计算违约金 解析：6.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077 元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42 D.60解析：7.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（分数：1.00）A.违约责任B.缔约过失责任 C.定金罚则责任D.违约金责任解析：8.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施B.设备采购C.设计
32、D.材料采购解析：9.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收 解析：10.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10的月开始扣回预付款解析：11.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时
33、，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（分数：1.00）A.原价格B.新价格 C.原价格和新价格的平均价D.市场价格解析：12.监理合同的有效期是指( )。（分数：1.00）A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至合同约定的完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D.合同约定的开始日至工程验收合格日解析：13.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位 B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商解析：14.FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程
34、师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：15.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设计人D.监理单位解析：16.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B.投标报价 1050 万元，评标价 940 万元 C.投标报价 980 万元，评标价 970 万元D.投标报价 950 万元，评标价 960 万元解析：17.施工合同示范文本规定，发包
35、人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日 解析：18.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。（分数：1.00）A.7B.14C.28 D.56解析：19.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书 解析：20.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招
36、标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计 解析：21.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程 D.施工中遇到古迹解析：22.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人 C.承包人D.分包人解析：23.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地 B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地解析：24.某施工承包商与材料供应商签定
37、的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商务承担一半D.建设单位承担解析：25.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.2B.3C.10 D.15解析：26.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解 C.仲裁D.协议解析：27.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A
38、.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权 解析：28.FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（分数：1.00）A.调价方法继续有效B.调价方法无效C.按对业主有利的原则执行 D.应酌情扣减违约金解析：29.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14 C.28D.42解析：30.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经
39、公证机关公证B.必须采取书面形式 C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定解析：31.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。（分数：1.00）A.结清全部设计费 B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费解析：32.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：33.施工招标的资格预审主要
40、侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程 B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力解析：34.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7 B.14C.28D.30解析：35.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（分数：1.00）A.资格预审B.资格审查C.资格后审 D.资格核查解析：36.招标人确定中标后
41、( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15 D.30解析：37.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：1.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格 D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格解析：38.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时解析：39.FID
42、IC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（分数：1.00）A.投标截止日期的同一天B.签定合同之日C.工程师发布开工会之日D.投标截止日前第 28 天 解析：40.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：41.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验日 B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日解析：42.建筑工程一切险往往还加保
43、( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险 解析：43.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.法律法规解析：44.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（分数：1.00）A.计划合同B.双务合同C.诺成合同D.要式合同 解析：45.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解析：46.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是
44、指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：47.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式解析：48.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：49.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A
45、.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：50.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（分数：1.00）A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任 C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：1.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中
46、未约定履行的顺序 D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E.对方的对价给付是可履行的义务 解析：52.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作 B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还 D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2设计费 E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费解析：53.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得
47、分高低的评分标准可以采用( )。（分数：1.00）A.最高报价衡量法B.标底衡量法 C.复合标底衡量法 D.无标底衡量法 E.成本价衡量法解析：54.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：1.00）A.招标方式 B.投标人名称C.招标文件D.计划工期 E.对投标人的资质要求 解析：55.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质 B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 解析：56.采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更
48、指令。（分数：1.00）A.任何工作质量 B.特性的变更 C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程解析：57.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：1.00）A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表 解析：58.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：1.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作 B.发包人委托承包人完成工程配套的设计 C.承包人向发包人提供的
49、施工现场办公和生活房屋及设施 D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续 E.对已竣工而未交付工程的损伤修复解析：59.在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（分数：1.00）A.承包人的原因 B.协调管理的原因 C.外部条件的变化 D.发包人应承担责任的原因 E.发包人延误支付款付款解析：60.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：1.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作 解析：61.施工合同示范文本中规定的固定价格合同( )。（分数：1.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担 D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E.无需约定风险范围解析：62.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于
