1、建设工程合同管理-286 及答案解析(总分:103.25,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。A协议书 B专用条件 C通用条件 D投标书(分数:1.00)A.B.C.D.2.仲裁协议的作用不包括( )。A是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C合同当事人均受仲裁协议的约束D不排除法院对纠纷的管辖权(分数:1.00)A.B.C.D.3.一方当事人在履行合同过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循的( )原则。A全面履行
2、 B诚实信用 C团结互助 D信守商业道德(分数:1.00)A.B.C.D.4.FIDIC施工合同条件规定,设置缺陷通知期的目的是为了( )。A证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准 B判定承包商的施工是提前竣工,还是延误竣工C考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D确定业主应保证履行给承包商付款的义务(分数:1.00)A.B.C.D.5.设计标准( )国家规范的强制性规定。A必须高于 B可以高于 C可以低于 D不得高于(分数:1.00)A.B.C.D.6.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。A物 B货币 C行为 D智力成果(分数:1.00)A.B.C.D.7.某施工合
3、同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。A发包人赔偿,延误的工期顺延 B发包人赔偿,延误的工期不予顺延C自己承担,延误的工期顺延 D自己承担,延误的工期不予顺延(分数:1.00)A.B.C.D.8.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定(分数:1.00)A.B.C.D.9.实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前( )d内以书面形式通知
4、工程师,并提出相应的防护措施。A7 B14C28 D30(分数:1.00)A.B.C.D.10.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。A1% B2% C5% D7%(分数:1.00)A.B.C.D.11.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间(分数:1.00)A.B.C.D.12.某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元,评标价
5、 950 万元 B投标报价 1050 万元,评标价 9402 万元C投标报价 980 万元,评标价 970 万元 D投标报价 950 万元,评标价 960 万元(分数:1.00)A.B.C.D.13.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由双方以书面形式设定 D由工程师确定(分数:1.00)A.B.C.D.14.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变
6、更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意(分数:1.00)A.B.C.D.15.工程施工过程中承包人要求的对设汁图纸进行变更,未经工程师同意承包人擅自更改或换用的,则( )。A发包人应承担由此发生的费用。延误的工期相应顺延B承包人应承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失C承包人应承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延D发包人应承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延(分数:1.00)A.B.C.D.16.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。A以总价金额为准,由评标
7、委员会直接修正即可B以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认(分数:1.00)A.B.C.D.17.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( )。A无效 B变更 C有效 D终止(分数:1.00)A.B.C.D.18.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则(分数:1.00)A.B.C.D.19.合
8、同法律关系是指由合同法律规范所调整的,在民事流转过程中所产生的( )关系。A经济 B法律 C合同 D权利义务(分数:1.00)A.B.C.D.20.按照 FIDIC施工合同条件规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日(分数:1.00)A.B.C.D.21.施工过程中,因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D工程师或第三人(分数:1.00)A.B.C.D.22.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在( )
9、退还。A发出中标通知书后 B完成评标后C提交履约担保后 D合同履行完毕后(分数:1.00)A.B.C.D.23.FIDIC 合同缺陷通知期的开始日期是( )。A工程破土动工之日 B工程投入使用之日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程师颁发履约证书之日(分数:1.00)A.B.C.D.24.在设计合同履行过程中,设计人未开始设计工作时,发包人要求终止或解除合同,则( )。A设计人退还发包人已付的定金 B设计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费(分数:1.00)A.B.C.D.25.根据 FIDIC施工合同条件规定,承包人依据工程师提供的错误数据导致放
10、线错误影响工期,承包商可以索赔的是( )。A工期、费用和利润 B工期、费用,不能索赔利润C工期,不能索赔费用和利润 D费用,不能索赔工期和利润(分数:1.00)A.B.C.D.26.双方签署的监理合同内写明的合同金额,是指( )的酬金。A正常监理工作 B附加监理工作C额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作(分数:1.00)A.B.C.D.27.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是( )。A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议(分数:1.00)A.B.C.D.28.在( )内规定,当一方向另一方提出的索赔要求不成立时,
11、提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。A设计合同 B监理合同 C施工合同 D物资采购合同(分数:1.00)A.B.C.D.29.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,监理合同的有效期指的是( )。A合同约定的开始日至完成日B合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C合同签订日至合同约定的完成日D合同约定的开始日至工程验收合格日(分数:1.00)A.B.C.D.30.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件(分数:1.00)A.B.C.D.31.在材料采购合同的履行中,如采
12、购方已按期派车到指定地点接收货物,而供货方又不能交货时,则派车损失就由( )支付费用。A采购方 B供货方C采购方和供货方共同 D施工承包人(分数:1.00)A.B.C.D.32.在施工合同履行中,如果监理工程师口头指令,最后没有以书面形式确认,但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令,此时可以认定口头指令的效力( )。A构成合同的组成部分 B不能构成合同的组成部分C成为承包人索赔的证据 D无效(分数:1.00)A.B.C.D.33.下列选项中,不属设计合同示范文本(一)内容的是( )。A设计费的支付 B双方责任 C设计方案 D订立合同依据的文件(分数:1.00)A.B.C.D.34.FI
13、DIC 施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。A合同签字日 B基准日 C下达开工令 D风险事件发生日(分数:1.00)A.B.C.D.35.按照 FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )影响,属于承包商应承担的风险。A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰(分数:1.00)A.B.C.D.36.在施工过程中,经过监理工程师检查检验合格后的工程,又发现因承包人原因出现的质量问题,应由( )。A承包人承担责任,赔偿发包人的损失,工期不应顺延B监理工程师承担责任,承包人负责重新施工,工期相应顺延C发包人承担责任,
14、发包人支付由此增加的追加合同价款,工期相应顺延D承包人承担返工费用,工期相应顺延(分数:1.00)A.B.C.D.37.依据中华人民共和国合同法的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )。A按原价格执行 B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行(分数:1.00)A.B.C.D.38.在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。A工程师可以拒绝验收B承包人承担由此发生的费用C承包人可暂时存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品
15、D由此造成工期延误不予顺延(分数:1.00)A.B.C.D.39.某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元,评标价 950 万元 B投标报价 1050 万元,评标价 940 万元C投标报价 980 万元,评标价 970 万元 D投标报价 950 元,评标价 960 万元(分数:1.00)A.B.C.D.40.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足 1 年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A20% B30% C50% D70%(分数:1.00)A.B.C.D.41.下列关于施工合同履行过程中,竣工前的
16、单机无负荷试车说法不正确的是( )。A安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车B承包人应在试车前 48 h 向工程师发出要求试车的书面通知C承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件D试车合格,工程师在试车记录上签字(分数:1.00)A.B.C.D.42.材料采购合同中,约定质量标准的一般原则中,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按( )执行。A地方标准 B行业标准 C合同约定 D企业标准(分数:1.00)A.B.C.D.43.招标投标过程中需要对现场进行考察,以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。A招标人承担,费用由投标人承担 B投标人承担,费用由招标人承担C招标人
17、承担,费用由招标人承担 D投标人承担,费用由投标人承担(分数:1.00)A.B.C.D.44.按照合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料不包括的是( )。A合同内约定的质量标准B双方签订的采购合同C合同内约定的采购款D供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证(分数:1.00)A.B.C.D.45.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。A只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B只可要求债务人履行债务C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D既可要求债务人履行债务,也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任(分数:1.00)A.B
18、.C.D.46.某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答( )。A只对甲投标人有效B对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人C应发送给全体投标人,并说明问题来源D应发送给全体投标人,但不说明问题来源(分数:1.00)A.B.C.D.47.委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作,监理人( )。A不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责B既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责C只对检测试验数据的错误负责D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责(分数:1.00)A.B.C.D.48
19、.经过修改的设计文件应( )后使用。A报总监理工程师审核批准 B按设计管理程序经有关部门审批C由设计人签字盖章 D由发包人审查批准(分数:1.00)A.B.C.D.49.下列各项中,对格式条款的理解不正确的是( )。A提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效B格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款。也可以是合同的所有条款为格式条款C格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款D格式条款又被称为强制性条款,提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择(分数:1.00)A.B.C.D.50.下列关于招标代理机
20、构的说法正确的是( )。A招标代理机构可以不是法人组织B招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C招标代理机构可以不具备组织评标的能力D招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术,经济“专家库”(分数:1.00)A.B.C.D.二、多项选择题(总题数:30,分数:53.25)51.仲裁协议应包括的内容有( )。(分数:2.00)A.仲裁事项B.法定仲裁管辖C.是否可提出起诉D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会52.在委托监理合同中,监理人享有( )。(分数:2.00)A.工程没计的建议权B.对工程规模、设计标准等的审批权C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权D.一切工程变更
21、的批准权E.合同范围内工程款支付的审核和签认权53.按照 FIDIC 施工分包合同条件对索赔管理的规定,下列表述正确的包括( )。(分数:2.00)A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B.当分包商的损失原因属于业主,也只能向承包商提索赔要求C.当分包商的损失原因属于业主,如果不能获得索赔补偿时,应由承包商承担D.分包商没有按规定程序索赔,承包商不承担责任E.由于承包商原因引起的索赔,工程师不予处理54.工程开工前,合同双方应做好有关准备工作,就工程师而言,特别要做好( )。(分数:2.00)A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许
22、分包D.主要工程量必须由承包人完成E.只允许一家分包人进行分包55.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定,业主应承担的风险包括( )。(分数:1.00)A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.施工遇到不利气候条件导致的停工E.放射性污染导致停工56.FIDIC施工合同条件规定,合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期,应在专用条件内具体约定,约定日期( )。(分数:2.00)A.次要部位工程通常约定为 6 个月B.次要部位工程通常约定为 1 年C.主要工程及设备大多约定为 1 年D.主要工程及设备大多约定为 1 年半E.个别
23、重要设备也可以约定为 1 年半57.在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括( )。(分数:2.00)A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过错D.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知58.在施工合同履行中,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天仍不支付结算价款时,承包人可以( )。(分数:2.00)A.与发包人协议将该工程折价B.留置该工程C.自行拍卖该工程D.就该工程拍卖的价款优先受偿E.申请人民法院将该
24、工程依法拍卖59.在 FIDIC 施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。(分数:1.00)A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.对进度计划作必要修改的建议E.提出变更费用要求60.工程施工过程中,如果需要办理保险,双方应在施工合同专用条款内约定( )等内容。(分数:2.00)A.投保的险种B.保险的内容C.保险费D.保险金E.保险期限61.监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有( )。(分数:2.00)A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作B.由于承包人延误竣工而延长的监
25、理工作C.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作D.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作E.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作62.合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。(分数:1.00)A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.电子技术对合同形式的影响E.国际公约要求不应对合同形式进行限制63.监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括( )。(分数:1.25)A.委托人违约,赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不
26、超过扣除税金后的监理酬金总额D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿对方的各种费用支出E.因监理人工作失误,不赔偿委托人损失64.设计合同中承包人的义务有( )。(分数:2.00)A.设计交底B.参加隐蔽工程验收C.参加竣工验收D.办理设计文件的报批手续E.提供设计依据文件65.依据中华人民共和国合同法规定,( )的合同属于无效合同。(分数:2.00)A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.损害公共利益订立E.以合法形式掩盖非法目的66.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察所提出的质疑,招标人的正确处理方式有( )。(分数:2.00)
27、A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.在标前会上给予解答并记人会议纪要E.解答应说明问题的来源67.中华人民共和国合同法中规定,采用合同形式的不要式原则的理由是( )。(分数:2.00)A.合同本质对合同形式不作要求B.市场经济要求不应对合同形式进行限制C.电子技术对合同形式的影响D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式68.工程师对工程索赔的影响主要是( )。(分数:1.00)A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的
28、索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人E.工程师在争议的仲裁中作为仲裁人69.FIDIC 合同条件下,下列对暂列金额的有关规定正确的是( )。(分数:2.00)A.由业主控制B.包括在合同价款内C.是业主的备用金D.用于意外用途的开支E.是一种不可预见的储备金额70.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。(分数:2.00)A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.盗窃E.技术人员过失造成的事故71.因发包人原因延期开工时,工程师应( )。(分数:2.00)A.以书面形式及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.
29、口头通知承包人E.审核由此给承包人造成的损失72.设计合同示范文本规定,设计人的责任主要是( )。(分数:2.00)A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.保护设计人的知识产权E.配合施工73.对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括( )文件。(分数:2.00)A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方来往的信件和书面文件E.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件74.为使要约失去效力,要约人可以发出撤销通知,该通知能够产生效力的条件是( )。(分数:2.00)A.要约人接到承诺通知之前发出
30、要约撤销通知B.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知C.要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限D.要约人发出的要约中未明确规定承诺期限E.受要约人发出承诺通知的同时,收到要约撤销通知75.在 FIDIC 施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。(分数:2.00)A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.对进度计划做必要修改的建议E.提出变更费用要求76.同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。(分数:1.00)A.按抵押物登记的先后顺序B.按债权比例C.按合同生效顺序D.抵押物已登记的
31、先于未登记的E.按债权的价款多少顺序77.有关合同解除的法律后果的表述,正确的是( )。(分数:2.00)A.合同自通知到达对方时解除B.合同的权利义务终止,将影响合同中结算和清理条款的效力C.对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.合同解除后,已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失E.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方78.建设工程施工合同中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致,其中( )是错误的。(分数:2.00)A.联动无负荷试车,由承包人组织试车B.单机无负荷试车,由工程师组织
32、试车C.由于设计原因试车达不到验收要求,工期相应顺延D.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求,工期相应顺延E.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时,承包人可以继续施工79.FIDIC 规定属于工程师职权包括( )。(分数:2.00)A.批准使用暂列余额B.制定和修改进度计划C.签发“工程接收证书” D,批准分包工程D.发布复工令和赶工令80.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。(分数:1.00)A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.保修期满E.施工合同约定的竣工建设工程合同管理-286 答案解析(总分:103.25,做题时间:90 分钟)一、
33、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。A协议书 B专用条件 C通用条件 D投标书(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:2.仲裁协议的作用不包括( )。A是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C合同当事人均受仲裁协议的约束D不排除法院对纠纷的管辖权(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:解析 仲裁协议的作用:仲裁协议表明双方当事人愿意将他们的争议提交仲裁机构裁决,任何一方都不得向法院起诉。仲裁协议也是仲裁机构受理案件的依据,仲裁协议还排除了法院对有关案件的管辖权,各国法律一般都规定法院不
34、受理双方订有仲裁协议的争议案件,包括不受理当事人对仲裁裁决的上诉。3.一方当事人在履行合同过程中发生困难,另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循的( )原则。A全面履行 B诚实信用 C团结互助 D信守商业道德(分数:1.00)A.B. C.D.解析:4.FIDIC施工合同条件规定,设置缺陷通知期的目的是为了( )。A证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准 B判定承包商的施工是提前竣工,还是延误竣工C考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求D确定业主应保证履行给承包商付款的义务(分数:1.00)A.B.C. D.解析:本题考核的知识点为缺陷通知期
35、的内容。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期,自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数。尽管工程移交前进行了竣工检验,但只是证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准,设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。因此,从开工之日起至颁发履约证书日止,承包商要对工程的施工质量负责。5.设计标准( )国家规范的强制性规定。A必须高于 B可以高于 C可以低于 D不得高于(分数:1.00)A.B. C.D.解析:6.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。A物 B货币 C行为 D智力成果(分数:1.00)A.B.C. D.解析:7
36、.某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。A发包人赔偿,延误的工期顺延 B发包人赔偿,延误的工期不予顺延C自己承担,延误的工期顺延 D自己承担,延误的工期不予顺延(分数:1.00)A. B.C.D.解析:8.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。A债务人 B债权人 C第三方 D合同约定(分数:1.00)A. B.C.D.解析:9.实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工
37、前( )d内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。A7 B14C28 D30(分数:1.00)A.B. C.D.解析:本题考核的知识点为施工环境管理。实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工,及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前 14 d 内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。10.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。A1% B2% C5% D7%(分数:1.00)A.B. C.D.解析:11.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A监理合同注明的开始至完成的时间B监理合同约定的监
38、理工作的日历天数C监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D监理人自开始监理工作至保修期届满的时间(分数:1.00)A.B.C. D.解析:12.某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元,评标价 950 万元 B投标报价 1050 万元,评标价 9402 万元C投标报价 980 万元,评标价 970 万元 D投标报价 950 万元,评标价 960 万元(分数:1.00)A.B. C.D.解析:13.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增加的合同价款应( )。A由承包人承担 B由发包人承担C由
39、双方以书面形式设定 D由工程师确定(分数:1.00)A.B.C. D.解析:14.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是( )。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 P99(五)设计工作内容的变更。15.工程施工过程中承包人要求的对设汁图纸进行变更,未经工程师同意承包人擅自更改或换用的,则( )。A发包人应承
40、担由此发生的费用。延误的工期相应顺延B承包人应承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失C承包人应承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延D发包人应承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延(分数:1.00)A.B. C.D.解析:16.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。A以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可D以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认(分数:1.00)A.B
41、.C.D. 解析:17.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( )。A无效 B变更 C有效 D终止(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 P36 五、当事人合并或分立后对合同效力的影响。在现实的市场经济活动中,经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立,但不应影响合同的效力。18.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。A按交易习惯 B依据合同的相关条款C签订补充协议 D按履行义务一方承担的原则(分数:1.00)A.B.C. D.解析:解析 合同履行的原则19.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的,在民事流转过程中所产生
42、的( )关系。A经济 B法律 C合同 D权利义务(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:20.按照 FIDIC施工合同条件规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 按照 FIDIC施工合同条件规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以本该进行检验日签发接收证书,当竣工检验条件具备后,承包商应在接到工程师指示进行竣工检验通知的 14 天内完成补充检验工作。21.施工过程中,因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加
43、合同价款,由( )承担。A承包人 B发包人或第三人C发包人 D工程师或第三人(分数:1.00)A.B.C. D.解析:22.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在( )退还。A发出中标通知书后 B完成评标后C提交履约担保后 D合同履行完毕后(分数:1.00)A.B.C. D.解析:23.FIDIC 合同缺陷通知期的开始日期是( )。A工程破土动工之日 B工程投入使用之日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程师颁发履约证书之日(分数:1.00)A.B.C. D.解析:24.在设计合同履行过程中,设计人未开始设计工作时,发包人要求终止或解除合同,则( )。A设计人退还发包人已付的定金 B设
44、计人不退还发包人已付的定金C发包人支付设计费的一半 D发包人支付第一阶段的全部设计费(分数:1.00)A.B. C.D.解析:25.根据 FIDIC施工合同条件规定,承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期,承包商可以索赔的是( )。A工期、费用和利润 B工期、费用,不能索赔利润C工期,不能索赔费用和利润 D费用,不能索赔工期和利润(分数:1.00)A. B.C.D.解析:26.双方签署的监理合同内写明的合同金额,是指( )的酬金。A正常监理工作 B附加监理工作C额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 监理合同的酬金27.对处理建设
45、单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是( )。A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议(分数:1.00)A.B.C.D. 解析:28.在( )内规定,当一方向另一方提出的索赔要求不成立时,提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。A设计合同 B监理合同 C施工合同 D物资采购合同(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 P87 在委托监理合同示范文本中规定,当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。29.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,监理合同的有效期指的是( )。A合同约定
46、的开始日至完成日B合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C合同签订日至合同约定的完成日D合同约定的开始日至工程验收合格日(分数:1.00)A.B.C. D.解析:30.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。A工程建设委托监理合同 B建设工程委托监理合同标准条件C有关法律法规 D建设工程委托监理合同专用条件(分数:1.00)A. B.C.D.解析:31.在材料采购合同的履行中,如采购方已按期派车到指定地点接收货物,而供货方又不能交货时,则派车损失就由( )支付费用。A采购方 B供货方C采购方和供货方共同 D施工承包人(分数:1.00)A.B. C.D.解析:32.在施工合同履行中,
47、如果监理工程师口头指令,最后没有以书面形式确认,但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令,此时可以认定口头指令的效力( )。A构成合同的组成部分 B不能构成合同的组成部分C成为承包人索赔的证据 D无效(分数:1.00)A. B.C.D.解析:33.下列选项中,不属设计合同示范文本(一)内容的是( )。A设计费的支付 B双方责任 C设计方案 D订立合同依据的文件(分数:1.00)A.B.C. D.解析:建设工程设计合同(一)GF-2000-0209范本适用于民用建设工程设计的合同,主要条款包括:订立合同依据的文件;委托设计任务的范围和内容;发包人应提供的有关资料和文件;设计人应交付的资料和
48、文件;设计费的支付;双方责任;违约责任;其他。34.FIDIC 施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主承担。A合同签字日 B基准日 C下达开工令 D风险事件发生日(分数:1.00)A.B.C. D.解析:35.按照 FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )影响,属于承包商应承担的风险。A不利的气候条件 B招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件 D其他承包商的干扰(分数:1.00)A. B.C.D.解析:解析 P150(二)承包商应承担的风险义务。在施工现场属于不包括在保险范围内的,由于承包商的施工、管理等失误或违约行为,导致工程、业主人员的伤害及财产损失,应承担责任。这只是一个方面。P149(一)业主应承担的风险义务。2不可预见的物质条件。(1)不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界条件(选项 C)、人为干扰(选项 D)、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响(选项 B)、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文