1、建设工程合同管理-279 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数2.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人
2、承担3.招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行。（分数：1.00）A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门4.预付款，是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.合同工程都具有预付款B.预付款的数额由业主根据情况确定C.预付款的数额由承包商在投标书内确认D.工程师在 14 天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款5.订立合同过程中，( )是要约。（分数：1.00）A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书6.下列关于工程进度款的
3、支付程序的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.工程量计量。工程量清单中所列的工程量将作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据B.承包商提供报表。每个月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表C.工程师签证。工程进度款支付证书属于，临时支付证书，除工程师外，承包商无权提出更改或修正D.业主支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 49 天7.建设工程一切险的投保人在国内(采用建设工程施工合同(示范文本)和国外分别是( )。（分数：1.00）A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人8.当工程师确定的索赔额超过其权限
4、范围时，如承包人某项索赔理由成立，工程师根据相应条款规定，既同意给予一定的费用补偿，也批准顺延相应的工期。此时( )。（分数：1.00）A.工程师可以任意决定选择其一B.工程师可以决定同时成立C.究竟批准哪一项索赔只有发包人才有权作出D.工程师签发有关证书后，索赔报告应当通知发包人9.下列关于工程量计量的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师接到承包人的报告后 14 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 48 小时通知承包人共同参加B.工程师接到承包人的报告后 7 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 24 小时通知承包人共同参加C.若工程师不按约定时间通
5、知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效D.工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据10.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指( )。（分数：1.00）A.国内施工文本所指的工程保修期B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间11.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作12.在设备安装工程中，具备单机无
6、负荷试车条件的，应当由( )组织试车。（分数：1.00）A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人13.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.活动14.承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。（分数：1.00）A.14B.28C.7D.5615.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。（分数：1.00）A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年16.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括( )。（分数：1.00）A.发包人延误施工现场导致承包
7、人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的工程成本C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额17.某工程的施工任务于 2004 年 7 月 1 日全部结束，承包人于 2004 年 7 月 15 日向发包人申请竣工验收，发包人于 2004 年 7 月 20 日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004 年 8 月 15 日再次提请发包人验收，发包人于 8 月 20 日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.2004 年 7 月 1 日B.20
8、04 年 7 月 15 日C.2004 年 8 月 15 日D.2004 年 8 月 20 日18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该验收应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失19.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。（
9、分数：1.00）A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院20.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件21.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（分数：1.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议22.在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。（分数：1.00）A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工期
10、延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加23.一个买卖合同按照市场行情约定价格，2004 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2004 年 4 月 1 日交货，但卖方延迟至 2004 年 5 月 1 日才交货，2004 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元，2004 年 5 月 1 日时的市场价格为每千克 220 元，逾期交货一个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。（分数：1.00）A.220B.210C.200D.19024.工程设计招标的评标原则是
11、主要考虑( )。（分数：1.00）A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度25.合同生效应当具备的条件不包括( )。（分数：1.00）A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式26.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是( )。（分数：1.00）A.减少合同中约定的工程量B.改变有关工程的施工时间C.删除承包范围内的部分工作D.更改工程有关部分尺寸27.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.只能向有合同关系的对方
12、提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致28.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C.承包人承担费用，但工期给予顺延D.发包人承担费用，但工期给予顺延29.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。
13、变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由( )承担责任。（分数：1.00）A.修改单位B.设计人C.施工承包人D.监理工程师30.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人31.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。（分数：1.00）A.标的B.数量C.质量D.价款32.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照 FIDIC 施工合同条件的规定，承包商( )。（分数：1.00）A.必须接受
14、裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定33.某监理合同中，出现了“需遵守 X X 市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件34.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。（分数：1.00）A.岩土程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察35.合同一方当事人
15、的法人合并后，原法定代表人签订的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.变更C.有效D.终止36.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费属于( )承担。（分数：1.00）A.附加工作费用，由委托人B.额外工作费用，由委托人C.正常工作酬金范围，由监理单位D.工程成本，由承包方37.监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。（分数：1.00）A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之
16、日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止38.在施工合同中，( )是承包人的义务。（分数：1.00）A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.在施工期内对施工现场的照管负责39.下列关于风险责任的划分不正确的是( )。（分数：1.00）A.业主与承包商划分合同风险的时间点在通用条件内以投标截止日期前第 28 天定义的“基准日”为准B.某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师主要是看承包商的报价内是否包括对此事件的费用C.某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师是以作为有经验的承包
17、商在投标阶段能否合理预见作为判定准则D.战争、敌对行动、入侵等风险由业主自己承担40.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。（分数：1.00）A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任41.在下列各项中，符合代理特征的是( )。（分数：1.00）A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理人承担42.监理招标的特点不包括( )。（分
18、数：1.00）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价与监理单位能力居于同等重要地位C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少43.建设工程物资采购合同属于( )。（分数：1.00）A.无偿合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同44.招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。（分数：1.00）A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的经营场所C.有编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”45.在下列经济法律关系主体中，( )是法人。（分数：1.00）A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队46.施工招标文件的内容一般不包括( )。
19、（分数：1.00）A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知47.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营情况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权48.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。（分数：1.00）A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法49.FIDIC 施工合同条件内所称的“合同工期”是指( )。（分数：1.00）A.完成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延
20、的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经过批准顺延的工期50.我国合同法规定要约生效的原则是( )时。（分数：1.00）A.发出要约B.要约到达对方C.对方了解要约内容D.对方作出承诺二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.所有的合同的订立都必须经过( )。（分数：2.00）A.要约引诱B.要约C.承诺D.批准E.公证52.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。（分数：2.00）A.发包人应在材料到货前 24 小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人承担检验试验工作
21、及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任53.指定分包商的特点主要表现为( )。（分数：2.00）A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约54.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定之规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标( )。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价
22、在 50 万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在 2500 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标55.监理委托合同中，属于委托人权利有( )。（分数：2.00）A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实施项目的质量监督控制权D.工程建设有关协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权56.大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定( )等内容。（分数：2.00）A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.结算方式及期
23、限D.提出质量异议的时间E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准57.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（分数：2.00）A.投标书B.招标文件C.图纸D.工程量清单E.合同履行过程的变更协议58.下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.设计合同采用定金担保，合同总价的 10%为定金B.设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金C.设计合同经双方当事人签字盖章后生效D.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效E.发包人应在合同签字后的 5 Fl 内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志59.投标单
24、位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（分数：2.00）A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察60.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价61.招标投标法规定的招标方式包括( )。（分数：2.00）A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标62.担保方式包括( )等。（分数：2
25、.00）A.保证B.抵押C.质押D.预付款E.定金63.按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。（分数：2.00）A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表B.及时地发出异议通知书C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金E.拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息64.施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括( )。（分数：2.00）A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业性较强D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响65.施工
26、过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。（分数：2.00）A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作66.FIDIC 施工合同条件规定，下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。（分数：2.00）A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表67.工程师判定承包人索赔成立的条件为( )。（分数：2.00）A.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工
27、期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.上述三个条件没有先后主次之分，具备其中之一即可E.上述三个条件有先后主次之分，应当同时具备68.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔69.竣工结算中发包人应承担的违约责任有( )。（分数：2.00）A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖
28、欠工程价款的利息，并承担违约责任B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
29、70.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（分数：2.00）A.实施工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任71.缔约过失责任的构成应具备( )等条件。（分数：2.00）A.一方有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.合同已经成立E.当事人未按合同约定履行义务72.无效建设工程合同的确认权归( )o（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位73.合同法律关系由( )等要素构成。（分数：2.00）A.主体B.客体C.行为D.事件E.内
30、容74.按照施工合同文本规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。（分数：2.00）A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等原因造成停工累计超过 8 小时75.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的76.施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。（分数：2.00）A.工程本身的损害B
31、.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡77.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( )确定的价格履行。（分数：2.00）A.协议补充B.按照有关合同条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时履行地的市场价格履行E.按照订立合同时订立地的市场价格履行78.设计合同规定设计人的义务包括( )。（分数：2.00）A.按约定时间提交设计文件B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完成必要的设计变更E.组织工程验收79.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）
32、A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续80.建设工程施工合同的当事人包括( )。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商建设工程合同管理-279 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同
33、协议书内应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 解析：解析 P106 一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因此，我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。2.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担 B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用
34、由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担解析：解析 P58 4现场考察。招标人在投标须知规定的时间内组织投标人自费进行现场考察。因此，现场考察的组织工作由招标人承担，但费用由投标人承担。3.招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行。（分数：1.00）A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门 解析：解析 P52 一、建设工程招标投标的概念。招标投标法的基本宗旨是，招标投标活动属于当事人在法律规定范围内自主进行的市场行为，但必须接受政府行政主管部门的监督。4.预付款，是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。下
35、列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.合同工程都具有预付款B.预付款的数额由业主根据情况确定C.预付款的数额由承包商在投标书内确认 D.工程师在 14 天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款解析：解析 P156(四)工程进度款的支付管理。1预付款。合同工程是否有预付款，以及预付款的金额多少、支付(分期支付的次数及时间)和扣还方式等均要在专用条款内约定。故选项 A 错误。 (1)动员预付款的支付。预付款的数额由承包商在投标书内确认。故选项 B 错误，选项 C 正确。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保函交给业主并通知工程师，工程师在 21 天内签发“预付
36、款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。选项 D 的天数不正确。5.订立合同过程中，( )是要约。（分数：1.00）A.招标公告B.投标书 C.寄送的价目表D.招股说明书解析：解析 P27(一)要约。1要约的概念和条件。要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当符合以下条件：(1)内容具体确定；(2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。2
37、要约邀请。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约与要约邀请区别表现在：(1)要约的内容具体确定，而要约邀请的内容不具体确定；(2)要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合同意义的约束力。本题中招标公告、寄送的价目表、招股说明书都属于要约邀请，投标书属于要约。6.下列关于工程进度款的支付程序的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.工程量计量。工程量清单中所列的工程量将作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据B.承包商提供报表。每个月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表 C.工程师签证。工程进度款支付证书属于，临时支付证书，除工
38、程师外，承包商无权提出更改或修正D.业主支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 49 天解析：解析 P159 7工程进度款的支付程序。(1)工程量计量。工程量清单中所列的工程量仅是对工程的估算量，不能作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据。选项 A 错误。 (2)承包商提供报表。每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表。选项 B 正确。 (3)工程师签证。工程进度款支付证书属于临时支付证书，工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复提出更改或修正，承包商也有权提出更改或修正。选项 C 错误。 (4)业主支付。业主的付款时间不应超
39、过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 56 天。选项 D 错误。7.建设工程一切险的投保人在国内(采用建设工程施工合同(示范文本)和国外分别是( )。（分数：1.00）A.承包商、承包商B.发包人、承包商 C.发包人、发包人D.承包商、发包人解析：解析 P14(一)建筑工程一切险。2投保人与被保险人。在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。我国的建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投
40、保建设工程一切险。8.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，如承包人某项索赔理由成立，工程师根据相应条款规定，既同意给予一定的费用补偿，也批准顺延相应的工期。此时( )。（分数：1.00）A.工程师可以任意决定选择其一B.工程师可以决定同时成立C.究竟批准哪一项索赔只有发包人才有权作出 D.工程师签发有关证书后，索赔报告应当通知发包人解析：解析 P179(四)发包人审查索赔处理。当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。故选项 A、B 错误，C 正确。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。选项 D 错误，顺序颠倒。答案为 C。9.下列关于工程量计量的说法正确的是( )
41、。（分数：1.00）A.工程师接到承包人的报告后 14 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 48 小时通知承包人共同参加B.工程师接到承包人的报告后 7 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 24 小时通知承包人共同参加 C.若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效D.工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据解析：解析 P119(二)工程量计量。工程师接到承包人的报告后 7 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 24 小
42、时通知承包人共同参加。故选项 A 错误，选项 B 正确。若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效。故选项 c 错误。工程师收到承包人报告后 7 天内未进行计量，从第 8 天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。选项 D 的天数有误，故不正确。10.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指( )。（分数：1.00）A.国内施工文本所指的工程保修期 B.承包商的施工期C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间解析：解析 P144 3缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指
43、的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。11.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算 B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作解析：解析 P93(4)设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。12.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。（分数：1.00）A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人 解析：解析 P122(1)单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条
44、件时，由承包人组织试车。13.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.活动解析：解析 P5(三)合同法律关系的客体。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。3智力成果。专利权、计算机软件等都属于智力成果。14.承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。（分数：1.00）A.14B.28 C.7D.56解析：解析 P176 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出
45、索赔。15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。（分数：1.00）A.3 个月B.6 个月C.1 年 D.2 年解析：解析 P39(四)合同不当履行的处理。3合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。16.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括( )。（分数：1.00）A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的工程成本C.施工质量缺陷的修复开支 D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额解析：解析 P106(二)合同价款。在合同的许多条款内涉及“费用”
46、和“追加合同价款”两个专用术语。追加合同价款是指，合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，给承包人增加的合同价款。而费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 ABD 都是由于非承包人原因导致的“追加合同价款”，不属于费用；C 不包含在合同价款之内，且不属于“追加合同价款”，属于费用。17.某工程的施工任务于 2004 年 7 月 1 日全部结束，承包人于 2004 年 7 月 15 日向发包人申请竣工验收，发包人于 2004 年 7 月 20 日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004 年 8 月 15 日再次提请发包人验
47、收，发包人于 8 月 20 日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。（分数：1.00）A.2004 年 7 月 1 日B.2004 年 7 月 15 日C.2004 年 8 月 15 日 D.2004 年 8 月 20 日解析：解析 P124(三)竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为 C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。（
48、分数：1.00）A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该验收应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失解析：解析 P115 三、隐蔽工程与重新检验。(一)检验程序。若工程师未能提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程
49、师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 (二)重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。故答案为 B。19.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。（分数：1.00）A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院 解析：解析 P35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。20.在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件解析：解析 P79 二、建设工程委托监理合同示范文本。建设工程委托监理合同示范文本由“212 程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用
