1、建设工程合同管理-277 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。（分数：1.00）A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务2.依据施工合同示范文本规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列说法中错误的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵后承包方人员与发包商人员共同清点B.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同不符合时，承包人应该代为调剂串换D.到货材料数量多于合同约定时，应由发包人
2、运出3.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。（分数：1.00）A.发布招标公告(投标邀请函)之后B.开标之前C.中标人确定之后D.合同签订之后4.债务人将合同的义务全部转移给第三人的，必须( )。（分数：1.00）A.经债权人同意B.根据合同性质可以转移C.根据当事人约定D.通知债权人5.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划或大纲竞选6.建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。（分数：1.00）A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定7.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公
3、司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任8.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合
4、同不成立，但有效9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。（分数：1.00）A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用10.依照合同法规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（分数：1.00）A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金11.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于现场，在使用前发现钢材数量出现了较大短缺和损坏，这一钢材损失应由( )承担。
5、（分数：1.00）A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人12.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延13.在正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费用C.经营业务费D.监理辅助人员奖金14.按照交通部门规定，施工监理单项合同估价在(
6、 )万元以上的，必须进行招标。（分数：1.00）A.50B.150C.100D.1015.按照合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款16.招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答( )。（分数：1.00）A.只需以书面形式答复提出问题的单位B.只需以口头形式答复提出问题的单位C.必须以书面
7、形式发送给每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源D.必须以书面形式发送给每一家投标人，但不必说明问题的来源17.某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则( )。（分数：1.00）A.投标文件应作为无效投标文件B.只得认可联合体中资质最低一家单位C.只得认可联合体中资质最高一家单位D.只得认可联合体中的牵头单位18.依据合同法相关规定，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用19.某招标项目采用评标价法进行评
8、标，有 4 家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B.投标报价 1050 万元，评标价 940 万元C.投标报价 980 万元，评标价 970 万元D.投标报价 950 元，评标价 960 万元20.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )责任。（分数：1.00）A.赔偿B.保修C.违约D.保管21.某施工合同约定承包工程应于 9 月 30 日竣工。8 月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到了 10
9、 月 10 日，该进度计划得到工程师的确认，则( )。（分数：1.00）A.如果通过赶工在 9 月 30 日竣工，可获得提前竣工奖励B.如果通过赶工在 9 月 30 日竣工，不能获得提前竣工奖励C.如果在 10 月 5 日竣工，既不能获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在 10 月 10 日竣工，不需承担拖期赔偿责任22.依照合同法相关规定，要约生效条件为( )。（分数：1.00）A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人23.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到
10、验收要求，则应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延24.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )（分数：1.00）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也有承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担25.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施
11、工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.成立C.无效D.可撤销26.下列选项中，应当进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.某抗洪工程B.某利用扶贫资金实施以工代赈的工程C.某经济适用房小区工程D.某秘密科技研发基地工程27.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。（分数：1.00）A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书28.在一个施工现场有甲、乙两个独力承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定的损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，
12、则( )。（分数：1.00）A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担自己的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自己承担29.合同当事人应遵循合同法基本原则中的( )确定各方权利和义务。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则30.下列对监理单位与项目其他主体之间关系的描述不正确的是( )。（分数：1.00）A.监理单位与承包人之间存在合同关系B.监理单位与项目业主之间是委托人与受托人的关系C.监理单位与承包人是监督管理与被监督管理的关系D.监理单位与业主是平等的合同主体31.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的
13、方式请投标人予以说明。（分数：1.00）A.书面形式B.澄清问题会C.口头形式D.询问32.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同33.若在签订合同时出现了现行法律未能规定的情况，可根据合同法的( )进行价值补充。（分数：1.00）A.遵守公序良俗原则B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则34.项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容应根据( )确定。（分数：1.00）A.项目目标分解B.项目决策C.工程建设总进度D.工程建设总进度计划35.某建设工程委托监理合同履行中，
14、委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（分数：1.00）A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费36.某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。（分数：1.00）A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让37.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。（
15、分数：1.00）A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延38.招标投标法明确指出，国务院规定的( )有权依法对招标投标活动中的违法行为进行查处。（分数：1.00）A.行政监督部门B.公安部门C.纪检部门D.建筑管理部门39.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿40
16、.( )是合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。（分数：1.00）A.债权转让B.合同转让C.条款转让D.要约转让41.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”属于( )阶段的工作。（分数：1.00）A.发布招标公告B.发放资格预审文件C.资格预审D.发放资格预审合格通知书42.在 FIDIC 合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异不包括( )。（分数：1.00）A.分包合同的工作内容不同B.分包单位的责任不同C.选择分包单位的权利不同D.业主对分包商利益的保护不同43.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司
17、订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（分数：1.00）A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担44.依据建设工程委托监理合同(示范文本)相关规定，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（分数：1.00）A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日45.依据招标投标法相关规定，必须招标的项目是( )。（分数：1.00）A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.
18、利用国际援助资金的项目46.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地47.依照建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )应属于附加监理工作的范围。（分数：1.00）A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必
19、要准备工作时间D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作48.勘察投标书主要评审的内容不包括( )。（分数：1.00）A.勘察方案的合理性B.报价的合理性C.勘察技术水平的先进性D.对工程项目效果影响的利好性49.工程师对工程量的确认，可以计量的是( )。（分数：1.00）A.承包人超挖的工程量B.承包人涨线的工程量C.承包人原因造成的返工D.设计变更的工程量50.下列选项，属于竣工后试车的是( )。（分数：1.00）A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程施工合同的特点有( )。（分数：2
20、.00）A.合同标的的特殊性B.合同总价的可变性C.合同履行期限的长期性D.合同实施的动态性E.合同内容的复杂性52.设备制造阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验53.仲裁协议包括的内容有( )。（分数：2.00）A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会54.在施工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有( )。（分数：2.00）A.确定招标方式B.答疑C.开标D.招标投标情况书面报告及备案E.签署合同55.在合
21、同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( )。（分数：2.00）A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则56.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立57.关于联动无负荷试车，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.由承包人组织B.试车合格，工程师签字C.发包人按要求做好准备工作D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格58.下列关于合同担保方式的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.履约担保是由业主提供的B.履约担
22、保和支付保函是在签合同时提供C.保函均为需承包商确认违约的无条件担保形式D.履约担保的保证期限至完成施工和保修义务止E.支付保函的保证期限至缺陷责任期满后 6 个月59.下列选项属于投标人资格预审必要合格条件的有( )。（分数：2.00）A.注册资金B.法人地位C.资质等级D.财务状况E.分包计划60.下列行为中，属于委托代理的法律行为有( )。（分数：2.00）A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专
23、业范围内的监理工作61.依据 FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（分数：2.00）A.由业主指定，并与其签订合同B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C.对其付款从暂列金额项内开支D.承包商负责对其施工进行协调管理E.对其违约行为承包商承担连带责任62.甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为( )。（分数：2.00）A.甲、乙公司作为合同主体不变B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E.乙公司不能强迫丙公司履行义务63.招标代
24、理机构的专家库应满足( )等方面的要求。（分数：2.00）A.专业范围B.任职层次C.专家人选D.招标经历E.人员数量64.建设工程施工合同(示范文本)中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中( )是错误的。（分数：2.00）A.联动无负荷试车，由承包人组织试车B.单机无负荷试车，由工程师组织试车C.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延D.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工E.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延65.合同法规定的合同有效条件包括( )。（分数：2.00）A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意
25、思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益66.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险67.FDIC 施工合同工程合同文件的组成部分有( )。（分数：2.00）A.业主的要求B.工程师的要求C.合同协议书D.合同专用条件E.合同通用条件68.大型工业项目投标人资格预审的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.财务报表B.法人资格C.分包计划D.人员报表E.投标文件6
26、9.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力70.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则不包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出71.甲公司将与乙公司签
27、订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务72.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排C.任何工作质量的变更D.工程任何部分标高的改变E.增加任何合同约定的工作内容73.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。（分数：
28、2.00）A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同74.邀请招标与公开招标相比较，其优点有( )。（分数：2.00）A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险75.下列选项的合同属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.未按照规定形式订立的合同B.监理工程师挂靠合同C.盗窃合同D.卖官合同E.在验收标准以下验收工程的合同76.评标报告的内容有( )。（分数：2.00）A.招标公告B.评标规则C.评标情况说明D.对各个合格投标
29、书的评价E.推荐合格的中标人77.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.供热系统为 2 个采暖期B.供冷系统为 2 个供冷期C.外墙面的防渗漏为 2 年D.电气管线工程为 2 年E.设备安装工程为 2 年78.关于争端裁决委员会，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B.保证公正处理合同争议是其最基本义务C.委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D.离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E.付给委员会的酬金应由业主承担79.在建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有( )。（分数
30、：2.00）A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.项目监理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底80.FIDIC 施工合同工程条件下，下列属于保险公司不承保的业主风险事件的有( )。（分数：2.00）A.承包商人员和分包商以外人员在工程所在国内发生的骚动、罢工或停工B.工程所在国内发生内战C.由于飞行物所产生的压力波造成的损害D.极端恶劣天气E.战争建设工程合同管理-277 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择
31、题(总题数：50，分数：50.00)1.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。（分数：1.00）A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务 解析：解析 本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。2.依据施工合同示范文本规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列说法中错误的是( )。（分数：1.00）A.材料运抵后承包方人员与发包商人员共同清点B.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的
32、种类与合同不符合时，承包人应该代为调剂串换 D.到货材料数量多于合同约定时，应由发包人运出解析：解析 到货材料的种类与合同不符合时，承包人可以拒绝接受保管。3.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。（分数：1.00）A.发布招标公告(投标邀请函)之后B.开标之前C.中标人确定之后 D.合同签订之后解析：解析 在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。4.债务人将合同的义务全部转移给第三人的，必须( )。（分数：1.00）A.经债权人同意B.根据合同性质可以转移 C.根据当事人约定D.通知债权人解析：解析 债权人将合同的义务全
33、部转移给第三人的，必须经债权人同意。5.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标 C.议标D.监理规划或大纲竞选解析：解析 选择监理单位一般采用邀请招标，且邀请数量以 35 家为宜。因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，不仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人里好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。6.建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。（分数：1.00）A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷
34、发生地D.双方协商选定 解析：解析 本题考核的是仲裁员的选定。仲裁员的选定内容包括：(1) 当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第 3 名仲裁员由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定；(2) 当事人约定由 1 名仲裁员组成仲裁庭的，应由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。7.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C
35、.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任 解析：解析 本题考核的是订立合同后分立的合同当事人间的法律关系与法律责任订立合同后分立的，如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。8.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.
36、施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：解析 合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。口头形式是以口头语言形式表现合同内容的合同。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。其他形式则包括公证、审批、登记等形式。本题中的合同为口头形式的合同。一般来说，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视
37、为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。（分数：1.00）A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用 D.承包人负责检验，承包人承担检验费用解析：解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。10.依照合同法规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（分
38、数：1.00）A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金 解析：解析 当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。11.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于现场，在使用前发现钢材数量出现了较大短缺和损坏，这一钢材损失应由( )承担。（分数：
39、1.00）A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人 解析：解析 当非承包人供应的材料设备与约定不符时(材料设备数量等与合同约定的不符)，应当由发包人承担有关责任。12.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（分数：1.00）A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延 解析：解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包
40、人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。13.在正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费用C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：解析 经营业务费属于间接成本，它包括为招揽业务而支出的广告费等。14.按照交通部门规定，施工监理单项合同估价在( )万元以上的，必须进行招标。（分数：1.00）A.50 B.150C.100D.10解析：解析 按照交通部门规定，施工监理单项合同估价在 50 万元
41、以上的，必须进行招标。15.按照合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。（分数：1.00）A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款解析：解析 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，一般只能适用于部分常见条款欠缺或者不明确的情
42、况，因为只有这些内容才能形成一定的交易习惯。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，适用下列规定进行履行：对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。16.招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答( )。（分数：1.00）A.只需以书面形式答复提出问题的单位B.只需以口头形式答复提出问题的单位C.必须以书面形式发送给每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源 D.必须以书面形式发送给每一家投标
43、人，但不必说明问题的来源解析：解析 招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答必须以书面形式发送给每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源。17.某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则( )。（分数：1.00）A.投标文件应作为无效投标文件 B.只得认可联合体中资质最低一家单位C.只得认可联合体中资质最高一家单位D.只得认可联合体中的牵头单位解析：解析 组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，其投标文件应作为无效投标文件，不再进入评标。18.依据合同法相关规定，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）
44、A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用解析：解析 赔偿损失是承担违约责任的主要方式；当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用；违约金与赔偿损失不能同时采用。19.某招标项目采用评标价法进行评标，有 4 家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（分数：1.00）A.投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B.投标报价 1050 万元，评标价 940 万元 C.投标报价 980 万元，评标价 970 万元D.投标报价 9
45、50 元，评标价 960 万元解析：解析 评标委员会首先通过对各投标书的审查来淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，由该标书的报价加上或减去评审价格而形成评标价。以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。20.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )责任。（分数：1.00）A.赔偿B.保修C.违约D.保管 解析：解析 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及
46、完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。21.某施工合同约定承包工程应于 9 月 30 日竣工。8 月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到了 10 月 10 日，该进度计划得到工程师的确认，则( )。（分数：1.00）A.如果通过赶工在 9 月 30 日竣工，可获得提前竣工奖励B.如果通过赶工在 9 月 30 日竣工，不能获得提前竣工奖励 C.如果在 10 月 5 日竣工，既不能获得奖励，也不承担
47、拖期赔偿责任D.如果在 10 月 10 日竣工，不需承担拖期赔偿责任解析：解析 因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担，工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按时完工，承包人仍应承担相应的违约。22.依照合同法相关规定，要约生效条件为( )。（分数：1.00）A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺 D.要约以任何形式到达受要约人解析：解析 本题考核的是要约的生效条件合同法规定，要约到达受要约人即时
48、生效。23.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。（分数：1.00）A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延解析：解析 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。24.某施工项目在有放射性污染的环境中施工
49、，则( )（分数：1.00）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也有承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担 解析：解析 安全防护：实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 小时内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。25.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.成立 C.无效D.可撤销解析：解析 本题考核的是合同的形式。合同的形式是当事人意思表达一致的外在表现形式。合同的形式可分为：书面形式、口头形式和其他形式。26.下列选项中，应当进行招标的项目是( )。（分数：1.00）A.某抗洪工程B.某利用扶贫资金实施以工代赈的工程C.某经济适用房小区工程 D.某秘密科技研发基地
