1、建设工程合同管理-315 及答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。A当事人签字 B抵押物登记C转移产权证 D转移房屋占有（分数：1.00）A.B.C.D.2.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.3.关于抵押概念的
2、表述中，不正确的是( )。 A提供担保的财产为抵押物 B债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人 C债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿 D抵押是指债务人或者第三人向债权人以转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式（分数：1.00）A.B.C.D.4.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56天内仍不支付，则承包人( )。A无权对该工程主张任何权利B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D可以留置该工程（分数：1.00）A.B.C
3、.D.5.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。A要约生效 B承诺生效C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限界至（分数：1.00）A.B.C.D.6.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.7.下列各项中，对格式条款的理解不正确的是( )。A提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除
4、对方主要权利的，该条款无效B格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款。也可以是合同的所有条款为格式条款C格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款D格式条款又被称为强制性条款，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择（分数：1.00）A.B.C.D.8.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起
5、扣（分数：1.00）A.B.C.D.9.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。A行为人承担民事责任 B视为不同意C本人承担民事责任 D视为同意（分数：1.00）A.B.C.D.10.按照 FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为( )。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书注明的竣工日C颁发履约证书日 D协议书中约定的竣工日（分数：1.00）A.B.C.D.11.合同法规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。A对方当事人降低注册资金B对方当事人银行贷
6、款数额激增C对方当事人的法定代表人变更D对方当事人经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B.C.D.12.某单位签订的红砖采购合同，由于条款中未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐红砖后应( )。A将红砖送到施工现场 B将红砖送到发包人的办公所在地C将红砖送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D.13.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。A预算平均工日产值 B概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A.B.C.D.14.某施工合同的合同工期为 20个月，
7、专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1个月竣工赔偿B提前 1个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.15.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成
8、施工任务，则此延误的责任应由( )承担。A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.16.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.17.施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前 48 h向工程师发出要求试车的书面通知，通知不包括的试车内容有( )。A内容 B时间C地点 D对承包人的要求（分数：1.00）_18.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。A合同签订日 B设计人收到定金日
9、 C开始设计日 D合同约定的时间（分数：1.00）A.B.C.D.19.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.20.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。A合同协议书 B通用条款C专用条款 D补充协议（分数：1.00）A.B.C.D.21.当
10、事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。A法定索赔 B指定索赔 C代为索赔 D合理索赔（分数：1.00）A.B.C.D.22.采用 FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。A提交工程师决定B提交争端裁决委员会决定C诉讼D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.23.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。A投标报价 1000万元，评标价 950万元 B投标报价 1050万元，评标价 9402万元C投标报价 980万元，评标价 970万元 D投标报价 950万元，评标价 960万元（分数：1.00）A.
11、B.C.D.24.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.25.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。A合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之
12、日止D从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止（分数：1.00）A.B.C.D.26.仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。A1 或 2 B1 或 3 C2 或 4 D3 或 4（分数：1.00）A.B.C.D.27.在一个施工现场有甲、乙两个独力承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定的损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。A甲、乙都应向发包人索赔B甲、乙分别承担对方的损失C甲、乙分别承担自己的损失D甲的损失由发包人承担，乙的损失自己承担（分数：1.00）A.B.C.D.28.下列关于建设施工合同中的工期表述错误的是( )。A在合
13、同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数B如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数C在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期D合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间（分数：1.00）A.B.C.D.29.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将 42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲
14、裁，要求撤销该合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从( )角度对工程项目进行管理。A质量和安全 B进度与成本 C合同与安全 D合同与环保（分数：1.00）A.B.C.D.31.因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的 48小时未及时作出任何答复，此时承包人应( )。A继续后续工作的施工 B向发包人发出请求复工的通知C向工程师再次发出请求复工的通知 D向发包人发出解除合同的通知（分数：1.00）A.B.C.D.32.发包人逾期支付设
15、计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。A14 B15 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.33.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，下列说法正确的一项是( )。A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.34.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议解释应排在( )。A所有合同文件之后 B中标通知书之前C投标书之后 D图纸之后（分数：1.00）A.
16、B.C.D.35.工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由( )负责。A业主 B承包商C业主和承包商共同 D监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.36.M公司授权其采购员甲到 N公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 N公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( )。A要求 M公司支付计算机的货款但可不交付计算机B要求甲支付电视机的贷款C退货DN 公司向 M公司交付计算机，要求 M公司支付计算机的贷款（分数：1.00）A.B.C.D.37.某工程设计合同约定的合同价为 100万元，定金为合同价的 20%。设计工作完
17、成 60%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( )万元。A20 B80C50 D100（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC施工合同条件规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)( )那个月起扣。A10% B15%C20% D25%（分数：1.00）A.B.C.D.39.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。A组织对设计文件的审查、鉴定和验收 B办理设计文件的报批手续C选定设计文件依据的设计规范 D为现场的设计人提供必要的工作
18、条件（分数：1.00）A.B.C.D.40.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C无论上涨还是下降均按新价格执行D无论上涨还是下降均按原合同价执行（分数：1.00）A.B.C.D.41.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的最低保修期限应为 5年。A地基基础工程 B屋面防水工程C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列选项中，有关建设工程施工准备阶段承包人负责设计图纸的表述，有误的是( )。A经过工程师签认后才可以使用B工程师对承包人设计
19、的认可后，则解除承包人的设计责任C有些情况下承包人享有专利权的施工技术，若具有设计资质和能力，可以由其完成部分施工图的设计D在承包工作范围内，由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核（分数：1.00）A.B.C.D.43.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。A承包人 B监理人 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C.D.44.某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工，而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，双方应采用( )合同。A可调价格 B固定价格
20、C单价 D成本加酬金（分数：1.00）A.B.C.D.45.FIDIC分包合同条件规定，对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理的是( )。A业主 B政府监督管理部门C承包商 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.46.建设工程招标中，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中( )。A管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较多B管理工作比较复杂，有能力参与竞争的投标人较少C管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较多D管理工作比较简单，有能力参与竞争的投标人较少（分数：1.00）A.B.C.D.47.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方
21、案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于( )。A项目前期立项咨询 B设计阶段监理C工程技术咨询服务 D施工阶段监理（分数：1.00）A.B.C.D.48.下列组织中，具有保证人资格的是( )。A国家机关 B幼儿园、医院C具有代为清偿债务能力的公民 D企业法人的分支机构、职能部门（分数：1.00）A.B.C.D.49.FIDIC(施工合同条件规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为( )。A业主收到证书后 28天内B工程师收到承包商的月进度付款申请后的 56天内C业主接到承包商月报表后的 56
22、天内D工程师计量后 14天内（分数：1.00）A.B.C.D.50.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：1.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.对已竣工而未交付工程的损伤修复E.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续52.FIDIC合同条件下，工程师在接到最终报表和结清单附件后的(
23、)内签发最终支付证书，业主应在收到证书后( )内支付。（分数：2.00）A.7天B.14天C.21天D.56天E.28天53.工程付款的内容一般包括( )。（分数：2.00）A.预付款B.履约保证金C.竣工结算款D.工程进度款E.质量保修金54.施工合同文件中，订立合同时已形成的文件有( )等。（分数：2.00）A.中标通知书B.图纸会审文件C.通用条款D.协议书E.工程量清单55.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.承包
24、人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的机构或诉讼E.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内56.决标成交阶段的主要工作内容有( )。（分数：2.00）A.开标B.资格预审C.评标定标D.定标E.发布招标公告57.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.交通部门修理公路影响材料运输进度E.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行58.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.设计单
25、位E.工程师59.在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（分数：2.00）A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.承包人可以留置该工程E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任60.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场D.不可抗力造成的损害E.业主提前占用部分工程61.招标人根据( )确定工程项目发包的范围。（分数：2.00）A.施
26、工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标广告E.招标人的管理能力62.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.只允许一家分包人进行分包63.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.出现不应由监理人负责，致使暂停监理
27、任务后的恢复工作E.应委托人要求更改服务内容而增加的工作64.在 FIDIC施工合同条件中，监理工程师可批准承包商进行合理的利润索赔的情况有( )。（分数：2.00）A.业主提前占用工程B.对竣工检验的干扰C.非承包原因检验导致施工的延误D.不可预见的外界条件E.其他承包人的干扰65.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（分数：2.00）A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.投标人的所在地E.对工程总投资的影响66.施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（分数：2.00）A.工程量增加B.合同内约定应由承包
28、人承担的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时E.设计变更67.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.免费向委托人提供服务人员E.不得参与与委托人利益相冲突的活动68.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协
29、议书D.完成期限超过招标文件规定的期限E.明显不符合技术标准要求69.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：1.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程E.协调几个承包商施工的干扰70.有关变更的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.只有发包人才能提出设计变更E.承包人不可要求设计变更71.下列关于确定变更价款的做法，正确的是( )。（分数：2.00）A.变更确定
30、后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.承包人未提出追加价款报告，监理工程帅可单独决定补偿额E.监理了程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准72.关于附条件合同的生效时间的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.附条件的合同，包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时失效D.不正当促成条件成就的，视为条件已成就E.当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的，视为条件不成就73.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分
31、数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行E.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行74.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.只允许一家分包人进行分包75.对无权代理行为，被代理人有( )。（分数：2.00）A.拒绝权B.追认权C.撤回权D.撤销权E.催告权76.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（分
32、数：2.00）A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.投标文件没有投标人授权代表签字E.没有按招标文件要求提供投标担保77.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.施工协调的主持权E.承包人索赔要求的审核权78.监理委托合同中，属于委托人权利有( )。（分数：2.00）A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实施项目的质量监督控制权D.生产工艺设计认定权E.工程建设有关协作单位协调主持权79.FIDIC合同条件下，关
33、于用于永久工程得到设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的 80%作为材料预付的款额B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在 60%90%内C.材料和设备只有进场后，才能将费用计人工程进度款结算支付D.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同E.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求80.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.社会信誉是否良好E.投标报价是否最低建设工程合同管理-315 答案解析(总分：108.00，做题时间：90 分
34、钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( )之日。A当事人签字 B抵押物登记C转移产权证 D转移房屋占有（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。A终止合同方选定的仲裁委员会 B违约方选定的仲裁委员会C双方选定的仲裁委员会 D有管辖权的人民法院（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.关于抵押概念的表述中，不正确的是( )。 A提供担保的财产为抵押物 B债务
35、人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人 C债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿 D抵押是指债务人或者第三人向债权人以转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：本题考核的知识点为抵押的概念。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。4.施工合同履行中，发包
36、人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56天内仍不支付，则承包人( )。A无权对该工程主张任何权利B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D可以留置该工程（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。A要约生效 B承诺生效C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限界至（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P29 如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事
37、人产生约束力。6.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.下列各项中，对格式条款的理解不正确的是( )。A提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效B格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款。也可以是合同的所有条款为格式条款C格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协
38、商即采用的条款D格式条款又被称为强制性条款，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C. D.解析：动员预付款应是自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)的 10%
39、那个月起扣。9.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。A行为人承担民事责任 B视为不同意C本人承担民事责任 D视为同意（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：10.按照 FIDIC施工合同条件规定，承包商施工期的截止时间为( )。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书注明的竣工日C颁发履约证书日 D协议书中约定的竣工日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.合同法规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。A对方当事人降低注册资金B对方当事人银行贷款数额激
40、增C对方当事人的法定代表人变更D对方当事人经营状况严重恶化（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.某单位签订的红砖采购合同，由于条款中未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐红砖后应( )。A将红砖送到施工现场 B将红砖送到发包人的办公所在地C将红砖送到发包人的仓库 D通知发包人自提（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 A、B、C 备选中的任何一项工作实施后均会发生供货商支付(或垫付)运费的发生，所以选择 D选项。根据合同法相关规定，合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行。13.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生
41、活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。A预算平均工日产值 B概算平均工日产值C估算平均工日产值 D实际平均工日产值（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成的停工、窝工或来回进出场地，发包人付给勘察人停工、窝工费金额按照预算的平均工日产值计算。14.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承
42、包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。A延误 1个月竣工赔偿B提前 1个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P116(二)承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对
43、工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。16.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前 48 h向工程师发出要求试车的书面通知，通知不包括的试车内容有( )。A内容 B时间C地点 D对承包人的要求（分数：1.00）_解析：18.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。A合同签订日
44、B设计人收到定金日 C开始设计日 D合同约定的时间（分数：1.00）A.B. C.D.解析：设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的 3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。19.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准，由
45、评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。20.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。A合同协议书 B通用条款C专用条款 D补充协议（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。A法定索赔 B指定索赔 C代为索赔 D合理索赔（分数：1.0
46、0）A.B.C. D.解析：解析 当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的行为属于代为索赔。若承包商就同一事件也受到了损害，分包商的索赔就作为承包商索赔要求的一部分。索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期上去，得到支付的索赔款按照公平合理的原则转交给分包商。22.采用 FIDIC施工合同条件的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是( )。A提交工程师决定B提交争端裁决委员会决定C诉讼D仲裁（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。A投标报价 1000万元，评标价 950万元 B投标报价 1050万元，
47、评标价 9402万元C投标报价 980万元，评标价 970万元 D投标报价 950万元，评标价 960万元（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 设计人的责任25.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理
48、业务，则监理责任期应理解为( )。A合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 P85 二、合同有效期。尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自 X年 X月 X日开始实施，至 X年 X月 X日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期。不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程
