1、建设工程合同管理-123 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是( )。 A承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师 B工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见 C如果工程师逾期不确认也不提出书面意见则视为不同意 D工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任（分数：1.00）A.B.C.D.2.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的( )，评
2、标委员对各标书共同分项进行认真分析比较后，以协商和投票的方式确定候选中标人。 A综合评分法 B专家评议法 C评标价法 D标底衡量法（分数：1.00）A.B.C.D.3.某项目招标，经招标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。 A用原招标文件重新招标 B修改招标文件后重新招标 C改为直接发包 D与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人（分数：1.00）A.B.C.D.4.为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从( )内开支。 A管理费 B暂列金额 C总承包服务费 D工程量清单中相应工作内容项（分数：1.00）A.B.C.D.5.在建设工程的过程中，( )是最为
3、常用的一种担保方式。 A定金 B质押 C保证 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.6.施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受到自然条件、地质水文条件、社会条件、人为条件等因素的影响，体现的是建设工程施工合同( )的特点。 A标的的特殊性 B主体的特定性 C履行期限的长期性 D内容的复杂性（分数：1.00）A.B.C.D.7.在建设工程合同的订立过程中，( )的行为属于承诺。 A招标人发布招标公告 B双方签订合同 C投标人递交投标书 D招标人发出申标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工合同示范文本规定的工程师的索赔处理决定( )。 A是终局性的 B不是终
4、局性的 C对发包人具有强制性的约束力 D对承包人具有强制性的约束力（分数：1.00）A.B.C.D.9.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论，发包人认为承包人不具备维修能力，直接联系具备相应资质的维修公司进行维修，则该维修费由( )承担。 A承包人 B发包人 C发包人与监理单位共同承担 D承包人与监理单位共同承担（分数：1.00）A.B.C.D.10.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A施工图设计未达到设计深度 B发包人要求设计人进行设计变更 C设计人对外商的设计资料进行审查 D发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目（分数：1.00）A.B.C.D.11.增
5、加监理工作时间的补偿金的计算式为( )。 A报酬=工程费节省额报酬比率 B报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/实际监理服务天数) C报酬=附加工作天数(工程费节省额/实际监理服务天数) D报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。 A第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任 B在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务 C第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追
6、究第三人的违约责任 D部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变（分数：1.00）A.B.C.D.13.在监理合同履行过程中，委托人提供一台录像机供监理人使用。监理工作完成后，该台录像机应( )。 A归监理人所有 B归还委托人，监理人无须支付费用 C归还委托人，监理人支付折旧等费用 D按使用前的原值付款后归监理人（分数：1.00）A.B.C.D.14.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。 A确定入围的有效标 B确定标底 C比较投标书的优劣 D按评标规则计算各项得分（分数：1.00）A.B.C.D.15.各设计阶段的工作任务中，不属于技术设计的是(
7、)。 A工艺流程试验研究 B特殊设备的研制 C编制说明与概算 D大型建(构)筑物关键部位的试验、研究（分数：1.00）A.B.C.D.16.材料设备的到货检验过程中，到货时间早于合同约定时间，( )承担因此发生的保管费用。 A承包人 B发包人 C监理人 D质量监督人员（分数：1.00）A.B.C.D.17.下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是( )。 A合同协议书、中标通知书 B投标书、工程量清单 C施工合同通用条件、施工合同专用条件 D标准及有关技术文件、图纸（分数：1.00）A.B.C.D.18.下列选项中，不属于要约邀请的是( )。 A价目表的寄送 B招标公告
8、C投标书 D招股说明书（分数：1.00）A.B.C.D.19.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由( )。 A发包人负责检验，并承担费用 B发包人负责检验，费用由承包人承担 C承包人负责检验，并承担费用 D承包人负责检验，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.20.建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是( )。 A若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 B若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用 C不
9、论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任 D如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用（分数：1.00）A.B.C.D.21.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知发出之前 C承诺通知到达要约人之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.22.可以调整合同工作单价的原则中，工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的( )，允许对该工作规定的费率或价格加以调
10、整。 A0.01% B0.05% C0.10% D0.15%（分数：1.00）A.B.C.D.23.合同生效应当具备的条件中，( )是合同的生效条件而非合同的成立条件。 A效力待定的合同直接判断是否生效 B意思表示真实 C当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D不违反法律或者社会公共利益（分数：1.00）A.B.C.D.24.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。 A招标文件 B投标文件 C招标公告 D资格预审文件（分数：1.00）A.B.C.D.25.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是( )。 A合同鉴证与公证的内
11、容和范围相同 B经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同 C鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力 D合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性（分数：1.00）A.B.C.D.26.建设工程施工过程中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，以及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人应在施工前( )天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B.C.D.27.当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，( )的情形下，对方可以要求继续履行。 A履行费用不高 B事实上不能履行 C债务的标的不适于强制履行 D债权人
12、在合理的期限内未要求履行（分数：1.00）A.B.C.D.28.承担缔约过失责任的情形不包括( )。 A假借订立合同，恶意进行磋商 B违反缔约中的保密义务 C缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：1.00）A.B.C.D.29.合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作，监理工程师完成的这些工作属于( )。 A正常工作 B附加工作 C额外工作 D临时工作（分数：1.00）A.B.C.D.30
13、.下列选项中，不属于大型设备验收阶段监理工作的是( )。 A启动试车 B性能验收 C最终验收 D做好接货的准备工作（分数：1.00）A.B.C.D.31.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下，( )，标志着设计人为合同项目的服务结束。 A完成设计变更 B交付设计文件 C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D.32.在建设工程中涉及的代理主要是( )。 A法定代理 B委托代理 C指定代理 D表见代理（分数：1.00）A.B.C.D.33.下列选项中，属于勘察合同履行中勘察人责任的是( )。 A勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，应
14、按实际发生的工作量支付勘察费 B若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用 C工程勘察前，属于发包人负责提供的材料，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察方的人员一起验收 D勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续（分数：1.00）A.B.C.D.34.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。 A30 天 B2 个月 C3
15、个月 D6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.35.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。 A在首次支付工程进度款时起扣 B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣 C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣（分数：1.00）A.B.C.D.36.工期在 18 个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用( )。 A固定总价合同 B可调价合同
16、 C固定单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.37.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按( )执行。 A原价格 B新价格 C订立地的市场价格 D交付地的市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.38.设计合同履行过程中，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。 A经设计人批准 B报经原审批机关批准 C报有关部门审批 D由上一级勘察、设计单位修改（分数：1.00）A.B.C.D.39.当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外
17、，应由责任方负责赔偿。 A18 B24 C42 D56（分数：1.00）A.B.C.D.40.依据 FIDIC施工合同条件的规定，工程师颁发的工程接收证书表明( )。 A缺陷通知期开始 B工程照管责任移交 C可以办理竣工结算 D承包合同的全部义务已完成（分数：1.00）A.B.C.D.41.下列选项中，属于无效合同的是( )。 A因重大误解而订立的合同 B在订立合同时显失公平的合同 C以合法形式掩盖非法目的的合同 D以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同（分数：1.00）A.B.C.D.42.支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出
18、异议，应在收到支付通知书( )内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。 A24 小时 B48 小时 C7 天 D14 天（分数：1.00）A.B.C.D.43.工程师不能按时参加工程竣工前试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )。 A48 小时 B56 小时 C3 天 D4 天（分数：1.00）A.B.C.D.44.建设工程施工合同巾，( )是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。 A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D组合计价合同（分数：1.00）A.B.C.D.45.合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时
19、间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间( )天后向发包人发出要求预付的通知。 A3 B7 C14 D30（分数：1.00）A.B.C.D.46.投标人研究招标文件和现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答，当书面解答与招标文件的规定不一致时，( )。 A以招标文件为准 B由人民法院判定 C投标人应要求招标人进一步解释 D以函件的解答为准（分数：1.00）A.B.C.D.47.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A学校、幼儿园 B依法被查封、扣押、监管的财产 C所有权、使用权不明或者有争议的财产 D抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋（分数：1.00）A.B
20、.C.D.48.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理 B被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C代理人超越代理权限的行为不属于代理行为被代理人时此不承担责任 D代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务（分数：1.00）A.B.C.D.49.设计合同示范文本规定，施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的( )。 A20% B30% C40% D50%（分数：1.00）A.B.C.D.5
21、0.建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是( )应承担的义务。 A承包人 B发包人 C总工程师 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.合同生效应当具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.意思表示真实B.不违反法律或者社会公共利益C.当事人具有合格的法定代理人D.当事人合并或分立后对合同效力无影响E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力52.设计投标书的评审中，设计方案评审的内容主要包括( )。（分数：2.00）A.设
22、计指导思想是否正确B.工艺流程是否先进C.设备选型的美观性D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平53.依据 FIDIC施工合同条件的规定，应由业主承担责任的索赔事件有( )。（分数：2.00）A.拖延支付工程款B.承包商的违约行为导致的损失C.施工中遇到了不利的外界障碍、施工图纸有错误D.执行工程师指令后对补偿不满意E.工程师发布错误的指令、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰54.有关隐蔽工程重新检验的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.重新检验表明质量检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延B.重新检验表明质量合
23、格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期不予顺延C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.承包人接到重新检验通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复E.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验55.下列选项中，属于监理合同中委托人权利的是( )。（分数：2.00）A.授予监理人权限的权利B.对其他合同承包人的选定权C.委托监理工程重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权E.完成监理任务后获得酬金的权利56.有关合同履行原则的说法中，正确
24、的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行C.履行地点不明确的，给付货币的，在给付货币一方所在地履行D.履行费用的负担不明确的，按照有利实现合同目的的方式履行E.履行期限不明确的，债务人可以随时履行57.建设工程施工招标的准备阶段，依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑( )因素的影响。（分数：2.00）A.工程规模B.被监理合同的难度C.施工现场条件D.对工程总投资影响E.施工内容的专业要求58.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供的物质服务主要包括( )等。（分数：2.00）
25、A.免费向监理人提供气象设备B.免费向监理人提供交通设备C.免费向监理人提供职员和服务人员D.免费向监理人提供生活用房E.选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验59.工程师在施工过程中应采用( )等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。（分数：2.00）A.专检B.巡视C.现场接收D.旁站E.平行检验60.建设工程施工中出现不可抗力事件时，属于承包方应承担的风险范围包括( )。（分数：2.00）A.承包人机械设备的损坏B.承包方施工人员的伤亡C.工程所需的修复费用D.发包方的人员伤亡E.运至施工现场待安装设备的损坏61.勘察合同履行期间，由于
26、工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，( )。（分数：2.00）A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B.勘察人已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费C.勘察人已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 25%的勘察费D.勘察人完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费E.勘察人完成的工作量超过 100%时，则应向勘察人支付预算额 50%的勘察费62.以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.委托代理B.转代理C.法定代理D.指定代理E.无权代理6
27、3.建设行政主管部门及相关部门对建设活动实施的监督体现在( )。（分数：2.00）A.对招标申请报送材料进行审查B.对中标结果和合同的备案审查C.对建设单位质量行为的监督D.竣工验收程序和鉴定报告的备案审查E.对施工单位质量行为的监督64.建设工程施工索赔的特征体现在( )。（分数：2.00）A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是一种经对方确认的双方行为C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是单向的，仅承包人可以向发包人索赔，发包人不得向承包人索赔E.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔65.依据 FIDIC施工合同条件的规定
28、，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.由于传染病或政府行为导致工期的延误B.施工中受到业主或其他承包商的干扰C.施工涉及有关公共部门原因引起的延误D.延误移交施工现场E.承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行66.建设工程物资采购合同履行过程中，供货方的违约行为体现在( )。（分数：2.00）A.逾期交货B.提前交付货物C.逾期付款D.不按合同约定接受货物E.交付数量与合同约定不符67.建设工程监理招标的特点是( )。（分数：2.00）A.邀请投标人较少B.邀请投标人较多C.报价在选择中居于次要地位D.报价在选择中居于主要地位E.招标宗旨
29、是对监理单位能力的选择68.下列委托任务的工作范围主要包括( )。（分数：2.00）A.工程勘察任务B.勘察费用的预算金额C.勘察成果资料提交的份数D.技术要求E.预计的勘察工作量69.下列权利中，可以质押的包括( )。（分数：2.00）A.汇票、支票、本票B.债券、存款单、仓单、提单C.依法可以转让的股份D.交通运输工具、房屋E.依法可以转让的股票70.最终结算的合同价与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及( )等方面因素的影响。（分数：2.00）A.合同类型特点B.可调价合同C.包含在合同价格之内的暂列金额D.发包方的质量责任E.发生应由业主承担责任的事件71.材料采购合
30、同履行过程中，采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括( )。（分数：2.00）A.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款B.交付货物的数量多于合同约定，拒付全部的货款C.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款D.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方同意接收部分的货物，拒付全部货款E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付72.招标准备阶段主要工作中，招标备案文件应说明( )等内容。（分数：2.00）A.资格预审和评标的方法B.招标方式C.计划工期D.对投标人的资质要求E.招标项目的前期准备工作的完成情况73.关于合同内容中质量的表述，
31、正确的是( )。（分数：2.00）A.对于强制性的标准，当事人必须执行B.对于推荐性的标准，国家鼓励采用C.合同约定的质量不得高于该强制性标准D.当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行E.当事人没有约定质量标准，且没有国家标准、行业标准，则依地方标准执行74.质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，竣工工程抽查的主要内容有( )。（分数：2.00）A.工程观感质量B.工程质量保证资料及有关见证取样检测报告C.工程项目报建审批手续是否齐全D.分项、分部和单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录E.水、电、暖、通等工程重要部位、使用功能试验资料及使用功能抽查检测记录75.设计合
32、同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.编制施工招标文件C.主要设备材料订货D.编制施工图设计文件E.非标准设备制作76.下列对承担违约责任中支付违约金的理解，有误的是( )。（分数：2.00）A.当事人一方损失重大时违约金与赔偿损失可以同时采用B.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金C.当事人可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法D.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以增加E.约定违约金过分低于造成损失的，当事人可以请求仲裁机构予以适当减少77.建设工程决标成交阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.0
33、0）A.开标B.评标C.定标D.选择招标方式E.编制招标有关文件78.施工索赔按索赔事件的性质分类，可分为( )等。（分数：2.00）A.费用索赔B.工期索赔C.合同被迫终止的索赔D.工程延误索赔E.意外风险和不可预见因素索赔79.有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人在不可抗力事件结束后 24 小时内向工程师通报受灾情况和损失情况B.承包人在不可抗力事件结束后 48 小时内向工程师通报预计清理和修复的费用C.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况D.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失E.
34、不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后 21 天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料80.有关合同解除的法律后果的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同自通知到达对方时解除B.合同的权利义务终止，将影响合同中结算和清理条款的效力C.对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失建设工程合同管理-123 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数
35、：50，分数：50.00)1.下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是( )。 A承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师 B工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见 C如果工程师逾期不确认也不提出书面意见则视为不同意 D工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的( )，评标委员对各标书共同分项进行认真分析比较后，以协商和投票的方式确定候选中标人。 A综合评分法 B
36、专家评议法 C评标价法 D标底衡量法（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.某项目招标，经招标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。 A用原招标文件重新招标 B修改招标文件后重新招标 C改为直接发包 D与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从( )内开支。 A管理费 B暂列金额 C总承包服务费 D工程量清单中相应工作内容项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.在建设工程的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A定金 B质押 C保证 D留置（分数：1.00）
37、A.B.C. D.解析：6.施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受到自然条件、地质水文条件、社会条件、人为条件等因素的影响，体现的是建设工程施工合同( )的特点。 A标的的特殊性 B主体的特定性 C履行期限的长期性 D内容的复杂性（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.在建设工程合同的订立过程中，( )的行为属于承诺。 A招标人发布招标公告 B双方签订合同 C投标人递交投标书 D招标人发出申标通知书（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.施工合同示范文本规定的工程师的索赔处理决定( )。 A是终局性的 B不是终局性的 C对发包人具有强制性的约束力 D对承包
38、人具有强制性的约束力（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论，发包人认为承包人不具备维修能力，直接联系具备相应资质的维修公司进行维修，则该维修费由( )承担。 A承包人 B发包人 C发包人与监理单位共同承担 D承包人与监理单位共同承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。 A施工图设计未达到设计深度 B发包人要求设计人进行设计变更 C设计人对外商的设计资料进行审查 D发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.增加监理工作时间的补偿金
39、的计算式为( )。 A报酬=工程费节省额报酬比率 B报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/实际监理服务天数) C报酬=附加工作天数(工程费节省额/实际监理服务天数) D报酬=附加工作天数(合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数)（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，下列关于这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )。 A第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任 B在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务 C第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债权人有权直接追究第三人的违约
40、责任 D部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.在监理合同履行过程中，委托人提供一台录像机供监理人使用。监理工作完成后，该台录像机应( )。 A归监理人所有 B归还委托人，监理人无须支付费用 C归还委托人，监理人支付折旧等费用 D按使用前的原值付款后归监理人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。 A确定入围的有效标 B确定标底 C比较投标书的优劣 D按评标规则计算各项得分（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.各设计阶段的工作任务中，不属于技术设
41、计的是( )。 A工艺流程试验研究 B特殊设备的研制 C编制说明与概算 D大型建(构)筑物关键部位的试验、研究（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.材料设备的到货检验过程中，到货时间早于合同约定时间，( )承担因此发生的保管费用。 A承包人 B发包人 C监理人 D质量监督人员（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是( )。 A合同协议书、中标通知书 B投标书、工程量清单 C施工合同通用条件、施工合同专用条件 D标准及有关技术文件、图纸（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.下列选项中，不属于要约邀请的是(
42、)。 A价目表的寄送 B招标公告 C投标书 D招股说明书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由( )。 A发包人负责检验，并承担费用 B发包人负责检验，费用由承包人承担 C承包人负责检验，并承担费用 D承包人负责检验，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是( )。 A若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 B若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可
43、，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用 C不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任 D如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知发出之前 C承诺通知到达要约人之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.可以调整合同工作单价的原则中，工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘
44、积超过了接受的合同款额的( )，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。 A0.01% B0.05% C0.10% D0.15%（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.合同生效应当具备的条件中，( )是合同的生效条件而非合同的成立条件。 A效力待定的合同直接判断是否生效 B意思表示真实 C当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D不违反法律或者社会公共利益（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。 A招标文件 B投标文件 C招标公告 D资格预审文件（分数：1.00）A. B.C.D.解
45、析：25.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是( )。 A合同鉴证与公证的内容和范围相同 B经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同 C鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力 D合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.建设工程施工过程中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，以及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人应在施工前( )天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。 A7 B14 C15 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，(
46、)的情形下，对方可以要求继续履行。 A履行费用不高 B事实上不能履行 C债务的标的不适于强制履行 D债权人在合理的期限内未要求履行（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.承担缔约过失责任的情形不包括( )。 A假借订立合同，恶意进行磋商 B违反缔约中的保密义务 C缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作，监理工程师完成的这些工作属于( )。 A正常工作 B附加工作
