1、建设工程合同管理-317 及答案解析(总分：106.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.正常监理酬金的直接成本的费用中不包括( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C.D.2.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。A和解 B调解 C仲裁 D协议（分数：1.00）A.B.C.D.3.施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。A开工日期前
2、 7 天 B承包人发出预付通知之日起C开工之 D约定应付款之日（分数：1.00）A.B.C.D.4.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正（分数：1.00）A.B.C.D.5.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补
3、充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C.D.6.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同时履行（分数：1.00）A.B.C.D.7.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是 ( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D.8.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。A不再
4、进入评标 B在初评阶段淘汰C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.9.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。A经对方同意 B通知对方C由仲裁机构解除 D由人民法院执行解除（分数：1.00）A.B.C.D.10.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前( )d 以书面形式向承包人发出变更通知。A7 B14C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.11.施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。A承包人在地下管道附近施工的防护措施费用B承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤
5、亡事故发生的费用（分数：1.00）A.B.C.D.12.中标通知书发出后的( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。A7 B14C2l D30（分数：1.00）A.B.C.D.13.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D.14.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额
6、为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C.D.15.招标人在投标须知规定的时间组织投标人进行现场考察，考察费用由( )。A主管机构负担 B招标人负担C招标人和投标人平均负担 D投标人负担（分数：1.00）A.B.C.D.16.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。 A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.17.在委托监理合同履行过程中，
7、监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C.D.18.( )范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。A建设工程设计合同(二)CF20000210B建设工程勘察合同(一)GF20000203C建设工程勘察合同(二)CF20000204D建设工程设计合同(一)GF20000209（分数：1.00）A.B.C.D.19.某施工
8、项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C.D.20.公开招标缺点的核心是( )。A招标时间长、费用高 B评标工作量大C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A.B.C.D.21.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。A施工进度计划是否拖后 B合同工期C事件实际造成的延误时间 D工期定额标准（分数：1.00）A.B.C.D.22.标准化的施工合同协
9、议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D.23.合同变更的必要条件是( )。A变更合同主体 B变更合同内容 C协商一致 D互惠互利（分数：1.00）A.B.C.D.24.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收
10、证书中注明的竣工日期应为( )。A4 月 15 日 B5 月 1 日 C5 月 15 日 D5 月 18 日（分数：1.00）A.B.C.D.25.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.26.工程标底是工程项目的( )。A合同价格 B工程概算价格 C预期价格 D结算价格（分数：1.00）A.B.C.D.27.在监理合同履行过程中，发生不
11、可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B.C.D.28.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，监理工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。A竣工验收 B颁发履约证书 C“结清单”生效 D颁发接收证书（分数：1.00）A.B.C.D.29.建筑工程一切险的保险期限( )开始。A自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B自工地动工C自主要材料、设备运抵工地D保险公司中约定日期（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC 合
12、同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。A不应返还保留金B应退还一半保留金C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D应全部退还保留金（分数：1.00）A.B.C.D.31.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。A设计单位 B施工单位负责人 C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.32.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。A80 B100 C120 D140（分数：1.00）A.B.C.D.33.在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备
13、相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D.34.根据 FIDIC 合同条件的规定，在收到工程师的最终付款证书后，业主应在( )天内向承包商支付工程款。A28 B56 C70 D84（分数：1.00）A.B.C.D.35.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D义务（分数：1.00）A.B.C.D.36.当工程变更后，价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理方
14、法应为( )。A采用工程量表中类似工作价格 B在原价基础上制定C由监理工程师自行决定 D协商决定（分数：1.00）A.B.C.D.37.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。A原企业法人 B变更后的企业法人C无法人 D合同规定由谁（分数：1.00）A.B.C.D.38.设计标准( )国家规范的强制性规定。A必须高于 B可以高于 C可以低于 D不得高于（分数：1.00）A.B.C.D.39.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。A工程师负责检验，发包人承担检验费用B工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人
15、负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.40.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。A投标文件 B招标文件C招标公告 D资格预审文件（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容作出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B.C.D.42.中华人民共和国
16、合同法规定的承担责任是以( )为原则的。A补偿性 B惩罚性 C限制性 D合法性（分数：1.00）A.B.C.D.43.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失 B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失 D业主和保险公司协商分担损失（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。A由承包商负责协调管理 B业主必须保护承包商合法利益不受侵害C指定分包商的违约责任由承包商承担 D承包商应向指定分包商收取协调管
17、理费（分数：1.00）A.B.C.D.45.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是合同法中规定的( )。A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.46.FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。A投标截止日期的同一天 B签定合同之日C工程师发布开工会之日 D投标截止日前第 28 天（分数：1.00）A.B.C.D.47.与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。A竞争程度低B评标量小C招标时间长D费用低（
18、分数：1.00）A.B.C.D.48.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。A工程量清单 B图纸 C中标通知书 D招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。A工程师 B业主 C承包商 D设计单位（分数：1.00）A.B.C.D.50.合同法律关系的要素不包括( )。A合同法律关系主体 B合同法律关系客体C合同法律关系行为 D合同法律关系内容（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：56.25)51.委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行合( )。（分数：1.00）A.对生产工艺设计要求的认
19、定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.监理工作执行情况的检查权E.发布开工令的权利52.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：1.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.强调对监理单位提供设备的要求E.邀请投标人较少53.FIDIC 合同条件下，承包商提出变更建议在( )的情况下可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值E.可降低施工成本54.建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为( )。（分
20、数：2.00）A.工期索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.费用索赔E.意外风险和不可预见因素索赔55.发生( )等情况后，应批准承包人合理展延合同工期。（分数：2.00）A.未增加额外工作的工程变更B.发包人延误移交施工现场C.因承包人责任引起的暂停施工D.因发包人订的工程设备延误到货导致的暂停施了E.需要拆除图纸中未标明的地下构筑物56.委托监理合同中，属于委托人可行使的权利有( )。（分数：2.00）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.监理人调换总监批准权E.工程款支付审核权57.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应
21、该说明( )。（分数：1.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.预计应支付给承包商费用的资金估算表E.修改进度计划的时间安排58.委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.物质服务E.管理服务59.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有( )。（分数：1.25）A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确E.
22、与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位60.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同的D.主债务履行期间的E.债权人要求债务人履行债务的61.合同公证与合同鉴证相同点在于( )。（分数：2.00）A.范围B.内容C.目的D.效力E.性质62.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.00）A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.双方当事人共同封存的样品E.图纸、样品63.月进度报表的内容包括(
23、)。（分数：2.00）A.实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照合同完工的任何事件和情况的详情，以及为消除延误而正在(或准备)采取的措施B.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致C.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比，以及开始制造、承包商的检查、检验、运输和到达现场的实际或预期日期D.设计(如有时)、承包商的文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装和调试的每一阶段，以及指定分包商实施工程的这些阶段进展情况的图表与详细说明E.表明制造(如有时)和现场进展状况的照片64.担保方式包括( )等。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D
24、.定金E.预付款65.业主采购的建筑材料，按规定通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加，则( )。（分数：2.00）A.材料不需验收直接交给承包人保管B.工程师单独验收C.验收后交给承包人保管D.发生损坏或丢失由承包人负责E.发生损坏或丢失由业主负责66.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括( )。（分数：2.00）A.工程师书面指令B.施工会议记要C.招标文件中的投标须知D.检查和试验记录E.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答67.发包人应当将委托的( )以书面形式通知承包人。（分数：2.00）A.监理单位名称B.监理单位地址C.工程师的姓名D.监理内
25、容E.监理权限68.在招标准备阶段，招标人主要工作包括( )。（分数：2.00）A.工程报建B.编制招标文件C.选择招标方式D.发布招标公告E.进行资格预审69.可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（分数：2.00）A.地方税收的变化B.工程造价部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因中断通讯累计超过 8 小时D.市场价格变化E.行政法规影响到合同价款70.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A.可清求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.无权请求任何要求E.有权提起诉讼71.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )
26、。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.授权评标委员会确定中标人E.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人72.合同转让中，债权不得转让的情况包括( )。（分数：2.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依照合同形式不得转让E.依据合同目的不得转让73.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.设备安装工程E.电气管线工程74.合同履行过程中，当事人应当遵循诚
27、实信用原则，根据合同性质，目的和交易习惯履行 ( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.保密E.协助75.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.选择设计分包人建议权E.审核承包人索赔的权利76.施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（分数：2.00）A.整个工程B.单位工程C.分部工程D.特殊专业工程E.分项工程77.工程师对索赔报告中要求顺延工期的，审查时应注意( )。（分数：2.00）A.分清工期拖延的责任B.延误工作是否位于关键线路上C.工程师无权压缩合同工期D
28、.共同延误时各方的责任E.工期索赔计算的合理性和正确性78.在整个合同的形成和实施过程中，工程师对工程索赔的影响有( )。（分数：2.00）A.工程师受承包人委托进行工程项目管理B.工程师受发包人委托进行工程项目管理C.工程师对工程索赔具有最终裁定权D.工程师有处理索赔问题的权力E.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人79.合同生效应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人具有相应的民事权利能力B.当事人具有相应的民事行为能力C.意思表示真实D.不违反法律法规E.违反社会公共利益80.在 FIDIC 的施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。（分数：2.00
29、）A.选择分包单位的权利不同B.分包合同的工作内容不同C.分包合同的当事人不同D.业主对分包商利益的保护不同E.工程款的支付开支项目不同建设工程合同管理-317 答案解析(总分：106.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.正常监理酬金的直接成本的费用中不包括( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。A和解 B调解 C仲裁 D协议（分数：1.00）A.B. C.D
30、.解析：3.施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。A开工日期前 7 天 B承包人发出预付通知之日起C开工之 D约定应付款之日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序
31、履行。A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P37(二)合同履行的原则。1全面履行的原则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。因此答案为 C。6.某供货合同履行时发
32、现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。A订立合同时订立 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同时履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是 ( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.开标时判定为无效的投标文件，应当( )。A不再进入评标 B在初评阶段淘汰C在详评阶段淘汰 D在定标阶段淘汰（分数：1.00）A. B.
33、C.D.解析：解析 决标成交阶段的主要工作内容9.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。A经对方同意 B通知对方C由仲裁机构解除 D由人民法院执行解除（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前( )d 以书面形式向承包人发出变更通知。A7 B14C28 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。A承包人在地下管道附近施工的防护措施费用B承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用（分数：1.00
34、）A.B. C.D.解析：12.中标通知书发出后的( )d 内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。A7 B14C2l D30（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80
35、 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.招标人在投标须知规定的时间组织投标人进行现场考察，考察费用由( )。A主管机构负担 B招标人负担C招标人和投标人平均负担 D投标人负担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。 A工程特点 B招标人的管理能力C合同类型 D工程建设总进度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.在委托监理
36、合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。A委托人增加监理工作内容较多B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.( )范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。A建设工程设计合同(二)CF20000210B建设工程勘察合同(一)GF20000203C建设工程勘察合同(二)CF20000204D建设工程设计合同(一)GF20000209（分数：1.00）A.
37、B. C.D.解析：解析 建设工程勘察合同(一)GF-2000-0203范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。19.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠 20 万元。某投标人报价1000 万元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。A1020 万元 B1000 万元 C980 万元 D960 万元（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.公开招标缺点的核心是( )。A招标时间长、费用高 B评标工作量大C申请投标人较多 D要设置资格预审程序（分数：1.00）A.
38、 B.C.D.解析：21.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。A施工进度计划是否拖后 B合同工期C事件实际造成的延误时间 D工期定额标准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定。22.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。A合同工期 B工程承包范围C合同生效时间 D违约、索赔和争议（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.合同变更的必要条件是( )。A变更合同主体 B变更合同内容 C协商一致 D互惠互利（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同变
39、更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对此类合同的变更需要重新登记或审批。24.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。A4 月 15 日 B5 月 1 日 C
40、5 月 15 日 D5 月 18 日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天将某一确定的日期通知工程师。工程师接到承包商申请后的 28 内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。25.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任（分数：1.00）A. B.C
41、.D.解析：26.工程标底是工程项目的( )。A合同价格 B工程概算价格 C预期价格 D结算价格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延
42、续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。28.在 FIDIC 施工合同的履行过程中，监理工程师在(
43、)前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。A竣工验收 B颁发履约证书 C“结清单”生效 D颁发接收证书（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.建筑工程一切险的保险期限( )开始。A自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B自工地动工C自主要材料、设备运抵工地D保险公司中约定日期（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑工程一切险(及第三者责任险)30.FIDIC 合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。A不应返还保留金B应退还一半保留金C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D应全部退还保留金（分数：1.00）A.B.
44、C. D.解析：31.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。A设计单位 B施工单位负责人 C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。A80 B100 C120 D140（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140 天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。33.在建设工程合同中，合同人当事
45、人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。A当事人必须是法人组织 B意思表示真实C不违反法律或社会公共利益 D当事人具有相应民事权利和民事行为能力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.根据 FIDIC 合同条件的规定，在收到工程师的最终付款证书后，业主应在( )天内向承包商支付工程款。A28 B56 C70 D84（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 竣工验收阶段的合同管理35.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D义务（分数：1.00）A.B.C. D.解析
46、：36.当工程变更后，价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理方法应为( )。A采用工程量表中类似工作价格 B在原价基础上制定C由监理工程师自行决定 D协商决定（分数：1.00）A.B. C.D.解析：37.企业法人分立、合并，它的权利和义务由( )享有和承担。A原企业法人 B变更后的企业法人C无法人 D合同规定由谁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.设计标准( )国家规范的强制性规定。A必须高于 B可以高于 C可以低于 D不得高于（分数：1.00）A.B. C.D.解析：39.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由(
47、 )。A工程师负责检验，发包人承担检验费用B工程师负责检验，承包人承担检验费用C承包人负责检验，发包人承担检验费用D承包人负责检验，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。40.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。A投标文件 B招标文件C招标公告 D资格预审文件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：41.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容
48、作出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 设计变更管理42.中华人民共和国合同法规定的承担责任是以( )为原则的。A补偿性 B惩罚性 C限制性 D合法性（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 承担违约责任的条件和原则43.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失 B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失 D业主和保险公司协商分担损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害
