1、建设工程合同管理-323 及答案解析(总分：107.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1.00）A.B.C.D.2.某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。A债权转让 B合同变更 C债务转移 D合同转让（分数：1.00）A.B.C.D.3.施工
2、合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.4.工程总设计单位和总承包单位选定权在( )。A业主 B监理单位 C行政机关 D业主或监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.5.建设工程施工合同(示范文本)规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A.B.C.D.6.承包人采购的材料，在使用前应( )。A按工程师的要求进行检验 B由发包人负责检验C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1
3、.00）A.B.C.D.7.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B.C.D.8.某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量不符合要求，则( )。A费用和工期损失由业主承担B费用由业主承担，工期不予顺延C费用由承包商承担，业主给予工期顺延D费用和工期损失由承包商承担（分数：1.00）A.B.C.D.
4、9.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。A按工程师提出的单价 B按承包人提出的单价C按设计单位提出的单价 D参照报价单内类似工作的单价（分数：1.00）A.B.C.D.10.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。A3 B5 C7 D57（分数：1.00）A.B.C.D.11.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。A依据合同确认责任者 B分析施工进度计划C判断是否符合顺延工期的条件 D考察事件实际造成的时间（分数：1.00）A.B.C.D.12.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延
5、误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿 B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.13.在 FDIC 合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。A协议书 B专用条件 C通用条件 D合同附
6、件（分数：1.00）A.B.C.D.14.某范本在维持土木工程施工合同条件(1988 年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订，那么这个范本是( )。A简明合同格式B施工合同条件C设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件D生产设备和设计施工合同条件（分数：1.00）A.B.C.D.15.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为
7、准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.16.有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是( )。A监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师B发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人C无须经发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务D施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况（分数：1.00）A.B.C.D.17.关于合同变更，下列说法错误的是( )。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更C定条件下可变更主体 D合同的变更一
8、般不涉及已履行的内容（分数：1.00）A.B.C.D.18.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。A公开招标 B邀请招标C议标 D方案竞赛（分数：1.00）A.B.C.D.19.在评标委员会成员中，不能包括( )。A招标人代表 B招标人上级主管代表C技术专家 D经济专家（分数：1.00）A.B.C.D.20.为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从( )内开支。A管理费 B暂列金额C总承包服务费 D工程量清单中相应工作内容项（分数：1.00）A.B.C.D.21.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.0
9、0）A.B.C.D.22.关于业主的资金安排说法错误的是( )。A承包商可以要求业主提供资金安排计划B接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交D业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主（分数：1.00）A.B.C.D.23.承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。A14 B28 C7 D56（分数：1.00）A.B.C.D.24.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向
10、材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B.C.D.25.FIDIC 施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以( )之日为标志。A工程接收证书签发 B颁发履约证书C“结清单”生效 D提交竣工报表（分数：1.00）A.B.C.D.26.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是( )。A项目法人负责制 B招标投标制 C工程监理制 D合同管理制（分数：1.00）A.B.C.D.27.在勘
11、察设计、施工任务需要与地方或政府部门协调时，应由( )去办理。A业主 B总监理工程师 C总承包单位 D分包单位（分数：1.00）A.B.C.D.28.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。A国家融资项目 B抢险救灾工程C涉及国家秘密的工程 D在建工程主体加层工程（分数：1.00）A.B.C.D.29.发包人代表和监理单位委派的总监工程师在施工合同中均称为工程师，如果两者之间的职责相互交叉或不明确时，由( )明确双方职责，并以书面形式通知承包人。A监理人 B发包人 C总监工程师 D发包人代表（分数：1.00）A.B.C.D.30.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。A债务人
12、与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.31.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。A结算和清理 B仲裁和诉讼C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A.B.C.D.32.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(
13、)。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.33.FIDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.34.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。A1 年 B2 年C5 年 D工程设计年限（分数：1.00）A.B.C.D.35.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。A应由甲方确定变更价格B设计变更一律采用新单价C由乙方提出变更价格
14、，报监理工程师批准D监理工程师对变更设计的价格有最终决定权（分数：1.00）A.B.C.D.36.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C.D.37.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是( )。A招标书 B投标书 C中标通知书 D招标公告（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的( )d内开工。A7 B15C42 D78（分数：1.00）A.B.C.D.39.FIDIC(施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指
15、( )的期限。A同签字日至承包商提交结清单日 B开工日至工程师颁发移交证书日C工日至工程师颁发履约证书日 D移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D.40.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A施工前期开展工作 B施工中开展工作C接通水、电线路 D施工场地干整（分数：1.00）A.B.C.D.41.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础图建设计文件应由( )进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位 B发包人C监理工程师 D设备安装承包商
16、（分数：1.00）A.B.C.D.42.在索赔的解决和处理过程中应贯穿( )。A从事实出发，实事求是B及时作出决定和处理索赔C按照合同约定行事D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C.D.43.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天将某一确定的日期通知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后 ( )天内的某日进行验收。A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.44.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守中华人民共和国招标投标法关于( )的规定。A招标人 B
17、投标人 C评标人 D招标人和投标人（分数：1.00）A.B.C.D.45.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.46.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。A业主合同内的暂列金 B承包商应交付的定金C业主应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.47.合同债权转让的通知在(。 )的情况下可以撤销。A经受让人同意 B在通知到达前撤回C在对方发出承诺前撤销 D在对方的承诺达到前撤销（分数：1.00）A.B.C.D.48.施工合同示范文本规定，非发包人的工
18、作是( )。A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B.C.D.49.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是( )。A指定代理 B法定代理 C委托代理 D授权代理（分数：1.00）A.B.C.D.50.施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前( )d。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.50)51.施工合同出现由于( )原因引起的变更，乙方可追究甲方的责任。（分数：2.00）A.不可抗力B.设计错误C.投资计划调整D.
19、施工图的遗漏E.国家标准修订52.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.被监理合同的难易程度E.工程项目的专业特点53.承包人在施工过程中应符合施工环境管理的有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。（分数：2.00）A.因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿B.发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用C.承包人在动力设备地段施于，经工程师认可的防护措施费用D.使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用E.承包人实施爆破作业时，经工程师认可的安全防护措施费用54.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括
20、( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.办理施工许可证E.施工现场古树名木的保护工作55.委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（分数：2.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.监理工作执行情况的检查权E.发布开工令的权利56.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协
21、商合同条款D.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续E.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意57.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人E.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人58.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的 ( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.交易习惯E.客观情况59.建设工程设计合同(示范文本)规
22、定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.设计交底E.非标准设备制作60.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.对监理单位的要求E.合同条件61.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发
23、包人应按实际发生的工作量支付勘察费E.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费62.按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（分数：2.00）A.招标准备B.设计招标C.招标投标D.决标成交E.施工招标63.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同D.主债务履行期间E.债权人要求债务人履行债务64.因发包人原因延期开工时，工程师应( )。（分数：2.00）A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造
24、成的损失C.批准工期顺延D.口头通知承包人E.审核由此给承包人造成的损失65.按照 FIDIC 合同条件，下列事件出现后，承包商有权延长工期( )。（分数：2.00）A.工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂停施工D.不可预见的外界条件E.承包商负责的风险发生导致工期延长66.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（分数：2.00）A.同类工程施工经历B.财务状况C.企业信誉D.环境管理体系E.项目经理资质要求67.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则不包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失
25、造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出E.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失68.合同的成立必须经过( )。（分数：1.25）A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.鉴证69.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括( )。（分数：2.00）A.确定水准点和坐标控制点B.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点C.提供进度统计报表D.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护E.提供和维修围栏设施70.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，包括( )。
26、（分数：2.00）A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.定标原则E.资格预审文件71.指定分包商的特点包括( )。（分数：2.00）A.与业主签订合同B.承包商负责协调管理C.从暂列金额项内支付D.工作内容不属于合同约定承包商必须完成的工作范围E.指定分包商违约由承包商承担责任72.建设工程施工合同(示范文本)中规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.无需约定风险范围E.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同73.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（
27、分数：1.25）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.监理人调换总监批准权E.工程款支付审核权74.要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达成一致D.独立自主E.诚实信用75.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同已经成立E.合同尚未成立76.有关暂停施工的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.暂停施工只能由工程师发出指令后才可停止施工B.承
28、包人在工程师收到其复工要求后 48 小时内方予答复可自行复工C.施工中遇到文物时，工程师可发出暂停施工指示D.承包人没有暂时停工的权利E.承包人可在其发出预付通知后 7 天停止施工77.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护78.合同的成立必须经过( )。（分数：2.00）A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.鉴证79.合同当事人签定的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合
29、同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.人民政府E.公证机关80.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.开通施工现场与城乡公共道路的通道E.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护建设工程合同管理-323 答案解析(总分：107.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。A部分损失 B一半损失 C实际损失 D额外损失（分数：1
30、.00）A.B.C. D.解析：2.某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。A债权转让 B合同变更 C债务转移 D合同转让（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。3.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析
31、：4.工程总设计单位和总承包单位选定权在( )。A业主 B监理单位 C行政机关 D业主或监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.建设工程施工合同(示范文本)规定，如需验收，应( )。A在专用条款内约定 B在通用条款内约定C由发包人随时决定 D由工程师决定（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.承包人采购的材料，在使用前应( )。A按工程师的要求进行检验 B由发包人负责检验C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。7.在施工过程
32、中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。A由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量不符合要求，则( )。A费用和工期损失由业主承担B费用由业主承担，工期不予顺延C费用由承包商承担，业主给予工期顺延D费用和工期损失由承包商承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：9.施工合同履行中，由
33、于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。A按工程师提出的单价 B按承包人提出的单价C按设计单位提出的单价 D参照报价单内类似工作的单价（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。A3 B5 C7 D57（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.工程师在确认工期是否顺延，应当首先( )。A依据合同确认责任者 B分析施工进度计划C判断是否符合顺延工期的条件 D考察事件实际造成的时间（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或
34、延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1 个月竣工赔偿 B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的
35、实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。13.在 FDIC 合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。A协议书 B专用条件 C通用条件 D合同附件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 在 FIDIC 合同条件下，发包人选用奖励条款，需要在专用条件中具体约定奖金的计算办法。14.某范本在维持土木工程施工合同条件(1988 年第四版)基本原则的基础上，对合同结构和条款内容作了较大修订，那么这个范本是( )。A简明合同格式B施工合同条件C设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件D生产设备和设计施工合同条件（分数：1.00）A.B. C.D.解
36、析：15.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是( )。A监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师B发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人C无须经
37、发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务D施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.关于合同变更，下列说法错误的是( )。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更C定条件下可变更主体 D合同的变更一般不涉及已履行的内容（分数：1.00）A.B.C. D.解析：合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。合同法规定，当事人协商一致可以变更合同。(我们在这里讲的合同变更是狭义的，仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更)。合同
38、变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对于此类合同的变更需要重新登记或审批。合同的变更一般不涉及已履行的内容。18.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。A公开招标 B邀请招标C议标 D方案竞赛（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同数量的划分19.在评标委员会成员中，不能包括( )。A招标人代表 B招标人上级主管代表C技术专家 D经济专家（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从( )内开支。A管理
39、费 B暂列金额C总承包服务费 D工程量清单中相应工作内容项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.关于业主的资金安排说法错误的是( )。A承包商可以要求业主提供资金安排计划B接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交D业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主（分数：1.00）A.B.C. D.解析：承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划：(1)接到
40、工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表；(2)第一份资金需求估价单应在开工日期后 42 天之内提交；(3)根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止。23.承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。A14 B28 C7 D56（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P176 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。24.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合
41、同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.FIDIC 施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以( )之日为标志。A工程接收证书签发 B颁发履约证书C“结清单”生效 D提交竣工报表（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些
42、改革中，核心内容是( )。A项目法人负责制 B招标投标制 C工程监理制 D合同管理制（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是合同管理制。27.在勘察设计、施工任务需要与地方或政府部门协调时，应由( )去办理。A业主 B总监理工程师 C总承包单位 D分包单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。A国家融资项目 B抢险救灾工程C涉及国家秘密的工程 D在建工程主体加层工程（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.发包人代表和监理单位委派的总
43、监工程师在施工合同中均称为工程师，如果两者之间的职责相互交叉或不明确时，由( )明确双方职责，并以书面形式通知承包人。A监理人 B发包人 C总监工程师 D发包人代表（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。A债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债
44、务人不履行债务时，由保证人承担责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 四(一)保证。1保证的概念和方式。保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。31.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。A结算和清理 B仲裁和诉讼C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同法规定，合同解除后，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。32.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不
45、能同时使用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 违约金不是承担违约责任的必备形式，它是根据当事人在合同中约定一方违约时，应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。在合同中不约定“违约金”这种违约责任形式，则不能追究其相应的违约金责任。33.FIDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 承包商在投标书附录中按招标文件提供的信息和要求确认每次扣留保留金的百分比和保留金限额。保留金属于承包商应得的工程款，是作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。34.在签订
46、施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。A1 年 B2 年C5 年 D工程设计年限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：35.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。A应由甲方确定变更价格B设计变更一律采用新单价C由乙方提出变更价格，报监理工程师批准D监理工程师对变更设计的价格有最终决定权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：36.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。A合同约定 B优先受偿 C依法行使 D财产转让（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是( )。A招标书 B投标书 C中
47、标通知书 D招标公告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：38.FIDIC施工合同条件规定，施工阶段的合同管理，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的( )d内开工。A7 B15C42 D78（分数：1.00）A.B.C. D.解析：39.FIDIC(施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限。A同签字日至承包商提交结清单日 B开工日至工程师颁发移交证书日C工日至工程师颁发履约证书日 D移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：40.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项
48、。A施工前期开展工作 B施工中开展工作C接通水、电线路 D施工场地干整（分数：1.00）A. B.C.D.解析：41.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础图建设计文件应由( )进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位 B发包人C监理工程师 D设备安装承包商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。42.在索赔的解决和处理过程中应贯穿( )。A从事实出发，实事求是B及时作出决定和处理索赔C按照合同约定行事D从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动（分数：1.00）A.B.C. D.解析：43.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好
