1、建设工程合同管理-293 及答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。A地基基础工程 B屋面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B.C.D.2.中华人民共和国民法通则(以下简称民法通则)规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )年，法律另有规定的除外。”A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提
2、出延期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.4.下列各项中不属于投标须知内容的是( )。A委托监理的范围 B投标文件的格式 C招标文件 D必要的设计文件（分数：1.00）A.B.C.D.5.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于( )阶段的工作。A发布招标公告 B发放资格预审文件C资格预审 D发放资格预审合格通知书（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A主体 B客体 C内容 D事实（分数：1.00）A.B.C.D.7.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法
3、律责任由( )承担。 A发包人 B承包商 C监理单位 D总监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.8.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。A附加工作费用，由委托人B额外工作费用，由委托人C正常工作酬金范围，由监理单位D工程成本，由承包方（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B.C.D.10.委托人对监理人履行合同的监
4、督权利体现不包括( )。A对监理合同转让和分包的监督B对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C对合同履行的监督权D对监理人员的控制监督（分数：1.00）A.B.C.D.11.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。A要约生效 B承诺生效C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限界至（分数：1.25）A.B.C.D.12.发包人派驻的代表应由( )明确。A承包人 B监理人 C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在( )内予以计量。A2 天 B5 天 C7 天 D14
5、天（分数：1.00）A.B.C.D.14.施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.15.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书日（分数：
6、1.00）A.B.C.D.16.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.17.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。A不批准承包人的索赔要求 B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任 D认定索赔不成立（分数：1.00）A.B.C.D.18.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )
7、的规定。A债权转让 B债务承担C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.19.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.20.A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由 A 公司承担清偿责任B应当由 B 公司承担清偿责任C应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任DA
8、 公司和 B 公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.21.施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( )。A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B.C.D.22.检查和试验的范围不包括的是( )。A设备进厂后的安装和实验 B原材料和元器件的进厂检验C部件的加工检验和实验 D出厂前预组装检验（分数：1.00）A.B.C.D.23.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7 B14 C15
9、 D30（分数：1.00）A.B.C.D.24.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用（分数：1.00）A.B.C.D.25.建设工程委托监
10、理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是( )。A补偿性原则 B惩罚性原则C无过错原则 D有限责任和过错责任原则（分数：1.00）A.B.C.D.26.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。A3 B5 C7 D547（分数：1.00）A.B.C.D.27.委托方因故要求终止设计时，应( )。A通知设计人，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金B通知设计人，索回定金，并按实际完成工作量付费C将定金抵作设计费结清D索回定金，终止合同（分数：1.00）A.B.C.D.28.当施工单位没能达到规定的质量要求时，监理单位( )。A承担连带责任 B负全部责任C不承担责任 D按合同规定退
11、还一定数量监理费（分数：1.00）A.B.C.D.29.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A3 B5 C7 D10（分数：1.00）A.B.C.D.30.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.31.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。A施工 B重要设备、材料的采购C勘察、设计服务的
12、采购 D监理服务的采购（分数：1.00）A.B.C.D.32.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.33.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务( )。 A只能由代理人自己承担 B只能由被代理人自己承担 C由代理人和被代理人承担按份责任 D由代理人和被代理人承担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.34.建设工程监理合同的标的是( )。A物 B财 C智力成果 D行为（分数：1.00）A.B.C.D.35.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的( )作为
13、衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A测量和估价 B时间界限C变更和调整 D竣工检验（分数：1.00）A.B.C.D.36.关于施工进度管理，下列说法错误的是( )。A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.37.工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d 内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.38.委托监
14、理合同中所称的“监理机构”是指( )。A实施监理业务的组织 B监理单位C项目经理部 D监理单位的经营管理部（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )d 以书面形式通知承包人。A7 B14C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.40.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.41.在 FIDIC施工合同条件中，按照合同各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。A承包
15、商的投标报价 B合同价格C接受的合同款额 D最终结算款减去索赔款（分数：1.00）A.B.C.D.42.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.43.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。A质押 B动产 C专利权 D财产权（分数：1.00）A.B.C.D.44.采用建设工程施工合同(示范文本)应当由( )投保建筑工程一切险。A发包人 B工程师 C承包人
16、 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列关于施工合同的变更不正确的是( )。A承包人不得对原工程设计进行变更B施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸，或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换用，须经工程师同意C承包人未经工程师同意擅自变更设计的，因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延D工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.46.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到 ( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的
17、工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.47.承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。A承包人承担 B发包人承担C承包人和发包人各承担一半 D工程师决定承担责任者（分数：1.00）A.B.C.D.48.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限 C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.49.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合
18、同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.50.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。A发包人 B承包人C设计人 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生( )情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。（分数：2.00）A.建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工B.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患C.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监
19、理机构管理D.设计变更E.施工单位与建设单位发生争执52.关于承包商申请的变更，下列说法正确是( )。（分数：2.00）A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设计的改变，如双方没有协议的，承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用E.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价53.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发至到货地点或接货人时，应 ( )。（分数：2.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人
20、C.承担对方因此多支付的一切费用D.由采购方承担由该地到合同规定到货地的运杂费E.承担逾期交货的违约金54.下列关于 FIDIC 编制的分包合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险命题地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.可以允许业主与分包商私下约定E.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节55.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：2.00）A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.交通部门修理公路影响材料运输进度E.发包人不能按合同
21、约定日期支付预付款，使工程不能正常进行56.FIDIC施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现D.承包商的施工人员的到位情况E.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰57.关于合同成立时间的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立E.以信件订立的合同在签订确认书时成
22、立58.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作E.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作59.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.当事人约定的B.仲裁庭约定的C.法律规定的D.人民法院指定的E.地方政府指定的60.建设工程施工索赔的特征体现在( )。（分数：2.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是一种经对方确认的双方行为C.只有实际发生了经济损失或权利
23、损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔E.索赔是单向的，仅承包人可以向发包人索赔，发包人不得向承包人索赔61.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求62.监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括( )。（分数：2.00）A.对工程施工进度的控制权B.
24、变更工程设计的决定权C.发布停工令和复工令D.选择总承包单位的决定权E.对分包单位的审批权63.建设工程委托监理合同示范文本由( )组成。（分数：2.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.建设工程委托监理合同附件E.建设工程委托监理合同技术条件64.合同鉴证应当审查的主要内容有( )。（分数：2.00）A.不真实、不合法的合同B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的65.招标阶段的主要工作内容
25、包括( )o（分数：2.00）A.选择招标方式B.编制招标有关文件C.招标广告66.下列有关对设备监造的叙述中，错误的说法是( )。（分数：2.00）A.质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任B.监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证C.设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调D.设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准E.采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验67.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.表明经受
26、要约人承诺，要约人即受该意思约束E.合同的一般条款68.设计招标文件的主要内容有( )。（分数：2.00）A.投标须知B.项目说明书C.设计依据文件D.工程量清单E.投标截止日期69.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。（分数：2.00）A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.抵押物已登记的先于未登记的E.按债权的价款多少顺序70.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要
27、求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延E.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验71.公开招标的优点有( )。（分数：2.00）A.投标竞争激烈B.节约招标费用和节省时间C.招标人可以在较广的范围内选择中标人D.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价E.所需招标时间长、费用高72.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。（分数：2.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可
28、以向债务人请示履行D.第三人有追究债务人违约责任的权利E.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿73.FDIC施工合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额E.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项74.建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的( )等工作内容，确定双方权利和义务的协议。（分数：2.00）A.建筑施工B.设备安装C.设备修理D.设备调试E.工程保修75.依据建设工程设计合同(示范
29、文本)，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有( )。（分数：2.00）A.设计人配合勘察工作的要求B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计内容D.设计深度要求E.设计人配合施工工作的要求76.根据建设工程委托监理合同的规定，监理人对( )有建议权。（分数：2.00）A.工程规模B.生产工艺设计变更C.确定设计标准D.选择工程总承包人E.调换承包人中工作不力的有关人员77.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（分数：1.00）A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物C.台风摧毁施工现场内的临
30、时工程D.气温变化造成精密仪表E.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物78.施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。（分数：2.00）A.发生设计变更B.发包人延误移交施工现场C.承包人采购的材料供货商未能按时交货D.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工E.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线导致停工 1 天79.以下属于监理人的监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.工程设计变更的审批E.对工程上使用的材料和施工质量进行检验80.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.0
31、0）A.能力B.资格C.资金D.年龄E.经验建设工程合同管理-293 答案解析(总分：108.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。A地基基础工程 B屋面防水工程 C设备安装工程 D排水管道工程（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；(3)供热与供冷系
32、统，为 2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。2.中华人民共和国民法通则(以下简称民法通则)规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )年，法律另有规定的除外。”A2 B3 C4 D5（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 我国的民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 2 年。3.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期形式的和要求。A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.下列各项中不属于投标须知内容的
33、是( )。A委托监理的范围 B投标文件的格式 C招标文件 D必要的设计文件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：投标须知的内容有：(1)工程项目综合说明。包括项目的主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期；(2)委托的监理范围和监理业务；(3)投标文件的格式、编制、递交；(4)无效投标文件的规定；(5)投标起止时间、开标、评标、定标时间和地点；(6)招标文件，投标文件的澄清与修改；(7)评标的原则等。5.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于( )阶段的工作。A发布招标公告 B发放资格预审文件C资格预审 D发放资格预审合格通知书（分数：1.00）A.B
34、.C. D.解析：6.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A主体 B客体 C内容 D事实（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P4 合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。7.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由( )承担。 A发包人 B承包商 C监理单位 D总监理工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于(
35、 )承担。A附加工作费用，由委托人B额外工作费用，由委托人C正常工作酬金范围，由监理单位D工程成本，由承包方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 双方的义务9.FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书C签发最终支付证书 D承包商提交结清单（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( )。A对监理合同转让和分包的监督B对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C对合同履行的监督权D对监理人员的控制监督（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 委托人对
36、监理人履行合同的监督权利体现包括：对监理合同转让和分包的监督；对监理人员的控制监督；对合同履行的监督权。11.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。A要约生效 B承诺生效C双方当事人签字或者盖章 D附生效期限的合同期限界至（分数：1.25）A.B. C.D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“不要式合同的成立”的掌握。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。因此，本题的正确答案是 B。12.发包人派驻的代表应由( )明确。A承包人 B监理人 C发包人 D工程师
37、（分数：1.00）A.B.C. D.解析：对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以派驻代表自行管理。发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人单位法定代表人授权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定；但职责不得与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉。双方职责发生交叉或不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方。13.施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在( )内予以计量。A2 天 B5 天 C7 天 D14 天（分数：1.00）A.B.C. D.解析：14.施工合同示范文本规定，如果发包人不
38、按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”。从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A开标日 B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日 D工程师颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：合同履行过程中可能发生的某些风险是
39、有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费。在“基准日”后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，按承包商受到的实际影响给予补偿。履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后承包商即可办理最终结算手续16.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。A发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B发包人要求设计人进行设计变更C施工图设计未达到设计深度D设计人对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其
40、求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。A不批准承包人的索赔要求 B要求承包人进一步提交索赔的证据资料C将该事件确认为承包人责任 D认定索赔不成立（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。A债权转让 B债务承担C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺
41、通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由 A 公司承担清偿责任B应当由 B 公司承担清偿责任C应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任DA 公司和 B 公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任。21.施工合同示范文
42、本规定，非发包人的工作是( )。A确定水准点 B提供进度计划 C开通主干道 D组织图纸会审（分数：1.00）A.B. C.D.解析：根据施工合同示范文本的有关规定，向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表，是承包人应完成的工作。专用条款内需要约定应提供计划、报表的具体名称和时间。22.检查和试验的范围不包括的是( )。A设备进厂后的安装和实验 B原材料和元器件的进厂检验C部件的加工检验和实验 D出厂前预组装检验（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 检查和试验的范围包括的是：原材料和元器件的进厂检验；部件的加工检验和实验；出厂前预组装检验。23.建设工程设计合同(示范文本)
43、规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。A如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申
44、报手续，承包人承担有关费用D若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P115(三)使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。25.建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是( )。A补偿性原则 B惩罚性原则C无过错原则 D有限责任和过错责任原则（分数：1.00）A.B
45、.C.D. 解析：26.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。A3 B5 C7 D547（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.委托方因故要求终止设计时，应( )。A通知设计人，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金B通知设计人，索回定金，并按实际完成工作量付费C将定金抵作设计费结清D索回定金，终止合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.当施工单位没能达到规定的质量要求时，监理单位( )。A承担连带责任 B负全部责任C不承担责任 D按合同规定退还一定数量监理费（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2
46、万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A3 B5 C7 D10（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。A施工 B重要设备、材料的采购C勘察、设计服务的采购 D监理服务的采购（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.主要是为维护无行为能力或限制
47、行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。A委托代理 B法定代理 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：33.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务( )。 A只能由代理人自己承担 B只能由被代理人自己承担 C由代理人和被代理人承担按份责任 D由代理人和被代理人承担连带责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：34.建设工程监理合同的标的是( )。A物 B财 C智力成果 D行为（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：35.FIDIC施工合同条件规定，合同工期的( )作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。A测量和估价 B时
48、间界限C变更和调整 D竣工检验（分数：1.00）A.B. C.D.解析：36.关于施工进度管理，下列说法错误的是( )。A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：37.工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d 内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B. C.D.解析：38.委托监理合同中所称的“监理机构”是指( )。A实施监理业务的组织 B监理单位C项目经理部 D监理单位的经营管理部（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 双方的义务39.施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )d 以书面形式通知承包
