1、建设工程合同管理-318 及答案解析(总分：110.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.2.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复（分数：1.00）A.B.C.D.3.某
2、工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.4.FDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.5.经过修改的设计文件应( )后使用。A报总监理工程师审核批准 B按设计管理程序经有关部门审批C由设计人签字盖章 D由发包人审查批准（分数：1.00）A.B.C.D
3、.6.对于国家或地方重点建设项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。A可自愿选择公开或邀请招标方式B可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D选择邀请或公开招标方式均应得到批准（分数：1.00）A.B.C.D.7.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.8.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。A施工合同的发包人 B施工合同的承包人C施工合同的
4、发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则（分数：1.00）A.B.C.D.10.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。A2% B3%C5% D7%（分数：1.00）A.B.C.D.11.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价 10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。A同时履行抗辩权
5、 B后履行抗辩权C不安抗辩权 D合同中止履行的权利（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A必须经双方的协议 B必须因为当事人一方的意思C因不可抗力 D因当事人一方的意思或双方的协议（分数：1.00）A.B.C.D.13.( )作为采购的一种方式，既可以购买，也可以出售，最终使招标人选定交易对象、签订交易合同。A招标 B投标 C询价 D竞买（分数：1.00）A.B.C.D.14.按照 FIDIC 合同条件，将合同的任何一部分利益转让给他人的权力归( )。A业主 B监理工程师 C承包商 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.15.
6、FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC施工合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考虑承包人原因造成的拖延C固定不变D对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.17.分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。A业主负责 B总包商负责C监理工程师负责 D分包商自行负责（分数：1.00）A.B.C.
7、D.18.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。A发包人 B设计单位 C承包人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.19.不属于按索赔事件的性质分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工程变更索赔C工程加速索赔 D费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D.20.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格（分数：1.00）A.B.C.D.21.材料采
8、购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A标准化法 B合同法C仲裁法 D建设工程质量管理条例（分数：1.00）A.B.C.D.22.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A42 天 B3 个月 C6 个月 D一年半（分数：1.00）A.B.C.D.23.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发
9、包人应进一步支付设计人( )。A3 万元 B5 万元 C7 万元 D10 万元（分数：1.00）A.B.C.D.24.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。A按原价格执行 B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行（分数：1.00）A.B.C.D.25.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D.26.下列情形中的( )不属于工程师的权力。A检查承包人现场同期的记录B指示承包人缩短合同工期C对索赔报告进行审查
10、分析D把批准的索赔要求纳人工程进度付款中（分数：1.00）A.B.C.D.27.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日 C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A.B.C.D.28.评标中的“评标价”是指( )。A标底价 B投标价 C中标的合同价D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值（分数：1.00）A.B.C.D.29.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。A有效 B无效C经公证后有效 D被拒绝后无效（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以( )为准。A图纸 B工程量清单 C中标通
11、知书 D标准、规范（分数：1.00）A.B.C.D.31.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则( )。A由发包人复制，复制费用发包人承担B由发包人复制，复制费用承包人承担C由承包人复制，复制费用承包人承担D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.32.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D.33.材料采购合同当事人任何一方不能正确履
12、行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。A违约金 B继续履行C赔偿损失 D赔偿价差损失（分数：1.00）A.B.C.D.34.发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A工程师提供的水准点高程资料有误 B承包人使用的测量仪器有误差C承包人放线有误差而工程师未查出 D承包人放线后工程师未进行复测（分数：1.00）A.B.C.D.35.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。A原价格 B新价格C原价与新价的平均价格 D市场价（分数：1.00）A.B.C.D.36.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和
13、的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.37.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天
14、内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC(施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.25）A.B.C.D.39.争端裁决委员会的酬金由( )负担。A承包商 B业主与承包商C业主 D指定分包商（分数：1.00）A.B.C.D.40.关于合同中质量标准的表述中，不正确的是( )。A质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B对于推荐性的标准，国家鼓励采用C当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执行D对于强制性的标准，当事
15、人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准（分数：1.00）A.B.C.D.41.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A.B.C.D.42.公开招标在开标时，应当由( )。A招标人主持，投标人自愿参加B招标人主持，所有投标人均参加C招标监督机构主持，投标人自愿参加D招标监督机构主持，所有投标人均参加（分数：1.00）A.B
16、.C.D.43.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失的责任承担原则是( )。A承包人负责 B发包人负责C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责（分数：1.00）A.B.C.D.44.根据 FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会性质的表述中，不正确的是( )。A属于非强制性但具有法律效力的行为 B属于强制性但不具有法律效力的行为C其性质属于个人委托 D相当于我国法律中解决合同争议的调解（分数：1.00）A.B.C.D.45.甲方在竣工验收后( )天内不予认可且不提出修改意见，则可视为竣工验收报告已被认可。A2 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C.D
17、.46.勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作者有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇以下特殊情况时，不可以相应延长合同工期的是( )。A设计变更 B勘察人原因造成的停、窝工等C工作量变化 D不可抗力影响（分数：1.00）A.B.C.D.47.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。A违约责任 B缔约过失责任C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B.C.D.48.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的( )，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。A一般规律 B基本规
18、律 C内在规律 D外在规律（分数：1.00）A.B.C.D.49.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向C提交发包人审核 D与承包商协商索赔事项（分数：1.00）A.B.C.D.50.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。A地方标准 B行业标准 C合同约定 D企业标准（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选
19、择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程施工合同规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.运至施工现场待安装设备的损害B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D.工程所需的修复费用E.施工人员的伤亡费用52.按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程。（分数：2.00）A.抢险救灾B.建筑造型有特殊要求的设计C.基础设施D.涉及国家秘密E.施工企业自建自用53.依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A
20、.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.做好施工现场地下管线的保护工作54.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.提供基准点B.拆除地上地下障碍物C.处理施工扰民问题D.落实土地征用、青苗树林赔偿E.平整施工现场55.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人D.无处分权人处分他人财产E.法定代表人负责越权56.FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自
21、然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.战争或外敌人侵E.招标文件未提供的地质条件57.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求58.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变
22、已认可的承包商施工时间和顺序安排D.改变违约责任的承担方式E.删减部分约定的承包工作交给其他人完成59.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束E.合同的一般条款60.FIDIC 合同条件下通用条件条款的条目包括( )等。（分数：2.00）A.图纸B.不可抗力C.开工、延误和暂停D.业主提出终止E.业主的接收61.合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合同。（分数：2.00）A.人民政府B.人民检察院C.人民法院D.仲裁机构E.建设行政主管部门62.在违约责任的承担中，
23、损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失63.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续64.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变造成的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题造
24、成的损失D.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E.分包商的雇员因执行合同而引起的行为65.下列关于工程变更的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更E.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排66.狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有( )。（
25、分数：2.00）A.建筑工程一切险(及第三者责任险)B.人身意外伤害险C.货物运输险D.机动车辆险E.安装工程一切险(及第三者责任险)67.下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见D.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商E.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中68.作为推荐使用的合同范本由( )等部分组成，并附三个附件。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.建筑工程施工合同E.土木工
26、程施工合同条件69.依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.损害公共利益订立E.以合法形式掩盖非法目的70.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有( )。（分数：2.00）A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方来往的信件和书面文件E.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件71.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00）A.合同中必须约定违约金B.约定的违约，金低于实际损失，当
27、事人可以请示法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金E.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务72.在( )履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。（分数：2.00）A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.施工合同E.加工承揽合同73.FIDIC施工合同条件规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.后续法规调整引起的延误C.承包商原因检验导致施工的延误D.发生不可抗力事件的影响E.业主提前占
28、用工程导致对后续施工的延误74.FIDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（分数：2.00）A.规范B.图纸C.资料表D.中标函E.投标保函75.FIDIC 施工合同条件下，支付工程进度款时，( )应扣保留金。（分数：2.00）A.本月实施的合格工程价值B.承包商用于工程的材料采购款C.政策法规变化的调整D.按合同其他条款规定，承包商有权获得的补偿款E.按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款76.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( )。（分数：2.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的
29、违约金D.物资保养费用E.代保管费用77.施工分包合同的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.发包人与分包人之间没有合同关系B.分包人只能向承包人提出索赔C.分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求D.分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行E.承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责78.大型工业项目的资格预审的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.财务报表B.法人资格C.分包计划D.投标文件E.人员报表79.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.将
30、监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人E.更换委托人代表需要经监理人同意80.合同法的基本原则是( )。（分数：2.00）A.自愿原则B.诚实信用原则C.对等原则D.遵守法律法规和公序良俗原则E.公正原则建设工程合同管理-318 答案解析(总分：110.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。A工程师在确有必要时，
31、应以书面形式下达停工指令B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P116(三)暂停施工。选项 A、B、D 均为教材原文。选项 C 中，承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的 48 小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后 48 小时内未予答复，承包人方可自行开工。故 C 不正确。3.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金
32、为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。A45 B57 C42 D60（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.FDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.经过修改的设计文件应( )后使用。A报总监理工程师审核批准 B按设计管理程序经有关部门审批C由设计人签字盖章 D由发包人审查批准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.对于国家或地方重点建设
33、项目进行招标，选择招标方式时，招标人( )。A可自愿选择公开或邀请招标方式B可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D选择邀请或公开招标方式均应得到批准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 招标方式7.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。A施工合同的发包人 B施工合同的承包人C施工合同
34、的发包人和承包人 D工程项目的代建方和施工合同的发包人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同履行的原则10.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。A2% B3%C5% D7%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价 10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预
35、付款，这是订购方行使的( )。A同时履行抗辩权 B后履行抗辩权C不安抗辩权 D合同中止履行的权利（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A必须经双方的协议 B必须因为当事人一方的意思C因不可抗力 D因当事人一方的意思或双方的协议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.( )作为采购的一种方式，既可以购买，也可以出售，最终使招标人选定交易对象、签订交易合同。A招标 B投标 C询价 D竞买（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 招标作为采购的一种方式，既可以购买，也可以出售，最终使招标人选定交易对象、签订交易合同。采购多用
36、于购买，属于买方主导的购买行为。14.按照 FIDIC 合同条件，将合同的任何一部分利益转让给他人的权力归( )。A业主 B监理工程师 C承包商 D建设行政主管部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。A承包商也应承担责任 B承包商不承担责任C只给予工期顺延 D只给予费用补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.FIDIC施工合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。A考虑非承包人原因应顺延的工期B考虑承包人原因造成的拖延C固定不变D
37、对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。A业主负责 B总包商负责C监理工程师负责 D分包商自行负责（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。A发包人 B设计单位 C承包人 D监理单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.不属于按索赔事件的性质分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工程变更索赔C工程加速索赔 D费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的
38、磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。A按订货数量的价格B按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A标准化法 B合同法C仲裁法 D建设工程质量管理条例（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后(
39、)，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A42 天 B3 个月 C6 个月 D一年半（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。A3 万元 B5 万元 C7 万元 D10 万元（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 根据设计合同的规定，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，则：设计人未开始设计工作的，不退还已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支
40、付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此，当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人：1050%-2=3(万元)。24.依据中华人民共和国合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。A按原价格执行 B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：26.下列情形中的( )不属于工程师的
41、权力。A检查承包人现场同期的记录B指示承包人缩短合同工期C对索赔报告进行审查分析D把批准的索赔要求纳人工程进度付款中（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日 C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 颁发接收证书后只是工程交给业主，业主可以使用了，但工程并没有全部完工，承包商还有工作要完成。所以接收证书中要注明之一：根据合同规定，工程竣工的日期。28.评标中的“评标价”是指( )。A标底价 B投标价 C中标的合同价D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29
42、.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。A有效 B无效C经公证后有效 D被拒绝后无效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 格式条款30.下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以( )为准。A图纸 B工程量清单 C中标通知书 D标准、规范（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则( )。A由发包人复制，复制费用发包人承担B由发包人复制，复制费用承包人承担C由承包人复制，复制费用承包人承担D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B. C.
43、D.解析：32.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A经监理工程师审核批准 B接收工程C组织竣工验收 D认可竣工验收报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：33.材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。A违约金 B继续履行C赔偿损失 D赔偿价差损失（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A工程师提供的水准点高程资料有误 B承包人使用的测量仪器有误差C承包人放线有误差而工程师未查出
44、D承包人放线后工程师未进行复测（分数：1.00）A. B.C.D.解析：35.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。A原价格 B新价格C原价与新价的平均价格 D市场价（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行。36.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应
45、当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。37.施工中如果出现设计变更
46、和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，( )。A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：38.FIDIC(施工合同条件规定的保留金属于( )。A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.25）A.B.C.D. 解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“FIDIC 合同条件进度款的支付管理”的掌握。保留
47、金是指按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。因此，本题的正确答案是 D。39.争端裁决委员会的酬金由( )负担。A承包商 B业主与承包商C业主 D指定分包商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 解决合同争议的方式40.关于合同中质量标准的表述中，不正确的是( )。A质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B对于推荐性的标准，国家鼓励采用C当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执行D对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准（分数：1.0
48、0）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为合同中标的物质量的执行标准。对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准，国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依行业标准执行；没有行业标准，则依地方标准执行；没有地方标准，则依企业标准执行。41.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同数量的划分42.公开招标在开标时，应当由( )。A招标人主持，投标人自愿参加B招标人主持，所有投标人均参加C
