1、建设工程合同管理-275 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC合同条件下的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至( )止。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书中注明的竣工日C，颁发履约证书日 D承包商提交的结清单生效日（分数：1.00）A.B.C.D.2.施工合同文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的日期开工，( )后可推迟开工日期。（分数：1.00）A.发包人以书面形式通知承包人B.承包人以书面形式通知工程师C.工程师征得承包人同意D.承包人征得工程师同意3.在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。（
2、分数：1.00）A.委托代理机构进行招标B.没有编制标底C.委托评标委员会定标D.在招标文件中规定不允许外省施工单位投标4.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同 o（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.计划价格5.合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.法人B.自然人C.其他组织D.法人、自然人和其他组织6.施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.发包人D.工程师和承包人共同7.施工中由于业主原因使分包商造
3、成损失，则分包商应向( )提出索赔要求。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.工程师代表8.要约人希望要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知( )。（分数：1.00）A.不受时间限制B.应在要约到达对方之前到达受要约人C.应在对方发出承诺之前到达受要约人D.应在承诺之后发给受要约人9.具备联机无负荷试本条件的设备安装工程，由( )组织试本。（分数：1.00）A.设备供应商B.业主C.承包人D.工程师10.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。（分数：1.00）A.以代理人的名义与对方谈判B.有代理人的权利和义务的条款C.合同由委托人和代理人共同履行D.代理人在谈判时独立表
4、现意思11.评标中的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.标底价B.投标价C.中标的合同价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值12.施工合同文本规定，由发包人采购的材料设备在使用前需要进行检验，则 ( )。（分数：1.00）A.工作由发包人负责，费用由承包人负责B.工作由发包人负责，费用由发包人负责C.工作由承包人负责，费用由发包人负责D.工作由承包人负责，费用由承包人负责13.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.双方平均承担B.权利人承担C.义务人承担D.权利人承担 ，义务人承担14.建设工程
5、中的装修工程，在正常使用条件下的最低保修期限为( )o（分数：1.00）A.1年B.2年C.3年D.5年15.设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。（分数：1.00）A.设计单位B.业主C.承包人D.监理人16.建设工程委托监理合同中的“监理人”是指( )。（分数：1.00）A.监理单位B.项目监理机构C.法定代表人D.总监理工程师17.施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。（分数：1.00）A.开通施工道路B.办理施工许可证C.平整施工场地D.竣工后清理施工现场18.FIDIC合同条件规定，计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂列金额由( )控制使用。（分
6、数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商19.合同法中的“抗辩权”是指一方有违约行为时，对方有权( )。A解除合同 B中止履行义务 C，撤回合同 D撤销合同（分数：1.00）A.B.C.D.20.FIDIC合同条件规定，在( )之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发结清单D.签发最终支付证书21.某工程监理酬金总额为 15万元，监理单位缴纳的税金为 1万元，因监理单位的过失给业主造成经济损失 30万元，则监理单位承担的赔偿责任不应超过( )万元。（分数：1.00）A.1B.14C.15D.3022.施工合同文本规定
7、，在不可抗力情况下，乙方承担费用的是( )。（分数：1.00）A.工程本身的损害B.现场甲方人员伤亡C.施工机械损坏D.待安装的设备的损害23.受要约人对要约主要条款部分同意，部分做出变更的答复文件，可视为( )。（分数：1.00）A.部分承诺B.新要约C.承诺D.拒绝24.监理合同中写明的合同金额是指( )的酬金。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.包括正常、附加和额外监理工作25.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由( )对该进度计划的缺陷承担责任。（分数：1.00）A.业主B.监理单位C.承包人D.工程师26.建设工程施工合同的当
8、事人选择仲裁的，应当由( )仲裁委员会仲裁。（分数：1.00）A.建设单位所在地B.施工企业所在地C.双方选定D.合同签字地27.施工合同文本规定，承包人在工期可以顺延的情况发生后( )内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。（分数：1.00）A.7天B.14天C.21天D.28天28.不能作为承包商向业主提出索赔的证据是( )。（分数：1.00）A.施工现场记录B.工程师的施工建议C.工程照片D.各类财务凭证29.施工合同文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。（分数：1.00）A.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收的日期C
9、.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日30.合同一方当事人分立为两个独立法人，原法人签订的合同( )。（分数：1.00）A.仍然有效B.自然终止C.归于无效D.可以撤销31.在勘察合同中，承包人的义务有( )。（分数：1.00）A.支付定金B.支付勘察费C.平整施工现场D.承担勘察返工的费用32.FIDIC合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表 o（分数：1.00）A.14天B.28天C.56天D.84天33.建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。（分数：1.00）A.设计方案优劣B.投标报价高低C.设计时间长短D.建设工
10、期长短34.建设工程委托监理合同规定，( )属于委托人的权利。（分数：1.00）A.选择工程分包人的认可权B.施工进度的检查、监督权C.工程款支付的审核和签认权D.选定工程总承包人35.FIDIC合同条件规定，合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发工程接收证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发履约证书之日止的日历天数36.某设计合同的设计费为 50万元，合同生效后，发包人支付了定金，如果设计单位违约，设计单位应当返还( )万元。（分数：1.00）A.10B.20C.50D.10037.材料采购合同中
11、的交货检验，其交货数量验收的方法有( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理试验C.化学试验D.查点法38.出现( )的情况，委托人有权追究监理人的违约责任。（分数：1.00）A.因承包人原因导致工期延长B.工程总投资超过预期费用C.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加，D.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故39.法人的终止是指( )。（分数：1.00）A.法人行政隶属关系结束B.法人经营方式改变C.法人经营范围变化D.法人依法宣告破产40.承包人应在索赔事件发生后的( )内向工程师递交索赔意向通知。A，7 天 B14 天 C21 天 D28 天（分数：1.00
12、）A.B.C.D.41.当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。（分数：1.00）A.可选择定金条款或违约金条款B.必须采用定金条款C.必须采用违约金条款D.可以同时采用违约金和定金条款42.监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( )。（分数：1.00）A.由业主负责提供B.向业主付费索取C.由监理单位自费收集D.向设计单位付费索取43.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。（分数：1.00）A.作为评标委员B.参加开标会C.参加定标投票D.决定中标人44.担保人必须是第三人的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押
13、C.质押D.定金45.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.不需债权人同意B.不需债权人同意，但应通知债权人C.不需债权人同意，但应办理公证手续D.需经债权人同意46.建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。（分数：1.00）A.报价高低B.能力强弱C.财务状况D.经验多少47.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异是( )。（分数：1.00）A.编制招标文件，B.组织现场考察C.进行资格预审D.公开开标48.在格式条款合同中，提供方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。（分数：1.00）A.有效B.经公证后有效C.无效D.被拒
14、绝后无效49.招标投标法规定开标的时间应当是( )。（分数：1.00）A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截止日期的同一天C.提交投标文件截止日期的第 2天D.提交投标文件截止日期的 30天内50.监理人可单方面提出终止合同的条件是( )。（分数：1.00）A.委托人未能提供必需的工程资料B.委托人无正当理由拖欠监理酬金 30日以上C.暂停执行监理业务超过 3个月D.委托人拒付监理人的附加工作酬金二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程施工合同规定，在不可抗力情况下，由承包方承担费用的是( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害 B，施工机械损坏 C现场乙方人员伤
15、亡损失B.现场待安装设备的损害 E工程所需修复费用52.根据担保法规定，可以作为质押的有( )。（分数：2.00）A.交通运输工具B.土地使用权C.债券D.股票E.专利权53.建设工程施工合同的文件组成包括( )。（分数：2.00）A.中标通知书B.投标书C.工程量清单D.施工方案E.选用的主要施工机械54.合同公证与鉴证的相同点有( )。（分数：2.00）A.自愿申请B.内容和范围C.目的D.性质E.效力范围55.合同法律关系的客体包括( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.权利E.义务56.属于意外事件的有( )o（分数：2.00）A.地震B.山崩C.雷电D.火灾E.爆炸5
16、7.建设工程委托监理合同的文件组成有( )。（分数：2.00）A.监理投标书B.合同标准条件C.合同专用条件D.规范、图纸E.工程量清单58.在委托监理合同中，监理人享有( )。（分数：2.00）A.选择工程分包人的认可权B.工程施工进度的检查、监督权C.工程款支付的审核和签认权D.对工程规模、设计标准等的审批权E.工程设计变更的审批权59.合同不当履行中的保金措施有( )。（分数：2.00）A.代位权B.撤销权C.抗辩权D.追认权E.拒绝权60.设计合同承包方对所承担设计任务，应配合施工，包括( )。（分数：2.00）A.负责设计变更B.参加隐蔽工程验收C.参加竣工验收D.参与施工组织E.办
17、理设计成果的报批手续61.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.设计方案优劣B.投资估算是否超过限额C.社会信誉是否良好D.环境保护措施是否合理E.投标报价是否最低62.( )情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。（分数：2.00）A.承包商违约B.设计错误C.不可抗力D.监理单位的过失E.监理单位提出的索赔要求不能成立63.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标广告D.进行资格预审E.组织现场考察64.施工合同文本规定，承包人承担违约责任的方式有( )。（分数：2.00）A.赔偿
18、损失B.继续履行C.采取补救措施D.支付违约金E.罚款65.合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（分数：2.00）A.结算条款 B清理条款 C质量条款 D进度条款66.甲决定将与乙签订的合同中的权利转让给丙，则( )。（分数：2.00）A.无需征得乙同意，但应通知对方B.丙直接对乙享有权利C.乙只能向甲行使抗辩权D.应征得乙同意E.丙取得与债权有关的从权利67.属于合同法律关系之要素中“内容”的范畴有( )。（分数：2.00）A.当事人B.标的C.质量D.价款E.违约责任68.按索赔事件的性质分类，施工索赔包括( )。（分数：2.00）A.工程延误索赔B.工期索赔C.工程变
19、更索赔D.费用索赔E.合同被迫终止的索赔69.FIDIC合同条件下，工程在进度管理方面的权利有( )。（分数：2.00）A.发布开工令B.发布暂停施工令C.发布复工令D.指示承包商修改施工进度计划E.审查批准分包商的施工进度计划70.FIDIC合同条件下，工程师在接到最终报表和结清单附件后的( )内签发最终支付证书，业主应在收到证书后( )内支付。（分数：2.00）A.7天B.14天C.21天D.28天E.56天71.施工招标文件内容包括( )。（分数：2.00）A.工程综合说明书B.工程设计文件C.工程量清单D.招标广告E.资格预审文件72.施工合同文本规定，发包人的工作包括( )。（分数：
20、2.00）A.平整施工场地B.办理施工许可证C.确定水准点D.提供施工进度计划E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明73.招标人具备自行招标的能力表现为( )。（分数：2.00）A.有相应的经济、法律和技术管理人员B.有组织编制招标文件的能力C.有审查投标单位资质的能力D.有组织开标、评标、定标的能力E.招标人的资格经主管部门批准74.合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是 ( )。（分数：2.00）A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行B.交付不动产的，在不动产所在地履行C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行E.材料
21、采购合同，在采购方所在地履行75.根据担保法规定，不能作为保证合同担保人的有( )。（分数：2.00）A.银行B.幼儿园C.医院D.中学E.股份公司76.“建筑工程一切险”，承担的保险范围包括( )造成的损失。（分数：2.00）A.地震B.雷电C.火灾D.战争E.错误设计77.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.抽逃资金，逃避债务C.丧失履行债务能力D.丧失商业信誉E.没有提供担保78.委托合同的基本特征有( )。（分数：2.00）A.合同的标的是劳务B.合同是诺成合同C.合同是双务的D.必须是有偿的E.条
22、款内不包括违约责任79.施工合同的索赔证据包括( )。（分数：2.00）A.施工会议记录B.中期支付工程进度款的单证C.检查和试验记录D.双方电话记录E.施工许可证80.属于材料采购合同的主要条款有( )。（分数：2.00）A.订购数量B.质量要求C.交货地点D.违约责任E.保险建设工程合同管理-275 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC合同条件下的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至( )止。A颁发工程接收证书日 B工程接收证书中注明的竣工日C，颁发履约证书日 D承包商提交的结清单生效日（分数：1.00）A.B
23、.C.D. 解析：2.施工合同文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的日期开工，( )后可推迟开工日期。（分数：1.00）A.发包人以书面形式通知承包人 B.承包人以书面形式通知工程师C.工程师征得承包人同意D.承包人征得工程师同意解析：3.在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。（分数：1.00）A.委托代理机构进行招标B.没有编制标底C.委托评标委员会定标D.在招标文件中规定不允许外省施工单位投标 解析：4.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同 o（分数：1.00）A.总价 B.成本加酬金C.单价D.计划价格解析：5.合同是平等主体的( )之间设立、变更
24、、终止民事权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.法人B.自然人C.其他组织D.法人、自然人和其他组织 解析：6.施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由( )承担。（分数：1.00）A.工程师B.承包人C.发包人 D.工程师和承包人共同解析：7.施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向( )提出索赔要求。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商 D.工程师代表解析：8.要约人希望要约撤销，合同法规定，撤销要约的通知( )。（分数：1.00）A.不受时间限制B.应在要约到达对方之前到达受要约人C.应在对方发出承诺之前到达受要约人
25、D.应在承诺之后发给受要约人解析：9.具备联机无负荷试本条件的设备安装工程，由( )组织试本。（分数：1.00）A.设备供应商B.业主 C.承包人D.工程师解析：10.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。（分数：1.00）A.以代理人的名义与对方谈判B.有代理人的权利和义务的条款C.合同由委托人和代理人共同履行D.代理人在谈判时独立表现意思 解析：11.评标中的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.标底价B.投标价C.中标的合同价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 解析：12.施工合同文本规定，由发包人采购的材料设备在使用前需要进行检验，则 ( )。（分数：1.
26、00）A.工作由发包人负责，费用由承包人负责B.工作由发包人负责，费用由发包人负责C.工作由承包人负责，费用由发包人负责 D.工作由承包人负责，费用由承包人负责解析：13.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。（分数：1.00）A.双方平均承担B.权利人承担C.义务人承担 D.权利人承担 ，义务人承担解析：14.建设工程中的装修工程，在正常使用条件下的最低保修期限为( )o（分数：1.00）A.1年B.2年 C.3年D.5年解析：15.设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。（分数：1.00）A.设计单位B.业主
27、 C.承包人D.监理人解析：16.建设工程委托监理合同中的“监理人”是指( )。（分数：1.00）A.监理单位 B.项目监理机构C.法定代表人D.总监理工程师解析：17.施工合同文本规定，( )是属于承包人的工作。（分数：1.00）A.开通施工道路B.办理施工许可证C.平整施工场地D.竣工后清理施工现场 解析：18.FIDIC合同条件规定，计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂列金额由( )控制使用。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.承包商D.指定分包商解析：19.合同法中的“抗辩权”是指一方有违约行为时，对方有权( )。A解除合同 B中止履行义务 C，撤回合同 D撤销合同（分数
28、：1.00）A.B. C.D.解析：20.FIDIC合同条件规定，在( )之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。（分数：1.00）A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书 C.签发结清单D.签发最终支付证书解析：21.某工程监理酬金总额为 15万元，监理单位缴纳的税金为 1万元，因监理单位的过失给业主造成经济损失 30万元，则监理单位承担的赔偿责任不应超过( )万元。（分数：1.00）A.1B.14 C.15D.30解析：22.施工合同文本规定，在不可抗力情况下，乙方承担费用的是( )。（分数：1.00）A.工程本身的损害B.现场甲方人员伤亡C.施工机械损坏 D.待安装的设备的损害解析：23.受
29、要约人对要约主要条款部分同意，部分做出变更的答复文件，可视为( )。（分数：1.00）A.部分承诺B.新要约 C.承诺D.拒绝解析：24.监理合同中写明的合同金额是指( )的酬金。（分数：1.00）A.正常监理工作 B.附加监理工作C.额外监理工作D.包括正常、附加和额外监理工作解析：25.施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由( )对该进度计划的缺陷承担责任。（分数：1.00）A.业主B.监理单位C.承包人 D.工程师解析：26.建设工程施工合同的当事人选择仲裁的，应当由( )仲裁委员会仲裁。（分数：1.00）A.建设单位所在地B.施工企业所在地C.双方选定 D.合同签
30、字地解析：27.施工合同文本规定，承包人在工期可以顺延的情况发生后( )内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。（分数：1.00）A.7天B.14天 C.21天D.28天解析：28.不能作为承包商向业主提出索赔的证据是( )。（分数：1.00）A.施工现场记录B.工程师的施工建议 C.工程照片D.各类财务凭证解析：29.施工合同文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。（分数：1.00）A.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收的日期 C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日解析：30.合同一方当事人分立为两个独立法人，原法人签订
31、的合同( )。（分数：1.00）A.仍然有效 B.自然终止C.归于无效D.可以撤销解析：31.在勘察合同中，承包人的义务有( )。（分数：1.00）A.支付定金B.支付勘察费C.平整施工现场D.承担勘察返工的费用 解析：32.FIDIC合同条件规定，颁发工程接收证书后的( )内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表 o（分数：1.00）A.14天B.28天C.56天D.84天 解析：33.建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。（分数：1.00）A.设计方案优劣 B.投标报价高低C.设计时间长短D.建设工期长短解析：34.建设工程委托监理合同规定，( )属于委托人的权
32、利。（分数：1.00）A.选择工程分包人的认可权B.施工进度的检查、监督权C.工程款支付的审核和签认权D.选定工程总承包人 解析：35.FIDIC合同条件规定，合同工期是指( )。（分数：1.00）A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和 C.发布开工令之日起至颁发工程接收证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发履约证书之日止的日历天数解析：36.某设计合同的设计费为 50万元，合同生效后，发包人支付了定金，如果设计单位违约，设计单位应当返还( )万元。（分数：1.00）A.10B.20 C.50D.100解析：37.材料采购合同中的交货检验，其交货数量验收的方法有
33、( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理试验C.化学试验D.查点法 解析：38.出现( )的情况，委托人有权追究监理人的违约责任。（分数：1.00）A.因承包人原因导致工期延长B.工程总投资超过预期费用C.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加，D.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 解析：39.法人的终止是指( )。（分数：1.00）A.法人行政隶属关系结束B.法人经营方式改变C.法人经营范围变化D.法人依法宣告破产 解析：40.承包人应在索赔事件发生后的( )内向工程师递交索赔意向通知。A，7 天 B14 天 C21 天 D28 天（分数：1.00）A.B.
34、C.D. 解析：41.当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。（分数：1.00）A.可选择定金条款或违约金条款 B.必须采用定金条款C.必须采用违约金条款D.可以同时采用违约金和定金条款解析：42.监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( )。（分数：1.00）A.由业主负责提供 B.向业主付费索取C.由监理单位自费收集D.向设计单位付费索取解析：43.建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。（分数：1.00）A.作为评标委员B.参加开标会 C.参加定标投票D.决定中标人解析：44.担保人必须是第三人的担保方式是( )。（分数：1.
35、00）A.保证 B.抵押C.质押D.定金解析：45.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，( )。（分数：1.00）A.不需债权人同意B.不需债权人同意，但应通知债权人C.不需债权人同意，但应办理公证手续D.需经债权人同意 解析：46.建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。（分数：1.00）A.报价高低B.能力强弱 C.财务状况D.经验多少解析：47.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异是( )。（分数：1.00）A.编制招标文件，B.组织现场考察C.进行资格预审 D.公开开标解析：48.在格式条款合同中，提供方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( )。（分
36、数：1.00）A.有效B.经公证后有效C.无效 D.被拒绝后无效解析：49.招标投标法规定开标的时间应当是( )。（分数：1.00）A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截止日期的同一天 C.提交投标文件截止日期的第 2天D.提交投标文件截止日期的 30天内解析：50.监理人可单方面提出终止合同的条件是( )。（分数：1.00）A.委托人未能提供必需的工程资料B.委托人无正当理由拖欠监理酬金 30日以上 C.暂停执行监理业务超过 3个月D.委托人拒付监理人的附加工作酬金解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程施工合同规定，在不可抗力情况下，由承包方承担费用的是(
37、 )。（分数：2.00）A.工程本身的损害 B，施工机械损坏 C现场乙方人员伤亡损失B.现场待安装设备的损害 E工程所需修复费用 解析：52.根据担保法规定，可以作为质押的有( )。（分数：2.00）A.交通运输工具B.土地使用权C.债券 D.股票 E.专利权 解析：53.建设工程施工合同的文件组成包括( )。（分数：2.00）A.中标通知书 B.投标书 C.工程量清单 D.施工方案E.选用的主要施工机械解析：54.合同公证与鉴证的相同点有( )。（分数：2.00）A.自愿申请 B.内容和范围 C.目的 D.性质E.效力范围解析：55.合同法律关系的客体包括( )。（分数：2.00）A.物 B
38、.行为 C.智力成果 D.权利E.义务解析：56.属于意外事件的有( )o（分数：2.00）A.地震B.山崩C.雷电D.火灾 E.爆炸 解析：57.建设工程委托监理合同的文件组成有( )。（分数：2.00）A.监理投标书 B.合同标准条件 C.合同专用条件 D.规范、图纸E.工程量清单解析：58.在委托监理合同中，监理人享有( )。（分数：2.00）A.选择工程分包人的认可权 B.工程施工进度的检查、监督权 C.工程款支付的审核和签认权 D.对工程规模、设计标准等的审批权E.工程设计变更的审批权解析：59.合同不当履行中的保金措施有( )。（分数：2.00）A.代位权 B.撤销权 C.抗辩权D
39、.追认权E.拒绝权解析：60.设计合同承包方对所承担设计任务，应配合施工，包括( )。（分数：2.00）A.负责设计变更 B.参加隐蔽工程验收 C.参加竣工验收 D.参与施工组织E.办理设计成果的报批手续解析：61.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.设计方案优劣 B.投资估算是否超过限额 C.社会信誉是否良好 D.环境保护措施是否合理E.投标报价是否最低解析：62.( )情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。（分数：2.00）A.承包商违约 B.设计错误 C.不可抗力 D.监理单位的过失E.监理单位提出的索赔要求不能成立解析：63.公开招标过程中，招标阶
40、段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标广告 D.进行资格预审 E.组织现场考察 解析：64.施工合同文本规定，承包人承担违约责任的方式有( )。（分数：2.00）A.赔偿损失 B.继续履行 C.采取补救措施 D.支付违约金 E.罚款解析：65.合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（分数：2.00）A.结算条款 B清理条款 C质量条款 D进度条款 解析：66.甲决定将与乙签订的合同中的权利转让给丙，则( )。（分数：2.00）A.无需征得乙同意，但应通知对方 B.丙直接对乙享有权利 C.乙只能向甲行使抗辩权D.应征得乙同
41、意E.丙取得与债权有关的从权利 解析：67.属于合同法律关系之要素中“内容”的范畴有( )。（分数：2.00）A.当事人B.标的C.质量 D.价款 E.违约责任 解析：68.按索赔事件的性质分类，施工索赔包括( )。（分数：2.00）A.工程延误索赔 B.工期索赔C.工程变更索赔 D.费用索赔E.合同被迫终止的索赔 解析：69.FIDIC合同条件下，工程在进度管理方面的权利有( )。（分数：2.00）A.发布开工令 B.发布暂停施工令 C.发布复工令 D.指示承包商修改施工进度计划 E.审查批准分包商的施工进度计划解析：70.FIDIC合同条件下，工程师在接到最终报表和结清单附件后的( )内签
42、发最终支付证书，业主应在收到证书后( )内支付。（分数：2.00）A.7天B.14天C.21天D.28天 E.56天 解析：71.施工招标文件内容包括( )。（分数：2.00）A.工程综合说明书 B.工程设计文件 C.工程量清单 D.招标广告E.资格预审文件解析：72.施工合同文本规定，发包人的工作包括( )。（分数：2.00）A.平整施工场地 B.办理施工许可证 C.确定水准点 D.提供施工进度计划E.按工程需要提供非夜间施工使用的照明解析：73.招标人具备自行招标的能力表现为( )。（分数：2.00）A.有相应的经济、法律和技术管理人员 B.有组织编制招标文件的能力 C.有审查投标单位资质
43、的能力 D.有组织开标、评标、定标的能力 E.招标人的资格经主管部门批准解析：74.合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是 ( )。（分数：2.00）A.给付货币的，在给付货币一方所在地履行B.交付不动产的，在不动产所在地履行 C.交付动产的，在接受动产一方所在地履行D.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 E.材料采购合同，在采购方所在地履行解析：75.根据担保法规定，不能作为保证合同担保人的有( )。（分数：2.00）A.银行B.幼儿园 C.医院 D.中学 E.股份公司解析：76.“建筑工程一切险”，承担的保险范围包括( )造成的损失。（分数：2.00）A.
44、地震 B.雷电 C.火灾 D.战争E.错误设计解析：77.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化 B.抽逃资金，逃避债务 C.丧失履行债务能力 D.丧失商业信誉 E.没有提供担保解析：78.委托合同的基本特征有( )。（分数：2.00）A.合同的标的是劳务 B.合同是诺成合同 C.合同是双务的 D.必须是有偿的E.条款内不包括违约责任解析：79.施工合同的索赔证据包括( )。（分数：2.00）A.施工会议记录 B.中期支付工程进度款的单证 C.检查和试验记录 D.双方电话记录E.施工许可证解析：80.属于材料采购合同的主要条款有( )。（分数：2.00）A.订购数量 B.质量要求 C.交货地点 D.违约责任 E.保险解析：
