1、建筑工程项目合同管理(二)及答案解析(总分：189.01，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：35.00)1.双方在合同中确定每一分项工程单价，并乘以工程量后汇总得到总价。结算按实际完成工程量乘以每项工程单价计算。这种合同叫( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同2.工程师在收到承包人提交的索赔报告后的( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。（分数：1.00）A.2B.7C.14D.283.投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前( )。（分数：1.00）A.可以修改补充，但不能撤回已提交的文件B
2、.不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件C.可以修改补充，可以撤回已提交的文件D.可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标4.招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或售出招标文件或资格预审文件后( )。（分数：1.00）A.不得修改文件内容B.不得终止招标C.不得擅自终止招标D.不得补充文件内容5.国际工程合同争议解决方式中，具有最终决定效力的是( )。（分数：1.00）A.协商B.仲裁C.工程师决定D.DRB 决定6.工程师在收到承包人提交的索赔报告后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，( )。（分数：1.00）A.视为该项索赔已经认可B.视为该项索赔已经否决C.承包人可要求仲裁D.
3、承包人可提起诉讼7.由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。（分数：1.00）A.不能提出索赔B.可以提出工期拖延索赔C.可以提出工程变更索赔D.可以提出工程终止索赔8.招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起至投标截止日期，最短不得少于( )天。（分数：1.00）A.15B.20C.30D.609.在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。（分数：1.00）A.合同履行中工程洽商协议B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款10.招标投标法规定的招标方式包括( )。（分数：1.00）A.公开招标、议标和谈判招标B.公开招标和议标C.公开
4、招标、邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标11.下列选项中说法正确的是( )。（分数：1.00）A.索赔发生在工程建设的各阶段，但在施工竣工后发生较多B.承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C.总索赔比单项索赔要更容易处理和解决D.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正12.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.5 人，2/3B.7 人，2/3C.5 人，1/2D.7 人，1/213.工程项目施工合同按照承包工程计价方式可以分为总价合同、单价合同和成本
5、加酬金合同 3 种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。（分数：1.00）A.B.C.D.14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内订立书面合同。（分数：1.00）A.15B.30C.60D.9015.按索赔要求分类，索赔可分为( )。（分数：1.00）A.工期索赔和费用索赔B.单项索赔和总索赔C.合同内索赔、合同外索赔和道义索赔D.业主的索赔和承包商的索赔16.( )是由国际咨询工程师联合会编制的工程合同体系。（分数：1.00）A.FIDIC 合同条件B.NEC 合同条件C.AIA 合同条件D.EPC 合同条件17.明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一
6、般为( )天。（分数：1.00）A.28B.27C.26D.2518.根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于( )家。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.519.美国 AIA 系列合同条件中，( )系列是关于发包人与承包人之间的合约文件。（分数：1.00）A.AB.BC.CD.D20.索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件而( )，向对方提出的补偿要求。（分数：1.00）A.拖延工期后B.遭受损失后C.产生分歧后D.提起公诉后21.我国施工合同示范文本规定在索赔通知书发出后的 28
7、天内，承包人向( )提交索赔报告。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.分包人D.设计人22.下列合同文件优先解释顺序排列正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书、中标通知书、图纸B.合同通用条款、合同专用条款、工程量清单C.投标书、合同专用条款、合同通用条款D.图纸、工程量清单、规范23.以下关于索赔的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔D.承包人可以向发包人索赔24.我国施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人向工程师提交( )。（分数：1.00）A.索赔意向通知B.索赔报告C.索赔计算结果D.索赔有关
8、证据25.建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从( )到交付使用的工程建设全过程。（分数：1.00）A.施工图设计B.工程开工C.工程立项D.勘查设计26.投标人在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止前( )投标文件，其投标保证金将被没收。（分数：1.00）A.补充B.修改C.替代D.撤回27.公开招标是指( )。（分数：1.00）A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标28.组成 FIDIC 施工
9、合同文件的以下几部分可以互为解释、互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.投标书C.合同协议书D.合同通用条件29.BOT 合同又称( )。（分数：1.00）A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘查、设计或施工总承包合同30.评标委员会推荐的中标候选人( )。（分数：1.00）A.应当限定在 13 人，不排列顺序B.应当限定在 13 人，并标明排列顺序C.应当不少于 2 人，不排列顺序D.应当不少于 2 人，并标明排列顺序31.资格预审程序中应首先进行( )。（分数：1.00）A.资格预审资料分析
10、B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件32.下列情形中，( )不属于废标条件。（分数：1.00）A.某分项工程单价与合价不符的B.投标书未送达指定地点的C.联合体未附联合体各方共同投标协议的D.投标书逾期送达的33.按照承包工程计价方式分类不包括( )。（分数：1.00）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同34.解决工程建设索赔最理想的方法是( )。（分数：1.00）A.提交仲裁解决B.工程师分析、解决C.通过协商解决D.第三方介入解决35.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，至少应在投标截止日期前( )天之内以书面形式通知所有招标文件收受
11、人。（分数：1.00）A.15B.20C.30D.60二、B多项选择题/B(总题数：37，分数：74.00)36.建设工程索赔的起因是( )。（分数：2.00）A.承包人违约B.合同错误C.合同变更D.工程环境变化E.不可抗力因素37.资格预审时，招标人不得( )。（分数：2.00）A.以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人B.对潜在投标人或投标人实行歧视待遇C.限制外系统潜在投标人或投标人D.限制外地区潜在投标人或投标人E.对专业要求设定限制38.建设工程总承包合同中，发包人一般应承担( )的义务。（分数：2.00）A.协助承包人申请有关许可、执照和批准B.负责工程的协调与恰当实施C.向
12、承包人提供现场D.按照承包人的要求终止合同E.如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程39.对于参加建设项目设计建筑安装以及主要设备、材料供应等投标的单位必须具备的条件是( )。（分数：2.00）A.具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B.承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的工作业绩和履约记录C.在最近几年内没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为D.财产状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态E.近几年有较好的安全记录，投标近年内没有发生重大质量和特大安全事故40.按照承包工程计价方式分类，合同可分为( )。（分数：
13、2.00）A.总价合同B.单价合同C.总承包合同D.分包合同E.成本加酬金合同41.常见的建设工程索赔有( )。（分数：2.00）A.因合同文件引起的索赔B.有关工程施工的索赔C.增减工程量的索赔D.关于价款与工期的索赔E.财务费用补偿的索赔42.投标文件是评标的主要依据之一，应当符合招标文件的要求，其中是其内容的是( )。（分数：2.00）A.投标书B.招标文件要求的其他需要说明的事项C.投标企业法人代表授权书D.投标须知E.证明投标单位资格的有关文件43.招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标文件B.投标文件C.开标后递交的优惠条件D.评标时的让利E.合同谈判时
14、提出优惠条件44.建设工程招标必备条件包括( )。（分数：2.00）A.招标人已经依法成立B.施工图设计已经批准C.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料45.建设工程索赔的分类方式有( )。（分数：2.00）A.按索赔当事人分类B.按索赔事件的影响划分C.按索赔要求大小分类D.按索赔所依据的理由分类E.按索赔的处理方式分类46.承包商在投标过程中可以运用的报价技巧包括( )。（分数：2.00）A.单方案报价法B.多方案报价法C.增加建议方案法D.突然提价法E.突然降价法47.建设工程总承包合同的履行内容有( )。（分数：2
15、.00）A.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行B.建设工程总承包合同通过招标投标方式订立C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可E.建设工程总承包合同双方当事人应对总承包内容作出明确规定48.施工项目索赔理由包括( )。（分数：2.00）A.因工程变更造成的时间、费用损失B.不可抗力造成时间、费用增加C.发包人延误支付造成承包人损失D.一般气候条件造成承包人损失E.承包人因自身原因施工质量不合格返工造成损失49.对招标人
16、的招标能力的要求有( )。（分数：2.00）A.是企事业领导或依法成立的其他组织B.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员C.有组织编写招标文件的能力D.有审查投标单位资质的能力E.有组织开标、评标、定标的能力50.固定总价合同适用的条件一般为( )。（分数：2.00）A.工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险C.合同工期较短(一般为一年内工程)D.初步设计符合要求，项目范围确切的工程E.工程的合同工期合理51.合同文件是索赔的
17、最主要依据，包括( )。（分数：2.00）A.本合同协议书及中标通知书B.投标书及附件C.本合同专用条款和通用条款D.标准、规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书E.相关证据52.索赔成立的条件包括( )。（分数：2.00）A.与合同相比，事件已造成承包人成本的额外支出或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序索赔D.工程师同意E.业主同意53.经批准可以进行邀请招标的情形有( )。（分数：2.00）A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全或抢险救灾，适宜
18、招标但不宜公开招标的D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E.招标人招标能力有限的54.我国施工合同示范文本中规定，合同文件包括( )。（分数：2.00）A.协议书B.专用条款C.通用条款D.投标者须知E.图纸55.索赔成立的条件有( )。（分数：2.00）A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B.因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向和索赔报告E.发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失56.承包人的索赔程序
19、一般分为( )。（分数：2.00）A.索赔意向通知B.事态调查C.索赔根据D.索赔报告递交E.工程师审核索赔报告57.对于施工合同文件的组成，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.当合同文件出现不一致时，必须重新制定合同条款B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E.当合同文件出现含糊不清或当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理58.采用不平衡报价，单价可以提高的项目有( )。（分数：2.00）A.能够早日结账收款的项目B.预计今后工程量会增加的项目C.
20、预计今后工程量可能减少的项目D.工程分包的暂定项目E.工程内容不明确的项目59.索赔按索赔事件的影响分为( )。（分数：2.00）A.工期拖延索赔：由于发包人未能按合同规定提供施工条件，如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等B.不可预见的外部障碍或条件索赔：承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见的外界障碍或条件C.工程变更索赔：由于发包人或工程师指令修改设计、增减工程量、增删部分工程等而造成的工期延长和费用损失D.工程终止索赔以及其他索赔：由于某种原因发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失E.费用索赔60.索赔意向通知包括的主要工作有( )。
21、（分数：2.00）A.工程师审核B.事态调查与损害事件分析C.索赔根据与损失调查D.收集证据与起草索赔报告E.工程师与承包人协商补偿61.废标条件包括( )。（分数：2.00）A.逾期送达的或未送达指定地点的B.未按招标文件要求密封的C.投标截止时间前投标人递交了对原投标文件的修改文件的D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.某分项工程未填报价的62.索赔的作用有( )。（分数：2.00）A.保证合同的实施B.促使工程造价合理C.落实和调整合同双方经济责任关系D.维护合同当事人正当权益E.落实建筑工程质量63.下列属于按照承发包方式分类的建设工程合同有( )。（分数：2.00）A.勘察、设计或
22、施工总承包合同B.单位工程施工承包合同C.BOT 合同D.单价与包干混合式合同E.总价合同64.依法进行招标的项目，( )应当进行公开招标。（分数：2.00）A.外国人投资的基础设施的项目B.私人投资的高级别墅C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公共安全的项目D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目65.建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)由( )组成。（分数：2.00）A.协议书B.招标文件C.通用条款D.专用条款E.投标须知66.工程索赔中的证据包括( )。（分数：2.00）A.工程照片B.气候报告C.施工
23、中各种检查验收报告和技术鉴定报告D.工地交接记录、图纸和资料交接记录E.建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书67.下列属于招标阶段的主要工作是( )。（分数：2.00）A.发布招标公告B.资格预审C.招标文件D.标前会议E.评标68.我国建设工程施工合同示范文本由( )组成。（分数：2.00）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.中标通知书E.投标书69.成本加酬金合同主要适用的条件包括( )。（分数：2.00）A.承发包双方之间有高度信任、承包方在某些方面有独特的技术、特长和经验B.工程内容及技术经济指标规定明确，发包方为了缩短建设周期的项目C.工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价
24、的依据尚不充分，发包方工期要求紧迫，必须发包的工程D.工期长、技术复杂、实施过程中各种不可预见因素发生的可能性较大的工程E.承发包双方之间相互信任70.与建设工程有关的其他合同包括( )。（分数：2.00）A.建设工程委托监理合同B.建设工程物资采购合同C.建设工程保险合同D.建设工程担保合同E.建设工程总承包合同71.工程建设项目施工招标文件一般包括( )。（分数：2.00）A.投标邀请书，投标人须知，合同主要条款B.投标文件格式，技术条款，设计图纸C.采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单D.评标标准和方法，投标辅助材料E.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间72.索赔文件包
25、括( )。（分数：2.00）A.证据部分B.论证部分C.总述部分D.索赔款项(或工期)计算部分E.摘要部分三、B案例题/B(总题数：4，分数：80.00)某工程项目批准立项后进行公开招标。经招标工作领导小组研究决定了招标工作程序，招标工作中又出现了以下问题：(1) 招标工作主要程序为：成立招标工作小组；发布招标公告和资格预审通告；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；组织现场踏勘和招标答疑；接受投标文件；投标单位资格审查；开标；确定中标单位；评标；签订承包合同；发出中标通知书。(2) 招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标的需垫资 30 万元。市建管办指定天马公司为其代理
26、招标事务，并负责主持投标预备会议和开标会议。5 家单位参加投标，其中红星公司、兰天公司为长期合作伙伴，作为不同的法人单位参加多次投标都采取你高我低的合作方法争取中标取得较明显效果。黄河公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案(1 月 10 日 10：00)在原方案报价的同时提出报价降低的新技术施工方案，经项目经理签字后递送招标书，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司的报送新方案。(3) 白水公司在 1 月 9 日从邮局寄回招标文件，招标人于 1 月 11 日 10：00 收到，招标方认为此投标文件为无效投标文件。(4) 由于时间关系，甲方直接邀请了 7 位技术经济专家参加评标。由于只有 4
27、家单位投标，故在评标前未进行资格预审。评标时发现有两家报价较低且相同，评委会对其中资质较好的一个单位提出建议降低标价，结果该公司中标。问题（分数：20.00）(1).该项目的招标工作程序是否恰当?（分数：5.00）_(2).按照目前国内招标投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的?哪些是错误的?（分数：5.00）_(3).招标文件应包括哪些内容?（分数：5.00）_某承包商对某办公楼建筑工程进行投标(安装工程由业主另行通知招标)。为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的效益，决定采用不平衡报价法对原估价作出适当的调整，具体数字见表 8-3。表 8-3 桩基围护工程主体结构工程 装饰工程 总价
28、调整前(投标估价) 2680 8100 7600 18380调整后(正式报价) 2600 8900 6880 18380现假设桩基围护工程、主体结构工程、装饰工程的工期分别为 5 个月、12 个月、8 个月，贷款年利率为12%，并假设各分部工程每月完成的工作量相同且能按月度及时收到工程款(不考虑工程款结算所需要的时间)。问题（分数：20.00）(1).该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么?（分数：10.00）_(2).采用不平衡报价法后，该承包商所得工程款的现值比原估价增加多少?(以开工日期为折算点)（分数：10.00）_某建设项目在实施过程中发生了以下 3 个事件：事件 1：该建设项
29、目的业主提供了地质勘察报告，报告显示地下土质很好。承包商以此作了施工方案，拟用挖方余土做通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿且易破碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土做道路填方材料。事件 2：该工程按合同规定的总工期计划应于某年某月开始现场搅拌混凝土，因承包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。事件 3：该工程设备有地下室，属隐蔽工程，因而在建设工程合同中，双方约定了对隐蔽工
30、程(地下室)的验收检查条款。规定：地下室的检查验收工作由双方共同负责，检查费用由业主负担。地下室竣工后，承包商通知业主检查验收，业主答复：因业主事务繁忙，由承包商自己检查出具检查记录即可。其后 15 日，业主又聘请专业人员对地下室质量进行检查，发现没有达到合同规定的标准，遂要求承包商负担此次检查费用，并对地下室工程返工。问题（分数：20.01）(1).对于事件 1，承包商是否可以提出赔偿要求，为什么?（分数：6.67）_(2).对于事件 2，承包商是否可以提出索赔要求，为什么?（分数：6.67）_(3).对于事件 3，承包商如何处理，业主的事后检查费用由谁负担?（分数：6.67）_某建筑公司(
31、乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m3，假设直接费单价为 4.2 元/m 3，综合费率为直接费的 20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m。的反铲挖掘机施工(租赁费 450 元/台班)。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：(1) 因乙方租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。(2) 施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15
32、日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。(3) 5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m3。(4) 5 月 2022 日，因降罕见暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。(5) 5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。问题（分数：20.00）(1).建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?并说明原因。（分数：5.00）_(2).每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少
33、天?（分数：5.00）_(3).假设人工费单价是 23 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?（分数：5.00）_(4).建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?（分数：5.00）_建筑工程项目合同管理(二)答案解析(总分：189.01，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：35.00)1.双方在合同中确定每一分项工程单价，并乘以工程量后汇总得到总价。结算按实际完成工程量乘以每项工程单价计算。这种合同叫( )。（分数：1.00）A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同解析：2.工程师在收到承包人提交的索
34、赔报告后的( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。（分数：1.00）A.2B.7C.14D.28 解析：3.投标人在招标文件要求提交招标文件的截止时间前( )。（分数：1.00）A.可以修改补充，但不能撤回已提交的文件B.不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件C.可以修改补充，可以撤回已提交的文件 D.可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标解析：4.招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或售出招标文件或资格预审文件后( )。（分数：1.00）A.不得修改文件内容B.不得终止招标C.不得擅自终止招标 D.不得补充文件内容解析：5.国际工程合同争议解决方式中，具有最终决定效力的是
35、( )。（分数：1.00）A.协商B.仲裁 C.工程师决定D.DRB 决定解析：6.工程师在收到承包人提交的索赔报告后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，( )。（分数：1.00）A.视为该项索赔已经认可 B.视为该项索赔已经否决C.承包人可要求仲裁D.承包人可提起诉讼解析：7.由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此( )。（分数：1.00）A.不能提出索赔B.可以提出工期拖延索赔 C.可以提出工程变更索赔D.可以提出工程终止索赔解析：8.招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起至投标截止日期，最短不得少于( )天。（分数：1.00）A.15
36、B.20 C.30D.60解析：9.在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。（分数：1.00）A.合同履行中工程洽商协议 B.施工合同通用条款C.图纸D.施工合同专用条款解析：10.招标投标法规定的招标方式包括( )。（分数：1.00）A.公开招标、议标和谈判招标B.公开招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标 解析：11.下列选项中说法正确的是( )。（分数：1.00）A.索赔发生在工程建设的各阶段，但在施工竣工后发生较多B.承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔 C.总索赔比单项索赔要更容易处理和解决D.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应
37、公正解析：12.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为( )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )。（分数：1.00）A.5 人，2/3 B.7 人，2/3C.5 人，1/2D.7 人，1/2解析：解题重点 本题主要考查评标程序的评标委员会构成这一知识点的内容。评标委员会成员人数为5 人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。所以 A 项为正确选项。13.工程项目施工合同按照承包工程计价方式可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同 3 种，以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。（分数：1.00）A.B.
38、C.D.解析：解题重点 本题考查建设工程的合同类型并在此基础上考查了各种类型合同对业主的风险大小度。分析各种类型合同特点可以看出相对于业主而言，成本加酬金合同风险最大，单价合同风险次之，总价合同风险最小。所以 B 项正确。14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内订立书面合同。（分数：1.00）A.15B.30 C.60D.90解析：15.按索赔要求分类，索赔可分为( )。（分数：1.00）A.工期索赔和费用索赔 B.单项索赔和总索赔C.合同内索赔、合同外索赔和道义索赔D.业主的索赔和承包商的索赔解析：解题重点 本题重点考查索赔的分类方法。索赔可以依据索赔当事人分类；依据索赔事件
39、的影响分类；按索赔要求分类；按索赔所依据的理由分类；按索赔的处理方式分类。其中按照索赔要求分类，索赔可以分为工期索赔和费用索赔，所以 A 为正确项。16.( )是由国际咨询工程师联合会编制的工程合同体系。（分数：1.00）A.FIDIC 合同条件 B.NEC 合同条件C.AIA 合同条件D.EPC 合同条件解析：17.明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为( )天。（分数：1.00）A.28 B.27C.26D.25解析：18.根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于( )家。（分数：1.00）A.2B.3 C.4D.5解析：19.美国 AI
40、A 系列合同条件中，( )系列是关于发包人与承包人之间的合约文件。（分数：1.00）A.A B.BC.CD.D解析：20.索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件而( )，向对方提出的补偿要求。（分数：1.00）A.拖延工期后B.遭受损失后 C.产生分歧后D.提起公诉后解析：21.我国施工合同示范文本规定在索赔通知书发出后的 28 天内，承包人向( )提交索赔报告。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.分包人D.设计人解析：22.下列合同文件优先解释顺序排列正确的是( )。（分数：1.00）A.协议书、中标通知书、图纸B.合同通
41、用条款、合同专用条款、工程量清单C.投标书、合同专用条款、合同通用条款 D.图纸、工程量清单、规范解析：23.以下关于索赔的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.索赔是相互的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔 D.承包人可以向发包人索赔解析：解题重点 本题主要考查索赔的含义。索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。所以发包方可以向承包人提出索赔，索赔是双向的，所以 C 项正确。24.我国施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人向工程师提交( )。（分数：1.0
42、0）A.索赔意向通知 B.索赔报告C.索赔计算结果D.索赔有关证据解析：25.建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从( )到交付使用的工程建设全过程。（分数：1.00）A.施工图设计B.工程开工C.工程立项 D.勘查设计解析：26.投标人在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止前( )投标文件，其投标保证金将被没收。（分数：1.00）A.补充B.修改C.替代D.撤回 解析：27.公开招标是指( )。（分数：1.00）A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投
43、标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标解析：28.组成 FIDIC 施工合同文件的以下几部分可以互为解释、互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.投标书C.合同协议书 D.合同通用条件解析：解题重点 本题主要考查施工合同条款的解释顺序。合同条款的解释顺序为：合同协议书；中标通知书；投标书及附件；专用条款；通用条款；技术文件；施工图纸；工程量清单；工程报价单。所以出现条款冲突时，合同协议书具有解释第一优先权。所以 C 项为正确项。29.BOT 合同又称( )。（分数：1.00）A.特许权协议书 B.工程项目总
44、承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘查、设计或施工总承包合同解析：30.评标委员会推荐的中标候选人( )。（分数：1.00）A.应当限定在 13 人，不排列顺序B.应当限定在 13 人，并标明排列顺序 C.应当不少于 2 人，不排列顺序D.应当不少于 2 人，并标明排列顺序解析：31.资格预审程序中应首先进行( )。（分数：1.00）A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件解析：解题重点 本题主要考查招投标的程序，重点考查了资格预审这一环节。资格预审程序为：发布资格预审通告；发售资格预审文件；资格预审资料分析并发出资格预审合格通知书。可以看出 C
45、项正确。32.下列情形中，( )不属于废标条件。（分数：1.00）A.某分项工程单价与合价不符的 B.投标书未送达指定地点的C.联合体未附联合体各方共同投标协议的D.投标书逾期送达的解析：33.按照承包工程计价方式分类不包括( )。（分数：1.00）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同 解析：34.解决工程建设索赔最理想的方法是( )。（分数：1.00）A.提交仲裁解决B.工程师分析、解决C.通过协商解决 D.第三方介入解决解析：35.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，至少应在投标截止日期前( )天之内以书面形式通知所有招标文件收受人。（分数：1.00）A.15 B.20C.30D.60解析：二、B多项选择题/B(总题数：37，分数：74.00)36.建设工程索赔的起因是( )。（分数：2.00）A.承包人违约B.合同错误 C.合同变更 D.工程环境变化 E.不可抗力因素 解析：37.资格预审时，招标人不得( )。（分数：2.00）A.以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人 B.对
