1、建设工程合同管理-289 及答案解析(总分：109.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。A工程所在地 B仲裁申请人所在地C纠纷发生地 D双方协商选定（分数：1.00）A.B.C.D.2.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.3.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包
2、人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B.C.D.4.法律事实中的社会事件包括( )。A地震 B台风 C火灾 D罢工（分数：1.00）A.B.C.D.5.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时( )承担影响正常施工的费用。A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.6.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。A地方标准 B行业标准 C合同约定 D企业标准（分数：1.00）A.B.C.D.7.供货方供应的袋装水泥
3、，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A.B.C.D.8.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC 施工合同条件中的担保期限是( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工和保修义务C工程师分发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B.
4、C.D.10.工程师确定批准索赔额时，应遵守( )。A工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准B工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准C工程师只能在其权限范围内行使批准权D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准（分数：1.00）A.B.C.D.11.不属于建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容是( )。A订立合同依据的文件 B工程概况C委托设计任务的范围和内容 D发包人应提供的有关资料和文件（分数：1.00）A.B.C.D.12.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由(
5、 )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由( )承担该部分永久工程的照管责任。A业主 B承包商C业主与承包商共同 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.14.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。A法律后果 B行为 C法律事实 D事件（分数：1.00）A.B.C.D.15.属于按索赔目的分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工期索赔C合同中默示的索赔 D合同中明示的
6、索赔（分数：1.00）A.B.C.D.16.不属于监理单位行使的权利是( )。A终止合同的权利 B完成监理任务后获得酬金的权利C对监理合同转让与分包的权利 D获得奖励的权利（分数：1.00）A.B.C.D.17.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。A承包商的工程款 B暂列金额C预备费 D工程量清单中相应的工作内容项（分数：1.00）A.B.C.D.18.依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( )A合同关系主体为业主和指定分包商B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C承包商对指定分包商违约的行为承担责任D由监理工程师负
7、责协调管理（分数：1.00）A.B.C.D.19.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C.D.20.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。A原价格 B新价格C订立时的市场价格 D交付时的市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.21.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。A需经对方同意 B需经对方同意，且要办理公证C无需经对方同意，但应通知对方 D无需经对方同意，也无需
8、通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.22.建设工程设计合同履行时，( )是设计人的责任。A提供必要的现场工作条件 B对外商的设计资料进行审查C保护设计人的知识产权 D按时提供设计依据文件和基础资料（分数：1.00）A.B.C.D.23.承包人需要使用代用材料时，应经( )认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。A供货商 B质量检验员C工程师 D材料采购员（分数：1.00）A.B.C.D.24.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”属于( )阶段的工作。A发布招标公告 B发放资格预审文件C资格预审 D发放资格预审合格通知书（分数：1.00）A.B.C.D.25.依据中
9、华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.26.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D.27.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。A当工程师与承包人就补偿达不成一致作出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中（分数：1.
10、00）A.B.C.D.28.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。A结清全部设计费 B支付一半设计费C停止支付设计费 D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A.B.C.D.29.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.30.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。A“结清单”生效日 B工程接收证书注明的竣工日C缺陷通知期满之日 D竣工验收合
11、格之日（分数：1.00）A.B.C.D.31.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。A适当补偿降效损失 B按停工损失计算C按停工损失的一半计算 D不给予补偿降效损失（分数：1.00）A.B.C.D.32.除( )以外，下述各种情况下所签订的合同是无效合同。A代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同B采用欺诈、胁迫等手段所签订的合同C盗用他人名义签订的合同D代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同（分数：1.00）A.B.C.D.33.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。A计划合同 B双务合同 C诺成合同 D要式合同（分数：1.00）A.B.C.D.34.依据施工合同
12、示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.35.依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任的说法中，不正确的是( )。A向设计人提供开展设计工作所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责B勘察设计人员进人现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任C按照国家有关规定支付勘察设计费D维护承
13、包人的勘察和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用（分数：1.00）A.B.C.D.36.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.37.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。A发出终止合同通知，通知发出 14 天后合同即行终止B发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C发出终止合同通知，通
14、知发出 14 天内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止D发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同（分数：1.00）A.B.C.D.38.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。A事实上不能履行 B债务的标的不适于强制履行C债权人在合理期限内未要求履行 D履行费用不高（分数：1.00）A.B.C.D.39.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。A合同目的 B索赔事件的性质 C索赔起因 D索赔的合同依据（分数：1.00）A.B.
15、C.D.40.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.41.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A.B.C.D.42.业主选择指定分包商的基本原则是( )。A必须保护承包商合法利益不受侵害 B保证业主的工程质
16、量C保证投资减少 D与业主有合作关系的承包商（分数：1.00）A.B.C.D.43.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。A应承担经济责任 B不承担责任 C承担连带责任 D承担全部责任（分数：1.00）A.B.C.D.44.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A.B.C.D.45.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。A违约责任 B缔约过失责任C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.0
17、0）A.B.C.D.46.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.47.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是( )。A按订购数量加多付数量计算货款B按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款（分数：1.00）A.B.C.D.48.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为(
18、)。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.49.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。A2900 万元，3000 万元 B2900 万元，2900 万元C3100 万元，3000 万元 D3100 万元，2900 万元（分数：1.00）A.B.C.D.50.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后C受
19、要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.00)51.施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就( )等方面向承包人发出变更通知。（分数：2.00）A.改变有关工程的施工时间和顺序B.改变有关工程款的预算C.增减合同中约定的工程量D.提交工程量报告的时间和顺序E.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸52.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程
20、折价C.自行将该工程卖给他人D.就该工程拍卖的价款优先受偿E.申请人民法院将该工程依法拍卖53.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护54.关于合同价款，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同
21、价款D.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出E.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况55.合同无效的法律后果有( )。（分数：2.00）A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.追究刑事责任E.折价处理56.无效合同当事人承担责任的形式有( )。（分数：2.00）A.违约金B.继续履行C.返还财产D.追缴财产E.赔偿损失57.合同生效应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人具有相应的民事权利能力B.当事人具有相应的民事行为能力C.意思表示真实D.不违反法律法规E.违反社会公共利益58.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分
22、数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.法院判决E.代理人要求59.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.保修期满E.施工合同约定的竣工60.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.合同约定的所有内容B.有施工单位签署的工程质量保修书C.责令整改的问题全部整改完毕D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字61.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是(
23、)。（分数：2.00）A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费E.设计人原因延误提交设计文件，每延续 1 天，减收该项目 2%设计费62.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.设计交底E.保证设计质量63.当债务人履行合同的行为可
24、能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按约定投保工程险E.未按合同提供担保64.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：1.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护65.决标成交阶段的主要工作内容有( )。（分数：2.00）A.开标B.资格预审C.评标定标D.定标E.发布招标公告66.FIDIC施工合同条件中规定，业主
25、可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包人办理保险未能获得补偿的部分D.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项E.缺陷通知期延长67.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加重要隐蔽工程部位验收E.参加竣工验收68.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方的对价给付是可履行的义务E.对方当
26、事人没有履行债务或者没有正确履行义务69.按照 FIDIC 合同条件，工程师处理索赔应做工作有( )o（分数：2.00）A.合同内索赔 B审查索B.审查工期展延要求计算是否准确合理C.审核处理合同外索赔与道义索赔D.审查费用索赔计算的取费合理性和计算的正确性70.建设工程施工合同范本由( )组成。（分数：2.00）A.协议书B.中标通知书C.通用条款D.专用条款E.工程量清单71.当事人提出证据证明裁决有( )等情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.裁决没有仲裁协议的B.裁决所根据的证据是伪造的C.裁决中对方当事人隐瞒了证据，但不影响公正裁决的D.仲裁
27、庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的E.裁决的事项属于仲裁协议范围的72.关于竣工验收下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调C.发包人收到竣工验收报告 28 天内不组织验收视为验收报告已被认可D.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议E.发包人收到竣工验收报告 28 天内确认视为验收报告已被认可73.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（分数：2.00）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C
28、.债权人与债务人协议变更主合同D.主债务履行期间E.债权人要求债务人履行债务74.履行合同的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.违约金E.定金75.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的方式的有( )。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.支付违约金76.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括( )。（分数：2.00）A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付77.在委托监理合同中，属委托人应履行的义务
29、有( )。（分数：2.00）A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责工程建设所有外部外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料D.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确E.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位78.合同鉴证的作用包括( )。（分数：2.00）A.有利于纠正违法合同B.可以使合同的内容更完备C.预防和减少合同纠纷D.对合同履行尽心担保E.督促当事人认真履行合同79.FIDIC 规定，合同法律关系不包括( )的关系。（分数：2.00）A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.业主和承包商E.承包商和指定分
30、包商80.工程师对工程索赔的影响主要是( )。（分数：2.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人E.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人建设工程合同管理-289 答案解析(总分：109.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。A工程所在地 B仲裁申请人所在地C纠纷发生地 D双方协商选定（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是仲裁员的选定。仲裁员的选定内容包括：(1) 当
31、事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第 3 名仲裁员由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定；(2) 当事人约定由 1 名仲裁员组成仲裁庭的，应由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。2.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人
32、承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.法律事实中的社会事件包括( )。A地震 B台风 C火灾 D罢工（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时( )承担影响正常施工的费用。A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 对施工质量的监督管理6.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。A地方标准 B行业标准 C合同约定 D企业标准（分数：1
33、.00）A.B.C.D. 解析：7.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 开工9.FIDIC 施工合同条件中的担保期限是( )止。A承包商圆满完成施工义务 B承包商圆满完成施工
34、和保修义务C工程师分发接收证书 D承包商收到最后一笔尾款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.工程师确定批准索赔额时，应遵守( )。A工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准B工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准C工程师只能在其权限范围内行使批准权D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.不属于建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容是( )。A订立合同依据的文件 B工程概况C委托设计任务的范围和内容 D发包人应提供的有关资料和文件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 勘察设
35、计合同示范文本12.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由( )承担该部分永久工程的照管责任。A业主 B承包商C业主与承包商共同 D监理工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。A法律后果 B行为 C法
36、律事实 D事件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.属于按索赔目的分类的索赔是( )。A工程延误索赔 B工期索赔C合同中默示的索赔 D合同中明示的索赔（分数：1.00）A.B. C.D.解析：本题考核的知识点为施工索赔分类。按索赔的合同依据分类，包括合同中明示的索赔、合同中默示的索赔；按索赔目的分类，包括工期索赔、费用索赔；按索赔事件的性质分类，包括工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔、其他索赔。16.不属于监理单位行使的权利是( )。A终止合同的权利 B完成监理任务后获得酬金的权利C对监理合同转让与分包的权利 D获得奖励的权利（分
37、数：1.00）A.B.C. D.解析：17.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。A承包商的工程款 B暂列金额C预备费 D工程量清单中相应的工作内容项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( )A合同关系主体为业主和指定分包商B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C承包商对指定分包商违约的行为承担责任D由监理工程师负责协调管理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人
38、资质能力的有关证明材料，通常称为( )。A资格预审 B资格审查C资格后审 D资格核查（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。A原价格 B新价格C订立时的市场价格 D交付时的市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。A需经对方同意 B需经对方同意，且要办理公证C无需经对方同意，但应通知对方 D无需经对方同意，也无需通知对方（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.建设工程设计合同履行时，( )是设计人的责任。A提供必要的现场工作条件 B对外商
39、的设计资料进行审查C保护设计人的知识产权 D按时提供设计依据文件和基础资料（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.承包人需要使用代用材料时，应经( )认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。A供货商 B质量检验员C工程师 D材料采购员（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”属于( )阶段的工作。A发布招标公告 B发放资格预审文件C资格预审 D发放资格预审合格通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 资格预审阶段的工作包括：(1) 审查、分析投标申请人报送的资格预审申请书的内容；(2) 确定合格的投标申请人；
40、(3) 向合格的投标申请人发放资格预审合格通知书。25.依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 担保方式定金26.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。A业主提前占用工程B异常不利的气候条件C施工中遇到废弃物和古迹D业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：27.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。A当工程师与承包人就补偿达不成一致作出处理决定B认为必要时，要
41、求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 工程师对索赔的审查28.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。A结清全部设计费 B支付一半设计费C停止支付设计费 D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：29.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.FIDIC 施工合同条件中规定的承包商的施工期是指从工程师
42、按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至( )止的天数。A“结清单”生效日 B工程接收证书注明的竣工日C缺陷通知期满之日 D竣工验收合格之日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。A适当补偿降效损失 B按停工损失计算C按停工损失的一半计算 D不给予补偿降效损失（分数：1.00）A. B.C.D.解析：32.除( )以外，下述各种情况下所签订的合同是无效合同。A代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同B采用欺诈、胁迫等手段所签订的合同C盗用他人名义签订的合同D代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同（分数：1.00）A. B
43、.C.D.解析：33.法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。A计划合同 B双务合同 C诺成合同 D要式合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：35.依据勘察设计合同的规定，下列关于委托人的责任的说法中，不正确的是( )。A向设计人提供开展设
44、计工作所需的有关资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责B勘察设计人员进人现场作业或配合施工，其费用自理，委托人不对其工作及生活条件承担责任C按照国家有关规定支付勘察设计费D维护承包人的勘察和设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期36.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。A赔偿损失是承担违约责任的主要形式B违约金和定金不能同时选用C违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：37.依据委托监理合
45、同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )。A发出终止合同通知，通知发出 14 天后合同即行终止B发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止D发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42日仍未得到答复可终止合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：38.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。A事实上不能履行 B债务的标
46、的不适于强制履行C债权人在合理期限内未要求履行 D履行费用不高（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：39.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。A合同目的 B索赔事件的性质 C索赔起因 D索赔的合同依据（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：40.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.
47、D.解析：解析 根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费，具体金额由双方以补充协议商定。41.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。A物 B行为 C智力成果 D货币（分数：1.00）A. B.C.D.解析：42.业主选择指定分包商的基本原则是( )。A必须保护承包商合法利益不受侵害 B保证业主的工程质量C保证投资减少 D与业主有合作关系的承包商（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 业主必须保护承包商合法利益不受
48、侵害是选择指定分包商的基本原则。43.委托监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( )。A应承担经济责任 B不承担责任 C承担连带责任 D承担全部责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：44.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。A查点法 B理论换算法C衡量法 D经验鉴别法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：45.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。A违约责任 B缔约过失责任C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：46.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：47.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行
