1、建设工程合同管理-283 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天( )计算。（分数：1.00）A.0.02%B.0.05%C.0.1%D.0.2%2.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地3.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.
2、债权人可强迫债务人履行债务4.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3C.7D.145.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议6.发承包双方协商一致签订的提前竣工协议应作为( )。（分数：1.00）A.合同文件的组成部分B.补充合同C.新要约D.新承诺7.发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括( )。（分数：1.00）A.工程范围B.工程规模C.限额设计要求D.设计方案8.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（
3、分数：1.00）A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权9.下列选项属于竣工后试车的是( )。（分数：1.00）A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车10.建设工程委托监理合同(示范文本)专用条件是对通用条件的( )。（分数：1.00）A.补充B.修改C.补充和修改D.解释说明11.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同12.监理评标通常采用( )，对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分
4、法D.专家评审法13.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责14.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（分数：1.00）A.合同有效B.合同无效C.合同不成立D.可变更合同15.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担16.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）
5、A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项17.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003年 3月 1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年 4月 1日将此工作增加的工程量完成，并于 2003年 4月 20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项18.债权人分立、合并或者变更住所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同19.依据施工合同示范文本规定
6、，发包人收到竣工结算报告及结算资料后，28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款D.不承担保管责任20.定金的数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（分数：1.00）A.15%B.20%C.25%D.30%21.监理人获得奖励办法通常根据( )，在专用条件相应的条款内写明。（分数：1.00）A.双方协商确定的办法B.当地的标准水平C.国家颁布的合理化建议奖励办法D.监理人的要求22.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（
7、分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权23.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权24.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高25.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。（分数：1.00）A.经对方同意B.通知对方C.由
8、仲裁机构解除D.由人民法院执行解除26.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证27.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28天内B.全部消除后C.影响结束后的 14天内D.影响结束后的 28天内28.监理工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间29.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应
9、不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3030.格式条款又被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款B.正式条款C.强制条款D.附加条款31.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准32.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。（分数：1.00）A.1个月B.2个月C.5个月D.6个月33.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加
10、酬金C.单价D.估计工程量单价34.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。（分数：1.00）A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定35.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察36.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的37.承包人于某日收到了竣
11、工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。（分数：1.00）A.7日B.14日C.28日D.42日38.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（分数：1.00）A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立39.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法40.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费
12、用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由监理工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格而划分责任归属41.FIDIC施工合同条件中，如果发生( )，业主应对承包商受到的实际损失包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚声速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变42.建设工程材料采购合同管理，现场交货采用数量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.衡量法B.查点法C.签认法D.理论换算法43.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第
13、三人C.发包人D.监理工程师或第三人44.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方45.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7天向监理工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2846.FIDIC施工合同条件中的担保期限至( )为止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款47.由承包人采购的材
14、料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商D.协助进行招标48.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（分数：1.00）A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令49.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数50.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本
15、B.计划成本C.合理成本D.成本和利润二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC合同条件下，下列对暂列金额的有关规定正确的是( )。（分数：2.00）A.由业主控制B.包括在合同价款内C.是业主的备用金D.是一种不可预见的储备金额E.用于意外用途的开支52.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人的决定权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权53.FIDIC施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变造成的损失B.放射性污染引起的损失C.施工
16、质量出现问题造成的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用54.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：2.00）A.协议书B.合同条件C.通用条款D.专用条款E.附件55.依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求56.建设工
17、程的保证人一般是( )。（分数：2.00）A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.建设行政主管部门57.FIDIC合同条件下通用条件条款的条目包括( )等。（分数：2.00）A.图纸B.不可抗力C.开工、延误和暂停D.业主的接收E.业主提出终止58.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B.在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批59.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.0
18、0）A.工程发包主体资格的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事人资格的合法继承人E.工程施工承包主体资格的当事人60.在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货61.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.保护设计人的知识产权62.设备验收阶段的监理工作有( )。（分数：2.00）A.启
19、动试车B.出场检验C.性能验收D.驻场检验E.最终验收63.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.供热系统为 2个采暖期B.供冷系统为 2个供冷期C.外墙面的防渗漏为 2年D.电气管线工程为 2年E.设备安装工程为 2年64.施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（分数：2.00）A.整个工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.特殊专业工程65.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括 ( )等。（分数：2.00）A.图纸B.产品合格证C.出厂单据D.样品E.双方签订的采购合同66.投标人必须满足基本资格条
20、件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求67.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期68.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤
21、销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊69.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕70.FIDIC合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失款项的情况有( )。（分数：2.00）A.不合格材料B.重复检验费C.折价接受部
22、分有缺陷工程D.未改正忽视质量的错误行为E.提前竣工71.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力72.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额项内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任73.在 FIDIC施工中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：2.00）A.支付担保B.预付款担保
23、C.履约担保D.质量担保E.进度担保74.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：2.00）A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求75.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误76.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D
24、.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长77.在 FIDIC施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况78.下列关于合同担保方式的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.履约担保是由业主提供的B.履约担保和支付保函是在签订合同时提供C.保函均为需承包商确认违约的无条件担保形式D.履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止
25、E.支付保函的保证期限至缺陷责任期满后 6个月79.中华人民共和国担保法规定，保证担保的范围包括( )。（分数：2.00）A.主债权及利息B.定金C.损害赔偿金D.实现债权的费用E.主合同标的80.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性建设工程合同管理-283 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天( )计算。（分数：1.00）A.0.02%B.0.05% C.0.1
26、%D.0.2%解析：2.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定 D.工程所在地解析：3.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务解析：4.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3 C.7D.14解析：5.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.
27、工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议 解析：6.发承包双方协商一致签订的提前竣工协议应作为( )。（分数：1.00）A.合同文件的组成部分 B.补充合同C.新要约D.新承诺解析：7.发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括( )。（分数：1.00）A.工程范围B.工程规模C.限额设计要求D.设计方案 解析：8.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量 B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权解析：9.下列选项属于竣工后试车的是( )。（分数：1.00）A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车 解析：10.
28、建设工程委托监理合同(示范文本)专用条件是对通用条件的( )。（分数：1.00）A.补充B.修改C.补充和修改 D.解释说明解析：11.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：12.监理评标通常采用( )，对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法 C.加权打分法D.专家评审法解析：13.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解
29、析：14.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（分数：1.00）A.合同有效 B.合同无效C.合同不成立D.可变更合同解析：15.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担 B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担解析：16.FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额 C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项解析：17.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003年 3月 1日指令承包商增加某工作
30、的工作量，承包商于2003年 4月 1日将此工作增加的工程量完成，并于 2003年 4月 20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向 C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项解析：18.债权人分立、合并或者变更住所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同 D.不履行合同解析：19.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后，28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后
31、优先受偿B.由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款 D.不承担保管责任解析：20.定金的数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（分数：1.00）A.15%B.20% C.25%D.30%解析：21.监理人获得奖励办法通常根据( )，在专用条件相应的条款内写明。（分数：1.00）A.双方协商确定的办法B.当地的标准水平C.国家颁布的合理化建议奖励办法 D.监理人的要求解析：22.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权 解析：23.债权人按照合同约定占有债务
32、人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押 B.动产C.专利权D.财产权解析：24.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高 解析：25.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。（分数：1.00）A.经对方同意B.通知对方 C.由仲裁机构解除D.由人民法院执行解除解析：26.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承
33、担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证 C.法律D.一般保证解析：27.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28天内B.全部消除后C.影响结束后的 14天内D.影响结束后的 28天内 解析：28.监理工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间 解析：29.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7
34、B.14C.15D.30解析：30.格式条款又被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款 B.正式条款C.强制条款D.附加条款解析：31.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准 解析：32.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。（分数：1.00）A.1个月B.2个月C.5个月D.6个月 解析：33.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量
35、单价 解析：34.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。（分数：1.00）A.中国人民银行 B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定解析：35.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、岩土工程勘察 D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察解析：36.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的 B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的解析：37.承包人于某日收
36、到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。（分数：1.00）A.7日B.14日 C.28日D.42日解析：38.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（分数：1.00）A.成立但不生效 B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立解析：39.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法 解析：40.在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节
37、，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由监理工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格而划分责任归属 解析：41.FIDIC施工合同条件中，如果发生( )，业主应对承包商受到的实际损失包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚声速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：42.建设工程材料采购合同管理，现场交货采用数量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.衡量法B.查点法C.签认法 D.理论换算法解析：43.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由
38、( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人 D.监理工程师或第三人解析：44.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：45.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7天向监理工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：46.FIDIC施工合同条件中的担保期限至( )为止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修
39、义务 C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：47.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商 D.协助进行招标解析：48.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（分数：1.00）A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令 解析：49.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数 C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数解析：50.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支
40、，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC合同条件下，下列对暂列金额的有关规定正确的是( )。（分数：2.00）A.由业主控制B.包括在合同价款内 C.是业主的备用金 D.是一种不可预见的储备金额 E.用于意外用途的开支 解析：52.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利 B.对建设工程规模的建议权 C.选择承包人的决定权D.对施工进度进行检查监督 E.建筑材料的检验权
41、解析：53.FIDIC施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变造成的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题造成的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 解析：54.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：2.00）A.协议书 B.合同条件 C.通用条款D.专用条款 E.附件解析：55.依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.承包商应对分包合同进行协调管理 B.承包商代表有权直接向分包商发布指示 C
42、.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求 解析：56.建设工程的保证人一般是( )。（分数：2.00）A.法人B.银行 C.担保公司 D.公证机关E.建设行政主管部门解析：57.FIDIC合同条件下通用条件条款的条目包括( )等。（分数：2.00）A.图纸B.不可抗力 C.开工、延误和暂停 D.业主的接收 E.业主提出终止 解析：58.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人 B.在合理时间内就监
43、理人书面提交的要求做出书面决定 C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务 D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批解析：59.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人 B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人 D.取得当事人资格的合法继承人 E.工程施工承包主体资格的当事人解析：60.在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格 B.地方法规要求在某一时段内不允许施工 C.发包人延误支付工程进度款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货
44、解析：61.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量 B.完成各阶段设计任务 C.对外商的设计资料进行审查 D.配合施工 E.保护设计人的知识产权解析：62.设备验收阶段的监理工作有( )。（分数：2.00）A.启动试车 B.出场检验C.性能验收 D.驻场检验E.最终验收 解析：63.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.供热系统为 2个采暖期 B.供冷系统为 2个供冷期 C.外墙面的防渗漏为 2年D.电气管线工程为 2年 E.设备安装工程为 2年 解析：64.施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（
45、分数：2.00）A.整个工程 B.单位工程 C.分部工程D.分项工程E.特殊专业工程 解析：65.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括 ( )等。（分数：2.00）A.图纸 B.产品合格证 C.出厂单据D.样品 E.双方签订的采购合同 解析：66.投标人必须满足基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质 B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 解析：67.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖
46、延的责任 B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力 E.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期解析：68.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的 B.仲裁委员会无权仲裁的 C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据 E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊 解析：69.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。
47、（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容 B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书 D.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 E.责令整改的问题全部整改完毕解析：70.FIDIC合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失款项的情况有( )。（分数：2.00）A.不合格材料 B.重复检验费 C.折价接受部分有缺陷工程 D.未改正忽视质量的错误行为 E.提前竣工解析：71.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性 B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性 D.履行的可能性 E.违
48、约的承担能力解析：72.依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其付款从暂列金额项内开支 D.承包商负责对其施工进行协调管理 E.对其违约行为承包商承担连带责任解析：73.在 FIDIC施工中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：2.00）A.支付担保B.预付款担保 C.履约担保 D.质量担保E.进度担保解析：74.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：2.00）A.招标方式 B.投标人名称C.招标文件D.计划工期 E.对投标人的
49、资质要求 解析：75.在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰 C.非承包人原因检验导致施工延误 D.延误发放图纸 E.承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误 解析：76.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰 E.变更导致竣工时间的延长 解析：77.在 FIDIC施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致 B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致 C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现 D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 E.承包商的施工人员的到位情况解析：78.下列关于合同担保方式的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A
