1、建设工程合同管理-238 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程款交付的依据是由( )测量核实的实际完成工作量。（分数：1.00）A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理2.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。（分数：1.00）A.委托方B.设计单位C.监理工程师D.主管部门3.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全
2、部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接收证书，折价接收该部分工程D.接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款4.某工程施工合同履行中，发包人拖欠工程款，工程竣工验收合格后，施工企业将该工程卖给了他人，( )。（分数：1.00）A.发包人拒绝追认该买卖行为，则合同有效B.事后施工企业未与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效C.事后施工企业与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效D.无论何种情况，该合同无效5.( )是市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程项目的发包和承包所采用的一种交易方式。（分数：1.00）A.拍卖B.承包C.招标投标D.询价6.在勘察合同
3、中，发包人应为勘察人提供的现场工作条件有( )。（分数：1.00）A.拆除地上地下障碍物B.开通现场与城乡公共道路的通道C.提供照明、围栏设施D.提供生活用房屋7.按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，不作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：1.00）A.双方签订的采购合同B.合同内约定的质量标准C.建设工程施工合同D.双方当事人共同封存的样品8.关于合同履行期限，不正确的是( )。（分数：1.00）A.债务人可随时履行B.债权人可随时要求履行C.应当给对方必要的准备时间D.债务人不可随时履行9.为转移工程施工过程中的风险，发包人投保了“建筑工程一切险”。当承包人有权获得工程顺延的时间
4、内，( )应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.分包人10.对设计标书评审的首要内容是( )。（分数：1.00）A.设计方案的优劣B.设计进度的快慢C.设计资历D.报价的合理性11.质量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理试验C.化学试验D.抽样检查12.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是( )。（分数：1.00）A.招标书B.投标书C.中标通知书D.招标公告13.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。（分数：1.00）A.14B
5、.28C.42D.5614.保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人15.某企业的采购员拿着盖有该企业公章的空白合同文本，与某单位订立了超越授权范围的合同，此时( )。（分数：1.00）A.该单位不知采购员的授权范围，则该合同由该企业承担责任B.该单位知道采购员的授权范围，则该合同仍由该企业承担责任C.无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均无效D.无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均有效16.FIDIC施工合同条件中规定，承包商只能索赔工期的事件是( )。（分数：1.00）A.不可预
6、见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主提前占用工程17.施工合同示范文本规定，( )是承包方的工作。（分数：1.00）A.办理施工临时用地批件B.组织设计图纸会审C.向发包人提供施工现场生活的房屋及设施D.提供施工现场的工程地质资料18.FIDIC施工合同条件规定，保留金分两次返还，当已颁发工程接收证书时返还一半，但如果颁发的接收证书只是限于一个区段时，则( )。（分数：1.00）A.不予返还B.返还该移交区段的一半保留金C.返还该移交区段的全部保留金D.保留金应按一定比例予以支付19.FIDIC(施工合同条件规定，计算承包商的施工期是从开工令指明的应开工之日起到工
7、程师签发的( )之日为止。（分数：1.00）A.工程接收证书B.工程接收证书指明的竣工日C.履约证书D.最终支付证书20.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。（分数：1.00）A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼21.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.法律后果B.行为C.法律事实D.事件22.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应由 ( )承担发生的费用。（分数：1.00）A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人与承包人共同23.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由( )负责重新购置或修理。（
8、分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.该设备采购方24.总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。（分数：1.00）A.非主要部分或专业性较强的工程B.群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C.风险性较大的工程D.有危险性的工程25.设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项。（分数：1.00）A.24小时B.3天C.5天D.7天26.担保与所担保合同的关系属于( )。（分数：1.00）A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系27.设备采购合同的价款支付，采取( )程序。（分数：1.00）
9、A.合同订立后预付 10%价款，余款交货验收合格后一次结清B.供方提供履约保函后支付 10%，余款在交货后一次结清C.供货方提供履约保函后支付 10%，交货后支付 80%，签发最终验收证书后支付 10%D.合同订立后预付 10%，交货后支付 80%，签发最终验收证书后支付 10%28.下列可作为索赔有效证据的是( )。（分数：1.00）A.发包人和承包人签署的合同变更协议B.发包人的口头要求C.发包人的合理建议D.承包人的合理建议29.合同成立后，合同的无效、变更、终止，不影响( )的效力。（分数：1.00）A.保证条款B.保险条款C.仲裁协议D.清算条款30.中华人民共和国合同法规定，由于一
10、方不履行合同义务的行为，对方可以行使的“抗辩权”是指( )的行为。（分数：1.00）A.单方宣布合同无效B.双方协商解除合同C.请仲裁机构裁定合同可撤销D.合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义务31.当事人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给对方的是( )。（分数：1.00）A.定金B.抵押C.质押D.保证32.监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。（分数：1.00）A.应向委托人支付使用费并归还委托人B.将设备免费带走C.向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人33.当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招
11、标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以 ( )为准。（分数：1.00）A.招标文件中的规定B.招标单位在会议上的口头解答C.发给投标单位的会议记录D.现场考察时招标单位的口头解释34.招标单位组织编制的招标文件和标底，应报( )审核。（分数：1.00）A.建设银行B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位35.设计合同( )生效。（分数：1.00）A.中标通知到达设计人时B.双方当事人签字盖章时C.发包人支付定金后D.主管部门登记后36.FIDIC分包合同条件规定，如果工程师不认可分包商报表中的某些款项，( )在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不承担
12、逾期负款责任。（分数：1.00）A.工程师B.承包商C.承包商代表D.工程师代表37.FIDIC施工合同条件规定，业主提供支付保函的担保期限至( )，并且为五条件担保。（分数：1.00）A.颁发接收证书B.缺陷通知期满C.颁发履约证书后 6个月D.缺陷通知期满后 6个月38.施了合同中承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展和进度计划不符时，( )。（分数：1.00）A.不能修改进度计划B.承包人应自行修改进度计划并执行C.承包人应按工程师的要求提出改进措施，报工程师批准后执行D.承包人应按工程师的要求提出改进措施并执行，不必报工程师批准39.公证机关
13、进行公证的依据是当事人的申请，这是( )原则的主要体现。（分数：1.00）A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用40.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。（分数：1.00）A.56B.84C.96D.14041.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.合同的转让可以从中牟利C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让42.当事人不履行金钱债务时，必须( )。（分数：1.00）A.采取补救措施B.双倍支付定金C.支付违约金D.继续履行43.监理在选定其他合同承包人的过程中仅
14、有( )。（分数：1.00）A.决定权B.批准权C.否决权D.建议权44.按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在( )天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。（分数：1.00）A.28B.56C.70D.8445.监理单位在履行监理合同违约时，其赔偿总额( )。（分数：1.00）A.没有限制B.不应超出除去税金的监理酬金总额C.不应超出包括税金的监理酬金总额D.一律应当为对方当事人的实际损失46.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规
15、定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。（分数：1.00）A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担47.FIDIC施工合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，该单位是( )。（分数：1.00）A.由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同C.由工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同48.资格预审表是以( )方式给出的调查文件。（分数：1.00）A.应答B.书
16、面C.调查D.不公开49.投料试车，一般情况下，( )不参加。（分数：1.00）A.发包人B.设计人C.监理人D.承包人50.按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于( )。（分数：1.00）A.单工种或临时性取监理费的工程B.一般新、改、扩建工程C.大型交通工程D.大型涉外工程二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.明示要约不可撤销C.以缔结合同为目的D.只能向特定的人发出E.含相对人同意后受其约束的表示52.承包人提出索赔要求成立的条件应包括( )。（分数：
17、2.00）A.已造成了承包人的实际施工成本加大B.由于现场气候条件的影响C.承包人施工责任导致D.监理工程师协调管理责任原因引起E.按合同规定的程序提出索赔要求53.FIDIC施工合同条件规定，在( )情况下，工程师应批准承包商合理展延合同工期。（分数：2.00）A.工程发生额外或附加工作需要延期完成B.出现异常恶劣的气候条件无法正常施工C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工D.业主提供的图纸延误E.承包商施工组织不当导致的停工54.合同法律关系的主体可以是( )。（分数：2.00）A.法人B.法定代表人C.自然人D.代理人E.其他组织55.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括(
18、)。（分数：2.00）A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业要求D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响56.按索赔目的分类，索赔包括( )。（分数：2.00）A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.费用索赔E.意外风险和不可预见因素索赔57.FIDIC施工合同条件规定，( )事件的发生，承包商既可索赔工期，又可索赔费用。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.不可抗力事件造成的损害C.异常不利的气候条件D.业主提前占用工程E.公共当局引起的延误58.依法可以抵押的财产为( )。（分数：2.00）A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的专利权C.
19、抵押人所有的机器D.抵押人的商标专用权E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权59.业主自行组织招标应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.必须是法人或依法成立的其他组织B.有与招标工程相适应的经济、技术管理人员C.已聘请了施工监理工程师D.有组织编制招标文件的能力E.有组织开标、评标、定标的能力60.大型设备合同实行监理时，设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：2.00）A.启动试车B.性能验收C.单机无负荷试车D.联动无负荷试车E.最终验收61.投标单位有以下( )行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（分数：2.00）A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C
20、.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤销投标书E.不参加现场考察62.承包人在施工过程中应符合施工环境管理的有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。（分数：2.00）A.因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿B.发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用C.承包人在动力设备地段施于，经工程师认可的防护措施费用D.承包人实施爆破作业时，经工程师认可的安全防护措施费用E.使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用63.承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。（分数：2.00）A.合同当事人B.合同标的C.违约责任D.担保方式E.解决争议方法64.在
21、FIDIC施工合同条件中，( )是业主应当承担的风险。（分数：2.00）A.战争B.放射性污染C.因工程设计不当而造成的损失D.只有有经验的承包商可以预测和防范的自然力E.承包商的雇员因执行合同而引起的行为65.分包商接到( )的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿。（分数：2.00）A.业主直接发布B.工程师直接发布C.承包商直接发布D.工程师代表发布并经工程师确认E.工程师代表发布并经承包商确认66.工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。（分数：2.00）A.组织设计方案竞赛，参与评选设计方案B.起草设计合同条款
22、及协议书C.组织图纸会审D.审查设计方案和设计结果E.审查项目概预算67.产生委托代理关系的基础关系可以是( )。（分数：2.00）A.委托合同关系B.合伙合同关系C.监护关系D.工作隶属关系E.劳动合同关系68.FIDIC施工合同条件规定，工程师在施工阶段进度管理方面的权力是( )。（分数：2.00）A.有权确认承包商的进度计划B.有权发布开工令，有权延长工期C.有权发布停工令、复工令、赶工令D.颁发接收证书E.颁发履约证书69.有( )情形之一的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。（分数：2.00）A.一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同B.因重大误解而订立的合同C.
23、以合法形式掩盖非法目的的合同D.在订立合同时显失公平的合同E.乘人之危订立的合同70.工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。（分数：2.00）A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理C.施工费用管理D.施工质量管理E.施工过程的档案管理71.先履行合同的一方当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，方可中止履行合同。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.领导班子发生重大变动C.与另一亏损企业合并D.丧失商业信誉E.非正常低价转让设备72.发包人控制工程分包的基本原则是( )。（分数：2.00）A.主体工程的施工任务不允许分包B.主要工程量必须由承包人完成C.特殊专业工程由承包
24、人完成D.较简单的工作内容承包人自行完成E.经工程师同意的分包人由发包人付款73.工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（分数：2.00）A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造成本E.制造工艺74.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )。（分数：2.00）A.整个工程的施工任务B.单项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的施工任务E.特殊专业工：程施工任务75.建设工程合同是( )。（分数：2.00）A.主合同B.从合同C.诺成性合同D.实践性合同E.无偿合同76.发生( )等情况后，应批准承包人合理展延合同工期。（分数：2.00
25、）A.未增加额外工作的工程变更B.发包人延误移交施工现场C.因承包人责任引起的暂停施工D.需要拆除图纸中未标明的地下构筑物E.因发包人订的工程设备延误到货导致的暂停施了77.在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。（分数：2.00）A.使施工现场具备施工条件B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划D.向甲方代表提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道78.中华人民共和国合同法规定的由第三人向债权人履行债务，其特点表现为( )。（分数：2.00）A.债权人可以向第三人行使抗辩权B.债务人将部分义务转让给第三人C.债权人应与第三人另行签订合同D.合同内约定部分义
26、务由第三人履行E.第三人履行义务不符合合同约定，视为债务人的违约行为79.某建设工程施工合同被法院确认为无效，该合同的处理方式有( )等。（分数：2.00）A.支付违约金B.返回财产C.赔偿损失D.追缴财产E.继续履行80.工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定( )等内容。（分数：2.00）A.投保的险种B.保险的内容C.保险费D.保险期限E.保险金建设工程合同管理-238 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.工程款交付的依据是由( )测量核实的实际完成工作量。（分数：1.00）A.发包人B.工程师
27、 C.承包人D.项目经理解析：2.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。（分数：1.00）A.委托方B.设计单位 C.监理工程师D.主管部门解析：3.当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（分数：1.00）A.指示再进行一次重复的竣工检验B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿C.颁发一份接收证书，折价接收该部分工程D.接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款 解析：4.某工程施工合同履行中，发包人拖欠工程款，工程竣工验收合格后
28、，施工企业将该工程卖给了他人，( )。（分数：1.00）A.发包人拒绝追认该买卖行为，则合同有效B.事后施工企业未与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效C.事后施工企业与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效 D.无论何种情况，该合同无效解析：5.( )是市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程项目的发包和承包所采用的一种交易方式。（分数：1.00）A.拍卖B.承包C.招标投标 D.询价解析：6.在勘察合同中，发包人应为勘察人提供的现场工作条件有( )。（分数：1.00）A.拆除地上地下障碍物 B.开通现场与城乡公共道路的通道C.提供照明、围栏设施D.提供生活用房屋解析：7.按照材料采
29、购合同的约定，供货方交付产品时，不作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：1.00）A.双方签订的采购合同B.合同内约定的质量标准C.建设工程施工合同 D.双方当事人共同封存的样品解析：8.关于合同履行期限，不正确的是( )。（分数：1.00）A.债务人可随时履行B.债权人可随时要求履行C.应当给对方必要的准备时间D.债务人不可随时履行 解析：9.为转移工程施工过程中的风险，发包人投保了“建筑工程一切险”。当承包人有权获得工程顺延的时间内，( )应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.工程师D.分包人解析：10.对设计标书评审的首要内容是( )
30、。（分数：1.00）A.设计方案的优劣 B.设计进度的快慢C.设计资历D.报价的合理性解析：11.质量验收的方法不包括( )。（分数：1.00）A.经验鉴别法B.物理试验C.化学试验D.抽样检查 解析：12.要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是( )。（分数：1.00）A.招标书B.投标书C.中标通知书D.招标公告 解析：13.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。（分数：1.00）A.14B.28C.42D.56 解析：14.保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。（分数：1.00）A.投保人与被保险人B.投保
31、人与受益人C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人解析：15.某企业的采购员拿着盖有该企业公章的空白合同文本，与某单位订立了超越授权范围的合同，此时( )。（分数：1.00）A.该单位不知采购员的授权范围，则该合同由该企业承担责任 B.该单位知道采购员的授权范围，则该合同仍由该企业承担责任C.无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均无效D.无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均有效解析：16.FIDIC施工合同条件中规定，承包商只能索赔工期的事件是( )。（分数：1.00）A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件 D.业主提前占用工程解析：17.施工合同示
32、范文本规定，( )是承包方的工作。（分数：1.00）A.办理施工临时用地批件B.组织设计图纸会审C.向发包人提供施工现场生活的房屋及设施 D.提供施工现场的工程地质资料解析：18.FIDIC施工合同条件规定，保留金分两次返还，当已颁发工程接收证书时返还一半，但如果颁发的接收证书只是限于一个区段时，则( )。（分数：1.00）A.不予返还B.返还该移交区段的一半保留金C.返还该移交区段的全部保留金D.保留金应按一定比例予以支付 解析：19.FIDIC(施工合同条件规定，计算承包商的施工期是从开工令指明的应开工之日起到工程师签发的( )之日为止。（分数：1.00）A.工程接收证书B.工程接收证书指
33、明的竣工日 C.履约证书D.最终支付证书解析：20.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。（分数：1.00）A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼 解析：21.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（分数：1.00）A.法律后果B.行为C.法律事实 D.事件解析：22.在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应由 ( )承担发生的费用。（分数：1.00）A.发包人B.监理人C.承包人 D.发包人与承包人共同解析：23.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由( )负责重新购置或修理。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.工程师
34、D.该设备采购方 解析：24.总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。（分数：1.00）A.非主要部分或专业性较强的工程 B.群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)C.风险性较大的工程D.有危险性的工程解析：25.设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项。（分数：1.00）A.24小时B.3天 C.5天D.7天解析：26.担保与所担保合同的关系属于( )。（分数：1.00）A.平等关系B.从属关系 C.相对独立关系D.无关系解析：27.设备采购合同的价款支付，采取( )程序。（分数：1.00）A.合同订立后
35、预付 10%价款，余款交货验收合格后一次结清B.供方提供履约保函后支付 10%，余款在交货后一次结清C.供货方提供履约保函后支付 10%，交货后支付 80%，签发最终验收证书后支付 10% D.合同订立后预付 10%，交货后支付 80%，签发最终验收证书后支付 10%解析：28.下列可作为索赔有效证据的是( )。（分数：1.00）A.发包人和承包人签署的合同变更协议 B.发包人的口头要求C.发包人的合理建议D.承包人的合理建议解析：29.合同成立后，合同的无效、变更、终止，不影响( )的效力。（分数：1.00）A.保证条款B.保险条款C.仲裁协议 D.清算条款解析：30.中华人民共和国合同法规
36、定，由于一方不履行合同义务的行为，对方可以行使的“抗辩权”是指( )的行为。（分数：1.00）A.单方宣布合同无效B.双方协商解除合同C.请仲裁机构裁定合同可撤销D.合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义务 解析：31.当事人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给对方的是( )。（分数：1.00）A.定金B.抵押 C.质押D.保证解析：32.监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。（分数：1.00）A.应向委托人支付使用费并归还委托人B.将设备免费带走C.向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人 解析：33.当出
37、现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以 ( )为准。（分数：1.00）A.招标文件中的规定B.招标单位在会议上的口头解答C.发给投标单位的会议记录 D.现场考察时招标单位的口头解释解析：34.招标单位组织编制的招标文件和标底，应报( )审核。（分数：1.00）A.建设银行B.建设行政主管部门 C.工商行政管理部门D.监理单位解析：35.设计合同( )生效。（分数：1.00）A.中标通知到达设计人时B.双方当事人签字盖章时C.发包人支付定金后 D.主管部门登记后解析：36.FIDIC分包合同条件规定，如果工程师不认可分包商报表中的某些款项，( )在应付款日
38、之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不承担逾期负款责任。（分数：1.00）A.工程师B.承包商C.承包商代表 D.工程师代表解析：37.FIDIC施工合同条件规定，业主提供支付保函的担保期限至( )，并且为五条件担保。（分数：1.00）A.颁发接收证书B.缺陷通知期满C.颁发履约证书后 6个月D.缺陷通知期满后 6个月 解析：38.施了合同中承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。如果工程实际进展和进度计划不符时，( )。（分数：1.00）A.不能修改进度计划B.承包人应自行修改进度计划并执行C.承包人应按工程师的要求提出改进措施，报工程师批准后执行
39、D.承包人应按工程师的要求提出改进措施并执行，不必报工程师批准解析：39.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )原则的主要体现。（分数：1.00）A.平等B.自愿 C.公平D.诚实信用解析：40.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于( )天。（分数：1.00）A.56B.84C.96D.140 解析：41.关于合同转让，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.合同的转让可以从中牟利 C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让解析：42.当事人不履行金钱债务时，必须( )。（分数：1
40、.00）A.采取补救措施B.双倍支付定金C.支付违约金D.继续履行 解析：43.监理在选定其他合同承包人的过程中仅有( )。（分数：1.00）A.决定权B.批准权C.否决权D.建议权 解析：44.按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在( )天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。（分数：1.00）A.28 B.56C.70D.84解析：45.监理单位在履行监理合同违约时，其赔偿总额( )。（分数：1.00）A.没有限制B.不应超出除去税金的监理酬金总额 C.不应超出包括税金的监理酬金总额D.一律应当为对方当事人的实际损失解析：46.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工
41、质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。（分数：1.00）A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担 C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担解析：47.FIDIC施工合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，该单位是( )。（分数：1.00）A.由业主选定，与总包商签订合同 B.由总包商选定，与业主签
42、订合同C.由工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与工程师签订合同解析：48.资格预审表是以( )方式给出的调查文件。（分数：1.00）A.应答 B.书面C.调查D.不公开解析：49.投料试车，一般情况下，( )不参加。（分数：1.00）A.发包人B.设计人C.监理人D.承包人 解析：50.按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于( )。（分数：1.00）A.单工种或临时性取监理费的工程 B.一般新、改、扩建工程C.大型交通工程D.大型涉外工程解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。（分数
43、：2.00）A.内容具体确定 B.明示要约不可撤销C.以缔结合同为目的 D.只能向特定的人发出E.含相对人同意后受其约束的表示 解析：52.承包人提出索赔要求成立的条件应包括( )。（分数：2.00）A.已造成了承包人的实际施工成本加大 B.由于现场气候条件的影响C.承包人施工责任导致D.监理工程师协调管理责任原因引起 E.按合同规定的程序提出索赔要求 解析：53.FIDIC施工合同条件规定，在( )情况下，工程师应批准承包商合理展延合同工期。（分数：2.00）A.工程发生额外或附加工作需要延期完成 B.出现异常恶劣的气候条件无法正常施工 C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工D.业主提供的图
44、纸延误 E.承包商施工组织不当导致的停工解析：54.合同法律关系的主体可以是( )。（分数：2.00）A.法人 B.法定代表人C.自然人 D.代理人E.其他组织 解析：55.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。（分数：2.00）A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业要求 D.避免施工现场的交叉干扰 E.对项目建设总投资的影响 解析：56.按索赔目的分类，索赔包括( )。（分数：2.00）A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔 D.费用索赔 E.意外风险和不可预见因素索赔解析：57.FIDIC施工合同条件规定，( )事件的发生，承包商既可索赔
45、工期，又可索赔费用。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件 B.不可抗力事件造成的损害C.异常不利的气候条件 D.业主提前占用工程E.公共当局引起的延误解析：58.依法可以抵押的财产为( )。（分数：2.00）A.抵押人所有的房屋 B.抵押人所有的专利权C.抵押人所有的机器 D.抵押人的商标专用权E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 解析：59.业主自行组织招标应具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.必须是法人或依法成立的其他组织 B.有与招标工程相适应的经济、技术管理人员C.已聘请了施工监理工程师D.有组织编制招标文件的能力 E.有组织开标、评标、定标的能力 解析：60.大型设备合
46、同实行监理时，设备验收阶段的监理工作不包括( )。（分数：2.00）A.启动试车B.性能验收C.单机无负荷试车 D.联动无负荷试车 E.最终验收解析：61.投标单位有以下( )行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（分数：2.00）A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同 D.开标后要求撤销投标书 E.不参加现场考察解析：62.承包人在施工过程中应符合施工环境管理的有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。（分数：2.00）A.因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿B.发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用 C.承包人在动力设备地段施于，经工
47、程师认可的防护措施费用 D.承包人实施爆破作业时，经工程师认可的安全防护措施费用 E.使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用解析：63.承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。（分数：2.00）A.合同当事人B.合同标的 C.违约责任 D.担保方式E.解决争议方法 解析：64.在 FIDIC施工合同条件中，( )是业主应当承担的风险。（分数：2.00）A.战争 B.放射性污染 C.因工程设计不当而造成的损失D.只有有经验的承包商可以预测和防范的自然力E.承包商的雇员因执行合同而引起的行为解析：65.分包商接到( )的指令后，完成分包合同约定工作范围以
48、外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿。（分数：2.00）A.业主直接发布B.工程师直接发布C.承包商直接发布 D.工程师代表发布并经工程师确认E.工程师代表发布并经承包商确认 解析：66.工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。（分数：2.00）A.组织设计方案竞赛，参与评选设计方案 B.起草设计合同条款及协议书 C.组织图纸会审D.审查设计方案和设计结果E.审查项目概预算解析：67.产生委托代理关系的基础关系可以是( )。（分数：2.00）A.委托合同关系 B.合伙合同关系 C.监护关系D.工作隶属关系 E.劳动合同关系解析：68.FIDIC施工合同
49、条件规定，工程师在施工阶段进度管理方面的权力是( )。（分数：2.00）A.有权确认承包商的进度计划 B.有权发布开工令，有权延长工期 C.有权发布停工令、复工令、赶工令 D.颁发接收证书E.颁发履约证书解析：69.有( )情形之一的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。（分数：2.00）A.一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同B.因重大误解而订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.在订立合同时显失公平的合同 E.乘人之危订立的合同解析：70.工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。（分数：2.00）A.施工招投标工作的监督管理B.施工工期管理 C.施工费用管理 D.施工质量管理 E.施工过程的档案管理 解析：71.先履行合同的一方当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，方可中止履行合同。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化 B.领导班子发生重大变动C.与另一亏损企业合并D.丧失商业信誉 E.非正常低价转让设备解析：72.发包人控制工程分包的基本原则是(
