1、建设工程合同管理-236 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1万元，该合同工程的总金额为 300万元，而承包商竣工工程的合同价为 15万元，延期竣工天数为 30天，合同中还约定最高赔偿限额为 20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5C.15D.202.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.200B.100C
2、.50D.203.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。（分数：1.00）A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D.部分影响合同的效力4.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先 ( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构5.施工合同示范文本中要求，由( )投保建设工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理6.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（
3、分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金7.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理工程师( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责8.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包
4、人C.设计人D.工程师9.工程建设设计合同是一种( )合同。（分数：1.00）A.诺成性B.实践性C.第三者利益D.转移财产10.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )的协议未形成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定11.采用评标价法对投标书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价D.最高的评标价12.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）
5、A.14B.24C.28D.4213.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.验收 7h后B.验收 24h后C.验收 48h后D.验收 72h后14.施工合同的总纲性法律文件是( )。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件15.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车16.下列不能作为保证人的团体是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校17.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在有效支付期限内交付合同标
6、的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价格和新价格的平均价D.市场价格18.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润19.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。（分数：1.00）A.委托方B.设计单位C.主管部门D.监理工程师20.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意B.与发包人签定分包合
7、同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划21.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。（分数：1.00）A.原设计单位同意B.发包人和承包人协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准22.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在 ( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请之日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验之日D.承包商提交检验申请之后第 28天23.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解
8、。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方24.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师25.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的组成是否包括招标项目所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C.招标文件的形式是否合乎要求D.是否有限制竞争的条件26.采购工程急需的少量特殊材料，且采用( )方式确定供货商。（分数：1.00）A.公开招标B.国际竞争性招标C.邀请招标D.直接定购27
9、.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是( )。（分数：1.00）A.保证B.定金C.留置D.质押28.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3C.7D.1429.不论是发包人提供的图样，还是承包人负责设计的图样，经过( )审核签字后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师D.承包人技术负责人30.订购 500t水泥的合同价为 300元/t。在履约期间，交付 200t后水泥涨为 320元/t，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方( )。（分
10、数：1.00）A.必须按原单价交付剩余水泥B.有权拒绝按原单价供应水泥C.可单方宣布解除合同D.可单方面修改价格条款强制采购方执行31.合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.原当事人双方B.债权人和第三人C.债务人和第三人D.原当事人一方和第三人32.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示33.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00
11、）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统34.在施工合同履行中，如果工程师口头指令最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效35.合同当事人约定了违约金，也约定了定金，合同履行过程中发生违约后( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金或违约金承担其他方式追究违约责任D.违约金和定金的约定同时无效，需采
12、用其他方式追究违约责任36.为了保证设计指导思想贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计37.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是 ( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图38.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（分数：1.00）A.总监理工程师B.原建设工程没计入C.施工承包人D.原审批机关39.在材料采购合同中，由供货方运
13、输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同40.某项目总投资 4000万元，其中监理合同估算价为 35万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作41.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会42.在仲裁协议中，( )是必须约定的内容。（分数：1.00）A.仲裁的时间B.仲裁的地
14、点C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会43.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则工程师( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期 1天C.应批准顺延工期 2天D.批准顺延工期 3天44.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权45.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由工程师提出适当的变更价格，经发包人批
15、准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人46.FIDIC土木工程施工合同条件适用于( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.调值总价合同47.对设计投标人的资格审查不包括( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成的工程项目表48.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒绝付款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗
16、辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.先履行抗辩权49.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数50.在 FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括( )。（分数：2.
17、00）A.资格审查文件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.投标书及其附件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议52.设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容B.招标方式C.投标书的编制要求D.开标形式E.评标原则53.抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.土地所有权C.城市房地产D.机器E.车辆54.根据招标投标法要求，必须进行招标的项目包括( )。（分数：2.00）A.高级别墅B.使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目C.部分或全部使用国有资金或国家融资的项目D.外商投资的基础设施的
18、项目E.大型基础设施，公用事业的项目55.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款结算支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制56.担保方式中，有优先受偿权的担保方式是( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金57.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开箱检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收58.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告 56天后仍然不支付竣工结算款时，承包人不可以( )。（分数：2.00）A.拍卖该
19、工程B.留置该工程C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖59.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理进行协商B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或提起诉讼60.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.
20、编制施工图设计文件61.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资62.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权E.代位履行抗辩权63.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理64.开标时，
21、应当作为无效投标文件的情形是( )。（分数：2.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投标保证金和投标保证的D.未附联合体各方共同投标协议的E.五项目经理印章的65.设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部门标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查66.工程师可以通过( )措施来预防和减少施工索赔。（分数：2.00）A.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调B.建立和维护工程
22、师处理合同事物的威信C.尽量为承包人提供力所能及的帮助D.正确理解合同规定E.能够对索赔进行有力的反驳，将承包者当作对立面，维护业主利益67.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定68.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.00）A.产品说明书B.双方签定的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图样、样品E.双方当事人共同封存的样品69.在签订建设工
23、程委托监理合同时，合同双方当事人必须对( )进行商定。（分数：2.00）A.监理内容B.监理期限C.完成时间D.开始时间E.监理费用70.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.人民法院B.仲裁机构C.建设行政主管部门D.工程师E.设计单位71.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵72.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工：进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算
24、采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表73.工程师确定延误工期可以相应顺延的包括( )情形。（分数：2.00）A.承包人违约B.承包人承担的风险C.发包人不按专用条款的约定提供开工条件D.一周内由于发包人原因停电、停水、停气造成停止累计超过 8hE.发包人不按约定日期支付工程预付款、进度款，使工程不能正常进行74.有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（分数：2.00）A.合同当事人均受仲裁协议的约束B.仲裁机构对纠纷进行的补充条件C.不排除法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E.仲裁
25、裁决具有强制性75.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.有权批准拖延支付进度款76.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划77.合同公证与签证的相同点包括( )。（分数：2.00）A.申请自愿B.内容和范围C.目的D.性质E.效力78.在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度款
26、D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货79.FIDIC规定，合同法律关系不包括( )的关系。（分数：2.00）A.业主和指定分包商B.业主和工程师C.业主和分包商D.承包商和指定分包商E.业主和承包商80.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的工程师做出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.按标准和规范做出解释E.由设计人做解释建设工程合同管理-236 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC合同条件中约定，因承包商的责任延
27、误竣工时，损害赔偿金为每天 1万元，该合同工程的总金额为 300万元，而承包商竣工工程的合同价为 15万元，延期竣工天数为 30天，合同中还约定最高赔偿限额为 20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5 C.15D.20解析：2.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求设计服务的采购单项合同估算价在( )万元人民币以上时，必须进行招标。（分数：1.00）A.200B.100C.50 D.20解析：3.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。（分数：1.00）A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继
28、承，仍有效C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D.部分影响合同的效力 解析：4.FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先 ( )。（分数：1.00）A.协商解决B.提交给工程师 C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构解析：5.施工合同示范文本中要求，由( )投保建设工程一切险。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.监理人D.项目经理解析：6.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.
29、采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金 解析：7.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理工程师( )。（分数：1.00）A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责解析：8.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.工程师 解析：9.工程建设设计合同是一种( )合同。（分数：1.00）A.诺成性 B.实践性C.第三者
30、利益D.转移财产解析：10.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )的协议未形成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式 C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定解析：11.采用评标价法对投标书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价 D.最高的评标价解析：12.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：13.隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，(
31、)工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（分数：1.00）A.验收 7h后B.验收 24h后 C.验收 48h后D.验收 72h后解析：14.施工合同的总纲性法律文件是( )。（分数：1.00）A.合同协议书 B.通用条款C.专用条款D.附件解析：15.承包人在一般情况下不参与( )。（分数：1.00）A.投料试车 B.单机无负荷试车C.竣工验收D.联动无负荷试车解析：16.下列不能作为保证人的团体是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校 解析：17.执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在有效支付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行(
32、)。（分数：1.00）A.原价格B.新价格 C.原价格和新价格的平均价D.市场价格解析：18.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用 B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润解析：19.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。（分数：1.00）A.委托方B.设计单位 C.主管部门D.监理工程师解析：20.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意 B.与发包人签定分包合同C.向工程师提交施
33、工组织设计D.向工程师报送施工进度计划解析：21.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由( )。（分数：1.00）A.原设计单位同意B.发包人和承包人协商解决 C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准解析：22.FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在 ( )签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（分数：1.00）A.提交竣工验收申请之日B.竣工验收之日C.本该进行竣工检验之日 D.承包商提交检验申请之后第 28天解析：23.当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调
34、解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：24.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师 解析：25.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（分数：1.00）A.招标文件的组成是否包括招标项目所有实质性要求和条件B.招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C.招标文件的形式是否合乎要求 D.是否有限制竞争的条件解析：26.采购工程急需的少量特殊材料，且采用( )方式确定供货商。（分数：1.00）A.公开招标B.国际竞争性招标C
35、.邀请招标D.直接定购 解析：27.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是( )。（分数：1.00）A.保证B.定金C.留置D.质押 解析：28.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1 B.3C.7D.14解析：29.不论是发包人提供的图样，还是承包人负责设计的图样，经过( )审核签字后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师 D.承包人技术负责人解析：30.订购 500t水泥的合同价为 300元/t。在履约期间，交付 200t后水泥涨为 320元/t
36、，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方( )。（分数：1.00）A.必须按原单价交付剩余水泥 B.有权拒绝按原单价供应水泥C.可单方宣布解除合同D.可单方面修改价格条款强制采购方执行解析：31.合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是( )。（分数：1.00）A.原当事人双方B.债权人和第三人C.债务人和第三人D.原当事人一方和第三人 解析：32.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示解析：33.建设工程
37、质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏 C.装修工程D.供冷系统解析：34.在施工合同履行中，如果工程师口头指令最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（分数：1.00）A.构成合同的组成部分 B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效解析：35.合同当事人约定了违约金，也约定了定金，合同履行过程中发生违约后( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿
38、责任C.未违约方可以同时采用定金或违约金承担其他方式追究违约责任D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任解析：36.为了保证设计指导思想贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（分数：1.00）A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计 解析：37.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是 ( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图 解析：38.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位
39、修改。（分数：1.00）A.总监理工程师B.原建设工程没计入 C.施工承包人D.原审批机关解析：39.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：40.某项目总投资 4000万元，其中监理合同估算价为 35万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作 C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作解析：41.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（
40、分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：42.在仲裁协议中，( )是必须约定的内容。（分数：1.00）A.仲裁的时间B.仲裁的地点C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会 解析：43.某施工合同工期为 300天，合同价为 1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10万元，则工程师( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期 1天C.应批准顺延工期 2天 D.批准顺延工期 3天解析：44.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履
41、行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权 解析：45.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人解析：46.FIDIC土木工程施工合同条件适用于( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同 D.调值总价合同解析：47.对设计投标人的资格审查不包括( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年
42、完成的工程项目表 解析：48.材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒绝付款，这是材料采购方行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.先履行抗辩权解析：49.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数 C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数解析：50.在 FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更
43、。（分数：1.00）A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书 解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括( )。（分数：2.00）A.资格审查文件 B.招标阶段对投标人质疑的书面解答 C.投标书及其附件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议解析：52.设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在( )。（分数：2.00）A.招标文件的内容 B.招标方式C.投标书的编制要求 D.开标形式 E.评标原则 解析：53.抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地
44、使用权 B.土地所有权C.城市房地产 D.机器E.车辆 解析：54.根据招标投标法要求，必须进行招标的项目包括( )。（分数：2.00）A.高级别墅B.使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目 C.部分或全部使用国有资金或国家融资的项目 D.外商投资的基础设施的项目E.大型基础设施，公用事业的项目 解析：55.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件 B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.工程款结算支付的审核和签认权 E.对监理人员的监督控制解析：56.担保方式中，有优先受偿权的担保方式是( )。（分数：2.00）A.保证B.
45、抵押 C.质押 D.留置 E.定金解析：57.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开箱检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：58.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告 56天后仍然不支付竣工结算款时，承包人不可以( )。（分数：2.00）A.拍卖该工程 B.留置该工程 C.与发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖 E.申请法院将该工程依法拍卖解析：59.以下有关索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理进行协商 B.工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任
46、C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内 E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或提起诉讼 解析：60.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件 D.主要设备材料订货 E.编制施工图设计文件 解析：61.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费 D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资解析：62.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A
47、.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权 C.先履行抗辩权 D.后履行抗辩权 E.代位履行抗辩权解析：63.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理人以被代理人的名义实施代理行为 C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 D.被代理人对代理行为承担民事责任 E.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理解析：64.开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（分数：2.00）A.未密封投标文件的 B.关键内容字迹无法辨认的 C.未提供投标保证金和投标保证的 D.未附联合体各方共同投标协议的 E.五项目经理印章的解析：65.设计合同示范
48、文本规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部门标准图和地方标准图 B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性 C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备 D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查 解析：66.工程师可以通过( )措施来预防和减少施工索赔。（分数：2.00）A.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调 B.建立和维护工程师处理合同事物的威信 C.尽量为承包人提供力所能及的帮助 D.正确理解合同规定 E.能够对索赔进行有力的反驳，将承包者当作对立面，维护业主利益解析：67.施工合同示范文本规定，属于承包人
49、应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪声有关手续 D.负责已完成工程的成品保护 E.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定 解析：68.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.00）A.产品说明书B.双方签定的采购合同 C.合同内约定的质量标准 D.图样、样品 E.双方当事人共同封存的样品 解析：69.在签订建设工程委托监理合同时，合同双方当事人必须对( )进行商定。（分数：2.00）A.监理内容B.监理期限 C.完成时间D.开始时间 E.监理费用 解析：70.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.人民法院 B.仲裁机构 C.建设行政主管部门D.工程师E.设计单位解析：71.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括( )。（分数：2.00）A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件
