1、建设工程合同管理-281 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人2.建设工程委托监理合同标准条件规定“受托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方3.企业法人( )取得法人
2、资格。（分数：1.00）A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后4.在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。（分数：1.00）A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认5.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款
3、、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款6.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（分数：1.00）A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之口D.完成正常工作和附加工作之日7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书8.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理
4、施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底9.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（分数：1.00）A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构10.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。（分数：1.00）A.监理单位B.总监理工程师C.监理单位的法定代表人D.具体的监理人员11.当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。（分数：1.00）A.全部退回B.先退回，另作补偿处
5、理C.不退，就此结束合同双方义务D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用12.FIDIC 合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.承包商提交给业主的“结清单”生效D.工程移交证书注明的竣工13.对于受要约人超过承诺期限发出的承诺，该承诺( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.要约人及时通知受要约人有效D.要约人虽表示接受也无效14.工程师对索赔的审查不包括( )。（分数：1.00）A.对索赔证据审查B.刘对工期顺延要求审查C.对费用索赔要求审查D.对承发包双方当事人的审查15.在施工过程中，承包人应对自己采
6、购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。（分数：1.00）A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延16.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验 HB.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交 HD.业主实际使用日17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同
7、价款和工期处理为( )。（分数：1.00）A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿18.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。（分数：1.00）A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼19.承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式的索赔报告。（分数：1.00）A.14B.28C.7D.5620.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.智力成果C.行为D.财21.FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与
8、合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。（分数：1.00）A.合同签字日起至颁发接收证书B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工22.在( )内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。（分数：1.00）A.设计合同B.监理合同C.施工合同D.物资采购合同23.按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.50C.100D.20024.FIDIC施工合同条件规定
9、解决合同争议的程序正确的是( )。（分数：1.00）A.双方协商、提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、仲裁B.提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、双方协商、仲裁C.双方协商、提交工程师决定、仲裁、提交争端裁决委员会决定D.提交工程师决定、双方协商、提交争端裁决委员会决定、仲裁25.材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方捉前 1 个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提
10、货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担26.FIDIC施工合同条件要求，由( )投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理27.在施工合同履行过程中，由于发包人拖欠工程款，故承包方放慢了施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权28.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师无权增加合同中约定的工程量B.工程师无权减少合同中约定的工程量C.工程师无权删除承包范围内的部分工
11、作D.工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序29.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004 年2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 1000 元，合同规定 2005 年 3 月 1 日交货，但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 1200 元，若卖方延迟至2005 年 4 月 1 日才交付货物，而合同约定逾期交货一个月的违约金为每千克 100 元，则买方应按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.1200B.1100C.1000D.90030.保证合同的当事人是指( )。（分数：1.00）A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债
12、务人31.建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，建设工程设计合同(二)GF-2000-0210与(一)GF-2000-0209中条款内容差异的主要原因是由于建设工程设计合同(二)GF-2000-0210委托的工作内容不同，即承包工程项目的( )任务。（分数：1.00）A.勘察、设计B.设计、施工C.专业工程设计D.民用建筑工程设计32.FIDIC 合同条件规定当颁发整个工程接收证书时，( )。（分数：1.00）A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还 40%保留金D.应全部退还保留金33.监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。（分
13、数：1.00）A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.所有工作34.在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。（分数：1.00）A.合同履行中工程洽商协议B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款35.“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.标底价格B.中标的合同价格C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值36.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价 22%B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款
14、达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款37.设备监理在( )检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。（分数：1.00）A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检验D.保证期满38.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( )确定合同是否无效。（分数：1.00）A.发包人确认B.工程师确认C.建设管理部门D.人民法院39.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。（分数：1.00）A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈40.下列关于招标代理机构的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.
15、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”41.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。（分数：1.00）A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任42.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内
16、容的是( )。（分数：1.00）A.企业的法人资格和组织机构B.企业的分包计划C.施工方案是否技术先进又经济合理D.近 2 年涉及的诉讼案件的调查43.下列关于竣工结算程序说法正确的是( )。（分数：1.00）A.工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 14 天内进行核实，给予确认或提出修改意见C.承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止D.承包人收到竣工结算价款后 28 天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止44.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期
17、总日历天数。其中工期总日历天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.工程实际需要施工的天数D.经政府主管部门认可的天数45.施工合同约定，风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5 天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。（分数：1.00）A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔46.设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。
18、（分数：1.00）A.5%B.10%C.15%D.20%47.因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的 48 小时未及时作出任何答复，此时承包人应( )。（分数：1.00）A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知D.向发包人发出解除合同的通知48.监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按( )计算设施使用补偿费。（分数：1.00）A.补偿金额设备在工程上使用的时间设备原值B.补偿金额设备原值设备在工程
19、上使用时间设备折旧率C.补偿金额设备原值设备折旧率+管理费D.补偿金额设备在工程上使用的时间占折旧年限比例设备原值+管理费49.投标文件中出现大写金额与小写金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.以数额大的为准D.以数额小的为准50.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。（分数：1.00）A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00
20、）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权52.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（分数：2.00）A.对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式53.招标人可以没收投标保证金的情况有( )。（分数：2.00）A.投标人在投标截止日前撤回投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同履行中违约54.下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数
21、：2.00）A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金55.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。（分数：2.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前 24 小时向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.虽经工程师验收工程
22、质量符合要求，但如果验收记录上没有工程师的签字，承包人不可以继续施工E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求56.合同公证与鉴证的区别在于( )不同。（分数：2.00）A.性质B.效力C.内容D.范围E.目的57.施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。（分数：2.00）A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同58.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：2.00）A.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由
23、发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延59.公开招标设置资格预审程序的目的是( )。（分数：2.00）A.选取中标人B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人准备实施招标项目的方案60.设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：2.00）A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必要的现场工作条件61.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.业主提
24、供的设计不当造成的损失B.承包商施工原因造成的爆炸C.工程所在国发生战争D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工62.委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（分数：2.00）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B.工程施工单位选定权C.工程设计变更审批权D.工程款支付审核权E.监理人调换总监批准权63.在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。（分数：2.00）A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表64.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无
25、效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限65.法定解除合同的条件包括( )等。（分数：2.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务66.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商( )。（分数：2.00）A.必须
26、执行B.可以不予理睬C.可以再与工程师协商D.可以提交仲裁E.可以提起诉讼67.下列属材料采购合同主要条款的有( )。（分数：2.00）A.技术标准和质量要求B.材料数量及计量方法C.担保D.保险E.结算方式及期限68.合同履行，是指合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为。下列关于合同的履行说法正确的是( )。（分数：2.00）A.合同履行应遵循全面履行的原则B.合同履行应遵循诚实信用原则C.履行费用的负担不明确的，由双方共同承担D.合同约定不明确意味着合同可以部分履行或约定不明确部分可以不履行E.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一
27、方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行69.设计招标的特点主要表现在( )方面。（分数：2.00）A.开标时由招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价次序B.在投标书内写明实施计划C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性E.在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标等内容，无具体的工作量。70.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：2.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书71.下列关于竣工验收提法错误的有( )。（分数：2.00）A.对符合竣工验收条件的
28、工程，由发包人组织验收B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C.工程严禁任何部分甩项竣工D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E.竣工验收合格的工程移交发包人使用72.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括( )。（分数：2.00）A.向承包人发出必须提前竣工的指令B.与承包人协商并签订提前竣工协议C.负责修改施工进度计划D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验项目73.工程建设施工的分包合同当事人包括( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.分包单位74.FIDIC 施
29、工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。（分数：2.00）A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理75.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。（分数：2.00）A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失76.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（分数：2.00）A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响
30、E.投标人的所在地77.依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作78.进行地质勘察时，按照建设工程勘察合同范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.钻机动力的燃油费B.钻探设备的进场费用C.对于从事危险作业的现场人员的保健防护费用D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用E.地下钻探时切断发包人
31、提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费79.可撤销的建设工程施工合同应当由( )撤销。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位80.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的方式的有( )。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.返还财产建设工程合同管理-281 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要
32、求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人 C.工程师和承包人D.发包人解析：解析 P116(二)承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。2.建设工程委托监理合同标准条件规定“受托人”是指( )。（分数：1.00）A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位 C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的
33、一方解析：解析 P79 一、委托监理合同的概念和特征。(1)作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。3.企业法人( )取得法人资格。（分数：1.00）A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后 解析：解析 P4 2法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。4.在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。（分数：1.00）A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财
34、产订立，未经权利人追认解析：解析 P32P33(四)效力待定的合同。有些合同的效力较为复杂，不能直接判断是否生效，而与合同的一些后续行为有关，这类合同即为效力待定的合同。以上四种合同均为效力待定的合同，但因其后续行为不同，只有 C 有效，其他均无效。(具体无效情况参见教材 P32P33)5.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行
35、地的市场价格、合同有关条款解析：解析 P37(二)合同履行的原则。1全面履行的原则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。因此答案为 C。6.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（分数：1.00）A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之口 D.完成正常工作和附加工作之日解析：解析
36、 P85 二、合同有效期。通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（分数：1.00）A.协议书B.专用条款 C.标准条款D.质量保修书解析：解析 P102(二)建设工程施工合同范本。(3)专用条款。8.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程
37、需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底解析：解析 Pl09(二)承包人义务。(3)按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫。因此选项 B 是承包人的义务。P108(一)发包人的义务。其中(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等申报批准手续(选项 C)；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底(选项 D)；(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作(选项 A)等均属于发包人的义务。9.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（
38、分数：1.00）A.人民法院 B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构解析：解析 P49(六)申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。10.因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。（分数：1.00）A.监理单位 B.总监理工程师C.监理单位的法定代表人D.具体的监理人员解析：解析 P6 三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对
39、代理人不当代理行为承担民事责任。P71委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，应由被代理人，即监理单位负责。答案为 A。11.当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。（分数：1.00）A.全部退回B.先退回，另作补偿处理C.不退，就此结束合同双方义务D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用 解析：解析 P99(六)违约责任。(3)因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定
40、金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。12.FIDIC 合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。（分数：1.00）A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.承包商提交给业主的“结清单”生效 D.工程移交证书注明的竣工解析：解析 P144 4合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。13.对于受要约人超过承诺期限发出的承诺，该承诺( )。（分数：1.00）A.有效B.无效C.要约人及时通知受要约人有效 D.要
41、约人虽表示接受也无效解析：解析 P28 3迟到的承诺。(1)受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。14.工程师对索赔的审查不包括( )。（分数：1.00）A.对索赔证据审查B.刘对工期顺延要求审查C.对费用索赔要求审查D.对承发包双方当事人的审查 解析：解析 P182 四、工程师对索赔的审查。(一)审查索赔证据；(二)审查工期顺延要求；(三)审查费用索赔要求。不包括选项 D 的“对承发包双方当事人的审查”。15.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要
42、求不符时，( )是错误的。（分数：1.00）A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D.由此造成工期延误不予顺延解析：解析 P113 2承包人采购的材料设备。(3)承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期延误不予顺延。P114 2承包人负责采购的材料和设备。(2)工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，工期延误不予顺延。16.按照 FIDI
43、C施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。（分数：1.00）A.本该进行检验 H B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交 HD.业主实际使用日解析：解析 P160 五、竣工验收阶段的合同管理。(一)竣工检验和移交工程。3特殊情况下的证书颁发程序。(2)因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验。有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工检验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对
44、此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。17.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。（分数：1.00）A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担 B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿解析：解析 Pll4P115(二)施工过程中的检查和返工。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责
45、任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担；除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。18.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。（分数：1.00）A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼 解析：解析 P46P49 第三节合同争议的解决。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。四种方式中，前三种都以自愿为原则，只有诉讼不是，是强制执行的。19.承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式的索赔报告。（分数：1.00）A.14B.28 C.7D.56解析：解析 P176 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。2递交索赔报告。索赔意向通知
46、提交后的 28 天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。20.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.智力成果C.行为 D.财解析：解析 P5 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。21.FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。（分数：1.00）A.合同签字日起至颁发接收证书B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指
47、明的竣工 解析：解析 P143P144 2施工期。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。22.在( )内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。（分数：1.00）A.设计合同B.监理合同 C.施工合同D.物资采购合同解析：解析 P87 在委托监理合同示范文本中规定，当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。23.按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项
48、合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（分数：1.00）A.10B.50 C.100D.200解析：解析 P52-P53 依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。24.FIDIC施工合同条件规定解决合同争议的程序正确的是( )。（分数：1.00）A.双方协商、提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、仲裁B.提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、双方协商、仲裁 C.双方协商、提交工程师决定、仲裁、提交
49、争端裁决委员会决定D.提交工程师决定、双方协商、提交争端裁决委员会决定、仲裁解析：解析 P147(六)解决合同争议的方式。1解决合同争议的程序。(1)提交工程师决定；(2)提交争端裁决委员会决定；(3)双方协商；(4)仲裁。答案为 B。25.材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方捉前 1 个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 解析：解析 P132(二)供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等
