1、建筑工程管理与实务-9-1 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.石灰的熟化过程为( )。（分数：1.00）A.放热反应，体积增大的过程B.放热反应，体积缩小的过程C.吸热反应，体积增大的过程D.吸热反应，体积缩小的过程2.已知钢筋混凝土单向板中受力钢筋的直径 D=8mm，外包尺寸为 3300mm，钢筋两端弯钩的增长值各为6.25D，钢筋因弯折引起的量度差总值为 36mm，则此钢筋的下料长度为( )mm。（分数：1.00）A.3236B.3314C.3364D.33863.( )方案适应于大体积混凝土结构厚度不大而面积或长度较
2、大时采用。（分数：1.00）A.分段分层B.斜面分层C.全面分层D.截面分层4.我国现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为( )度。（分数：1.00）A.69B.79C.610D.7105.筏板基础施工，混凝土浇筑完毕后，应洒水养护的时间为( )。（分数：1.00）A.28 小时B.7 天C.14 天D.28 天6.根据施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，其中后四类土由硬到软的排列顺序为( )。（分数：1.00）A.软石、次坚石、坚石、特坚石B.特坚石、坚石、软石、次坚石C.坚石、次坚石、特坚石、软石D.特坚石、坚石、次坚石、软石7.某悬臂梁受力情况如下，其 B 点处的弯矩数值大小为( )。
3、（分数：1.00）A.B.C.D.8.混凝土规范规定以混凝土( )标准值作为混凝土等级划分的依据。（分数：1.00）A.轴心抗压强度B.立方体抗压强度C.轴心抗拉强度D.棱柱体抗压强度9.砌块施工的主要工艺顺序是( )。（分数：1.00）A.铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖B.铺灰、校正、吊砌块就位、镶砖、灌缝C.吊砌块就位、铺灰、校正、灌缝、镶砖D.吊砌块就位、校正、铺灰、镶砖、灌缝10.规范中规定厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高应( )，并符合设计要求。（分数：1.00）A.相同B.难以确定C.略高D.略低11.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，
4、当墙厚 h 大于 240mm 时，其宽度不宜小于 ( )。（分数：1.00）A.1/3hB.1/2hC.3/4hD.2/3h12.陶瓷是陶器和瓷器的总称，介于两者之间的产品称为( )。（分数：1.00）A.釉面砖B.精陶器C.粗陶器D.炻器13.对于跨度不小于( )m 的现浇钢筋混凝土梁板，其模板可以按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的( )。（分数：1.00）A.3；1/10003/1000B.3；3/10005/1000C.4；1/10003/1000D.4；3/10005/100014.经纬仪由( )组成。（分数：1.00）A.照准部、水平度盘、基座B.望远镜、水准器、基
5、座C.照准部、水准器、基座D.望远镜、水平度盘、基座15.某受压钢筋混凝土柱，高 3m，两端固定，其临界力为 100kN。若将此构件改为两端铰支，则其临界力为( )kN。（分数：1.00）A.25B.50C.200D.40016.钢结构制作和安装单位应按规范规定，分别进行高强度螺栓联接摩擦面的( )试验和复验，其结果应符合设计要求。（分数：1.00）A.抗拉力B.扭矩系数C.紧固轴力D.抗滑移系数17.不属于防火或安全使用的玻璃是( )。（分数：1.00）A.镀膜玻璃B.夹层玻璃C.夹丝玻璃D.钢化玻璃18.由于无粘结预应力筋一般为曲线配筋，故应采用( )。（分数：1.00）A.先两端张拉，后
6、浇混凝土B.先浇混凝土，后两端同时张拉C.先一端张拉，一端锚固，后浇混凝土D.先浇混凝土，后一端张拉，一端锚固19.坡屋顶的排水坡度一般通过( )实现。（分数：1.00）A.材料找坡B.垫层找坡C.结构找坡D.屋面板找坡20.工程建设中采用国际标准或国外标准，现行强制性标准未作规定的，( )应向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。（分数：1.00）A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.影响钢筋混凝土梁斜截面受力性能的主要因素包括( )。（分数：2.00）A.剪跨比B.高跨比C.高厚比D.混凝土强度等级E.弯起
7、钢筋和箍筋的数量22.检验墙体时，每检验批抽检数量为( )。（分数：2.00）A.每检验批抽 10%接槎B.每检验批抽 20%接槎C.每检验批抽 30%接槎D.每检验批抽检数量不应少于 5 处E.每检验批抽检数量不应少于 8 处23.建筑用钢的强度指标，通常用( )表示。（分数：2.00）A.冷弯性能B.焊接性能C.极限强度D.屈服强度E.塑性24.混凝土的自然养护应符合下列规定( )。（分数：2.00）A.掺有缓凝型外加剂的混凝土，不得少于 21 天B.在混凝土浇筑完毕后，应在 12 小时以内加以覆盖和浇水C.硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7 天D.矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于
8、7 天E.有抗渗性要求的混凝土，不得少于 14 天25.砖砌墙体的构造措施主要包括( )。（分数：2.00）A.梁垫B.过梁C.伸缩缝D.圈梁E.沉降缝26.低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用( )。（分数：2.00）A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.普通硅酸盐水泥D.火山灰硅酸盐水泥E.矿渣硅酸盐水泥27.民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有( )报告，并应符合设计要求及本规范的有关规定。（分数：2.00）A.总挥发性有机化合物B.放射性指标C.游离甲醛含量D.苯浓度E.放射性指标28.砌筑砂浆的技术性质指标包括( )。（分数：2.00）A.流动性(稠度)B.塑
9、性C.保水性D.强度E.粘结力29.根据民用建筑工程室内环境污染控制规范中规定控制的室内环境污染物有氡 (Rn-22)、( )及总挥发性有机化合物(TVOC)。（分数：2.00）A.甲醛B.氨C.钍D.钾E.苯30.关于房屋拆迁的补偿办法，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.拆迁补偿方式有货币补偿、房屋产权调换两种B.拆迁非公益事业房屋的附属物，不作产权调换，由拆迁人给予货币补偿C.拆迁非公益事业房屋的附属物，拆迁人应当对被搬迁人实行产权调换D.被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋
10、承租人重新订立房屋租赁合同E.被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，由拆迁人给予货币补偿三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：20.00)31.1试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第 9 周未的检查结果标出实际进度前锋线，分析 D、F和 H 三项工作的实际进度与计划进度的偏差；到第 9 周未的实际累计费用是多少?2如果后续施工按计划进行，试分析上述三项工作的进度偏差对计划工期产生什么影响?其总工期是否大于合同工期?3试重新绘制第 10 周开始至完工的早时标网络进度计划。4如工作进行到 M 工作时，该地区因遇罕见的暴雨停工 3 天，现场材料损失
11、5 万元，窝工费 6000 元，机械设备损害需维修费 0.5 万元。为此承包商提出了工期补偿 3 天，费用补偿 55600 元的索赔要求。问合理吗?为什么?（分数：20.00）_五、（二）(总题数：1，分数：20.00)32.1该项目的招标工作程序是否妥当?2按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的?哪些是错误的?3按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些?4根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，判断下列的叙述是否正确。(1)招投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( )(2)招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。(
12、 )(3)招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书之日起 30 日内订立书面合同。( )(4)合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( )(5)变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )（分数：20.00）_六、（三）(总题数：1，分数：20.00)33.1根据事故的性质及严重程度，工程质量事故可分为哪两类?该质量事故属于哪一类?为什么?2试分析这起事故发生的原因。3进行安全生产管理时，经常提及的“三个同时”、“四不放过”的内容是什么?4主体结构施工阶段安全生
13、产的控制要点有哪些?5基础阶段施工安全生产的控制要点有哪些?（分数：20.00）_七、（四）(总题数：1，分数：30.00)34.1简述材料质量控制要点。2简述施工总平面图设计的步骤。3简述施工现场临时用电的配置。4施工过程中如何处理噪声扰民问题?5筏板基础的施工要点和要求有哪些?（分数：30.00）_八、（五）(总题数：1，分数：30.00)35.1乙方在投标过程中运用了哪种投标技巧?运用是否合理?2该工程项目签订固定总价合同是否得当?为什么?3乙方的索赔是否应予以批准?为什么?4如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延
14、期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?（分数：30.00）_建筑工程管理与实务-9-1 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.石灰的熟化过程为( )。（分数：1.00）A.放热反应，体积增大的过程 B.放热反应，体积缩小的过程C.吸热反应，体积增大的过程D.吸热反应，体积缩小的过程解析：解析 石灰的熟化过程即是生石灰加水变成熟石灰的过程，属于放热反应，体积增大的过程，石灰的硬化过程是体积缩小的过程。2.已知钢筋混凝土单向板中受力钢筋的直径 D=8mm，外包尺寸为 3300mm，
15、钢筋两端弯钩的增长值各为6.25D，钢筋因弯折引起的量度差总值为 36mm，则此钢筋的下料长度为( )mm。（分数：1.00）A.3236B.3314C.3364 D.3386解析：3.( )方案适应于大体积混凝土结构厚度不大而面积或长度较大时采用。（分数：1.00）A.分段分层 B.斜面分层C.全面分层D.截面分层解析：4.我国现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为( )度。（分数：1.00）A.69 B.79C.610D.710解析：5.筏板基础施工，混凝土浇筑完毕后，应洒水养护的时间为( )。（分数：1.00）A.28 小时B.7 天 C.14 天D.28 天解析：6.根据施工开挖难易程度
16、不同，可将土石分为八类，其中后四类土由硬到软的排列顺序为( )。（分数：1.00）A.软石、次坚石、坚石、特坚石B.特坚石、坚石、软石、次坚石C.坚石、次坚石、特坚石、软石D.特坚石、坚石、次坚石、软石 解析：解析 根据施工开挖的难易程度，可将土石分为八类，从软到硬依次为：松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石。7.某悬臂梁受力情况如下，其 B 点处的弯矩数值大小为( )。（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.混凝土规范规定以混凝土( )标准值作为混凝土等级划分的依据。（分数：1.00）A.轴心抗压强度B.立方体抗压强度 C.轴心抗拉强度D.棱柱体抗压强度解析：解析
17、 混凝土的强度包括立方体抗压强度标准值、抗拉强度、劈裂强度。混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。9.砌块施工的主要工艺顺序是( )。（分数：1.00）A.铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖 B.铺灰、校正、吊砌块就位、镶砖、灌缝C.吊砌块就位、铺灰、校正、灌缝、镶砖D.吊砌块就位、校正、铺灰、镶砖、灌缝解析：10.规范中规定厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高应( )，并符合设计要求。（分数：1.00）A.相同B.难以确定C.略高D.略低 解析：11.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，当墙厚 h 大于 240mm 时，其宽度不宜小于 ( )。
18、（分数：1.00）A.1/3hB.1/2hC.3/4hD.2/3h 解析：12.陶瓷是陶器和瓷器的总称，介于两者之间的产品称为( )。（分数：1.00）A.釉面砖B.精陶器C.粗陶器D.炻器 解析：13.对于跨度不小于( )m 的现浇钢筋混凝土梁板，其模板可以按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的( )。（分数：1.00）A.3；1/10003/1000B.3；3/10005/1000C.4；1/10003/1000 D.4；3/10005/1000解析：14.经纬仪由( )组成。（分数：1.00）A.照准部、水平度盘、基座 B.望远镜、水准器、基座C.照准部、水准器、基座D.望
19、远镜、水平度盘、基座解析：15.某受压钢筋混凝土柱，高 3m，两端固定，其临界力为 100kN。若将此构件改为两端铰支，则其临界力为( )kN。（分数：1.00）A.25 B.50C.200D.400解析：16.钢结构制作和安装单位应按规范规定，分别进行高强度螺栓联接摩擦面的( )试验和复验，其结果应符合设计要求。（分数：1.00）A.抗拉力B.扭矩系数C.紧固轴力D.抗滑移系数 解析：17.不属于防火或安全使用的玻璃是( )。（分数：1.00）A.镀膜玻璃 B.夹层玻璃C.夹丝玻璃D.钢化玻璃解析：18.由于无粘结预应力筋一般为曲线配筋，故应采用( )。（分数：1.00）A.先两端张拉，后浇
20、混凝土B.先浇混凝土，后两端同时张拉 C.先一端张拉，一端锚固，后浇混凝土D.先浇混凝土，后一端张拉，一端锚固解析：解析 无粘结预应力是近年发展起来的新技术，其作法是在预应力筋表面刷涂料并包塑料带 (管)后如同普通钢筋一样先铺设在支好的模板内，然后浇筑混凝土，待混凝土达到设计要求的强度后进行预应力筋的张拉锚固、无粘结预应力筋一般为曲线配筋，故应采用两端同时张拉。19.坡屋顶的排水坡度一般通过( )实现。（分数：1.00）A.材料找坡B.垫层找坡C.结构找坡 D.屋面板找坡解析：20.工程建设中采用国际标准或国外标准，现行强制性标准未作规定的，( )应向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主
21、管部门备案。（分数：1.00）A.建设单位 B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.影响钢筋混凝土梁斜截面受力性能的主要因素包括( )。（分数：2.00）A.剪跨比 B.高跨比 C.高厚比D.混凝土强度等级 E.弯起钢筋和箍筋的数量 解析：22.检验墙体时，每检验批抽检数量为( )。（分数：2.00）A.每检验批抽 10%接槎B.每检验批抽 20%接槎 C.每检验批抽 30%接槎D.每检验批抽检数量不应少于 5 处 E.每检验批抽检数量不应少于 8 处解析：23.建筑用钢的强度指标，通常用( )表示。（分数：2.00）A.冷弯性能B.
22、焊接性能C.极限强度 D.屈服强度 E.塑性解析：24.混凝土的自然养护应符合下列规定( )。（分数：2.00）A.掺有缓凝型外加剂的混凝土，不得少于 21 天B.在混凝土浇筑完毕后，应在 12 小时以内加以覆盖和浇水 C.硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7 天 D.矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7 天 E.有抗渗性要求的混凝土，不得少于 14 天 解析：解析 混凝土的自然养护应符合下列规定：在混凝土浇筑完毕后，应在 12h 以内加以覆盖和浇水；混凝土的浇水养护日期：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7 天；掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土，不得
23、少于 14 天。25.砖砌墙体的构造措施主要包括( )。（分数：2.00）A.梁垫B.过梁C.伸缩缝 D.圈梁 E.沉降缝 解析：解析 砖砌墙体的构造措施主要包括伸缩缝、圈梁、沉降缝、构造柱等。26.低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用( )。（分数：2.00）A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.普通硅酸盐水泥D.火山灰硅酸盐水泥 E.矿渣硅酸盐水泥解析：27.民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有( )报告，并应符合设计要求及本规范的有关规定。（分数：2.00）A.总挥发性有机化合物B.放射性指标C.游离甲醛含量 D.苯浓度E.放射性指标 解析：28.砌筑砂浆的技术
24、性质指标包括( )。（分数：2.00）A.流动性(稠度) B.塑性C.保水性 D.强度 E.粘结力 解析：29.根据民用建筑工程室内环境污染控制规范中规定控制的室内环境污染物有氡 (Rn-22)、( )及总挥发性有机化合物(TVOC)。（分数：2.00）A.甲醛 B.氨 C.钍D.钾E.苯 解析：30.关于房屋拆迁的补偿办法，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.拆迁补偿方式有货币补偿、房屋产权调换两种 B.拆迁非公益事业房屋的附属物，不作产权调换，由拆迁人给予货币补偿 C.拆迁非公益事业房屋的附属物，拆迁人应当对被搬迁人实行产权调换D.被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，
25、拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订立房屋租赁合同 E.被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，由拆迁人给予货币补偿解析：三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：20.00)31.1试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第 9 周未的检查结果标出实际进度前锋线，分析 D、F和 H 三项工作的实际进度与计划进度的偏差；到第 9 周未的实际累计费用是多少?2如果后续施工按计划进行，试分析上述三项工作的进度偏差对计划工期产生什么影响?其总工期是否大于合同工期?3试重新绘制第 10 周开始至完
26、工的早时标网络进度计划。4如工作进行到 M 工作时，该地区因遇罕见的暴雨停工 3 天，现场材料损失 5 万元，窝工费 6000 元，机械设备损害需维修费 0.5 万元。为此承包商提出了工期补偿 3 天，费用补偿 55600 元的索赔要求。问合理吗?为什么?（分数：20.00）_正确答案：(1该工程的早时标网络进度计划如图 2-2 所示，D 工作按计划完成，不影响总工期，F 工作在关键线路上，F 工作实际以比计划拖延 1 周，将影响总工期 1 周；H 工作实际完成的工作量比计划进度拖延 1 周，但其后有自由时差 1 天，所以不影响总工期。第 9 周末实际累计费用为：10+12+8+24+22+1
27、5+14+8=113(万元)。2通过问题 1 的分析，可知 F 工作的总时差为 0，F 工作又是关键工作，故其任何拖延都会造成计划工期延长，H 工作的总时差为 1 周，等于其进度偏差，故其实际进度偏差仅对其后续工作有影响，而不会使计划工期延长。由此可知，F 工作的拖延使计划工期延长 1 周，即工期延长到 21 周，大于合同工期。)解析：解析 本案例重点考核的是早时标网络计划及索赔的相关知识点。双代号时标网络计划：优点：时间参数一目了然；可以根据图进行资源优化与调整；时间可以不计算而直接在图上反映；适用于作业计划或短期计划的编制和应用。编制方法：一种是先根据无时标网络计划计算时间参数，再根据计算
28、结果绘图；另一种是不计算时间参数，而直接根据无时标网络计划在时标表上绘制。确定关键路线规则：从终点到起点没有波线(自由时差)的通路。五、（二）(总题数：1，分数：20.00)32.1该项目的招标工作程序是否妥当?2按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的?哪些是错误的?3按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些?4根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，判断下列的叙述是否正确。(1)招投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( )(2)招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。( )(3)招标人和中标人应当自中标人收到中标通
29、知书之日起 30 日内订立书面合同。( )(4)合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( )(5)变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )（分数：20.00）_正确答案：(1不妥当。其合理的顺序应该是：(1)成立招标工作小组。(2)编制招标文件。(3)编制标底。(4)发布招标公告和资格预审通告。(5)投标单位资格审查。(6)发放招标文件。(7)组织现场勘察和招标答疑。(8)接受投标文件。(9)开标。(10)评标。(11)确定中标单位。(12)发出中标通知书。
30、(13)签定承包合同。2招标文件对于本地区与外地区投标单位制定不同规定，不符合招投标的公平公正原则。市建管办不能为招标人指定招标代理机构，不能主持投标预备会议和开标会，应由招标单位负责主持会议。招标人拒绝乙公司的新方案的理由是错误的，在开标前投标人提出的新文件属于正式有效文件，但乙公司递送的补充文件只经项目经理签字仍不符合规定，新文件应认为无效文件。直接确定评标委员的做法是错误的。应由招管办从专家库中随机抽取确定。在确定中标人之前，评委向投标人提出建议或进行谈判违反规定。3在中华人民共和国境内进行的下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，必须进
31、行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益公众安全的项目；(2)全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。4(1) (2) (3) (4) (5)解析：解析 本案例重点考核的是招投标的相关知识。招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种工程项目施工招投标程序：审批手续及建设资金到位后可成立招标小组；编制招标文件；编制标底；发布招标公告和资格预审通告；投标单位资格审查；发放招标文件；组织现场勘察和招标答疑；接受投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书，签合同。投标技巧有：不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案
32、、突然降价法、联合投标法等。六、（三）(总题数：1，分数：20.00)33.1根据事故的性质及严重程度，工程质量事故可分为哪两类?该质量事故属于哪一类?为什么?2试分析这起事故发生的原因。3进行安全生产管理时，经常提及的“三个同时”、“四不放过”的内容是什么?4主体结构施工阶段安全生产的控制要点有哪些?5基础阶段施工安全生产的控制要点有哪些?（分数：20.00）_正确答案：(1按事故的性质及严重程度划分，工程质量事故分为一般事故和重大事故。该事故属于一般事故。因为符合下列条件的为一般事故：重伤 2 人以下，直接经济损失 10 万元以下。2这起事故发生的主要原因有：(1)民工甲安全防护意识差，自
33、我保护能力不强，没有穿戴绝缘鞋和手套。(2)埋弧焊班长对作业工具的安全状况检查不认真，对民工甲的违章行为和使用漏电的电焊把钳没有采取措施。(3)项目经理部主管生产的负责人对埋弧焊作业中存在的安全问题检查不及时，整改不彻底，制度落实不利。3“三个同时”是指安全生产与经济建设、企业深化改革、技术改造同步策划、同步发展、同步实施的原则。“四不放过”是指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过、员工及事故责任人受不到教育不放过、事故隐患不整改不放过、事故责任人不处理不放过的原则。4主体结构施工阶段安全生产的控制要点有：(1)临时用电安全；(2)内外脚手架及洞口防护；(3)作业面交叉施工及临
34、边防护；(4)大模板和现场堆料防倒塌；(5)机械设备使用安全。5基础施工阶段，施工安全控制要点有：(1)挖土机械作业安全；(2)边坡防护安全；(3)降水设备与临时用电安全；(4)防水施工时的防火、防毒；(5)人工挖扩孔桩安全。)解析：解析 本案例是安全控制与施工技术的组合题型。要求考生能综合相关知识合理解答。工程建设重大事故分为四个等级：1具备下列条件之一者为一级重大事故：死亡 30 人以上；直接经济损失 300 万元以上 2具备下列条件之一者为二级重大事故：死亡 10 人以上，29 人以下；直接经济损失 100 万元以上，不满 300 万元 3具备下列条件之一者为三级重大事故：死亡 3 人以
35、上，9 人以下；重伤 20 人以上；直接经济损失 30 万元以上，不满 100 万元 4具备下列条件之一者为四级重大事故：死亡 2 人以下；重伤 3 人以上， 19 人以下；直接经济损失 10 万元以上，不满 30 万元七、（四）(总题数：1，分数：30.00)34.1简述材料质量控制要点。2简述施工总平面图设计的步骤。3简述施工现场临时用电的配置。4施工过程中如何处理噪声扰民问题?5筏板基础的施工要点和要求有哪些?（分数：30.00）_正确答案：(1进场材料质量控制要点；(1)掌握材料信息，优选供货厂家；(2)合理组织材料供应，确保施工正常进行；(3)合理组织材料使用，减少材料损失；(4)加
36、强材料检查验收，严把材料质量关；(5)要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料；(6)加强现场材料管理。 2施工总平面图的设计步骤是：引入场外交通道路布置仓库布置加工场和混凝土搅拌站布置内部运输道路布置临时房屋布置临时水电管线网和其他动力设施绘制正式的施工总平面图。3施工现场临时用电的配置，以“三级配电、二级漏保”，“一机、一阐、一漏、一箱、一锁”为原则，推荐“三级配电、三级漏保”配电保护方式。A 级箱、B 级箱采用线路保护开关，控制电动加工机械的 C级箱，采用具有电动专用短路保护和过载保护脱扣特性的漏电保护开关保护。临时用电设计，包括用电量计算、电源选择、电力系统选择和配置。用电量包
37、括电动机用电量、电焊机用电量、室内和室外照明容量。4施工前公布连续施工时间，向工程周围居民、单位作好解释工作；及时和建设单位主管工程的部门联系协商，取得业主主管部门的支持；及时和建设行政主管部门、当地派出所、环保部门、街道办事处、城管等单位协商，取得这些部门的理解和支持；增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，采取隔音、降噪措施，尽量降低施工噪声；凡强噪声施工，避开正常的休息时间；施工噪声超过标准值时，环保部门按要求测定噪声值，确定噪声对周围居民的影响程度、范围，并出具测定报告书；建设单位对确定为施工噪声扰民范围内的居民，根据受噪声污染的程度，按有关要求跟业主协商给予适当的经济补偿。5筏板基础的
38、施工要点和要求：(1)施工前，如地下水位较高，可采用人工降低地下水位至基坑底不少于 500mm，以保证在无水情况下进行基坑开挖和基础施工。(2)施工时，可采用先在垫层上绑扎底板、梁的钢筋和柱子锚固插筋；浇筑底板混凝土，待达到 25%设计强度后，再在底板上支梁模板，继续浇筑完梁部分混凝土；也可采用底板和梁模板一次同时支好，混凝土一次连续浇筑完成，梁侧模板采用支架支承并固定牢固。(3)混凝土浇筑时一般不留施工缝，必须留设时应按施工缝要求处理，并设置止水带。(4)混凝土浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护不少于 7 天；(5)当混凝土强度达到设计强度的 30%，应进行基坑回填。)解析：解析 本案例是质量控
39、制与现场管理的组合题型，也是近几年常见的考试题型。尤其是现场文明施工及总平面布置图中的相关知识提醒考生重点掌握。八、（五）(总题数：1，分数：30.00)35.1乙方在投标过程中运用了哪种投标技巧?运用是否合理?2该工程项目签订固定总价合同是否得当?为什么?3乙方的索赔是否应予以批准?为什么?4如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?（分数：30.00）_正确答案：(1乙方运用了增加建议方案法的投标技巧。该投标技巧运用得当。因为开发居
40、民小区，应在保证安全和使用功能的前提下，尽可能地降低成本，增加收益。乙方通过技术经济分析，论证了建议方案不仅可以保证工程的安全和使用功能要求，而且降低造价、增加了使用面积，具备技术可行性和经济合理性，易为甲方所接受。2该工程项目采用总价合同是合理的。因为总价合同是指在合同中约定一个完成建设工程的总价、承包单位据此完成项目全部内容的合同。此类合同的适用范围如下：(1)工程量不太大且能精确计算的项目；(2)工期较短、技术不太复杂的项目，(3)风险不大的项目。本案例中，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成，乙方可以据此准确地计算工程量，因此，从控制造价的角度出发，双方可采用固定总价合同。3索
41、赔分析如下：事件一：业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因此业主应给施工单位补偿工期和相应的费用。事件二：因设计图纸错误导致甲公司返工处理，索赔成立。但 B 工作延误的 1.5 周在其总时差范围以内，故不给予施工单位工期补偿，但应补偿相应的费用。事件三；由于施工单位原因使 C 工作延长，索赔不成立，故不给予工期和费用补偿。事件四：由于施工单位安装的错误造成总工期延期与费用损失，索赔不成立，业主不给予工期和费用补偿。4施工单位应得到的工期补偿为：事件一：工期补偿 0.7 周施工单位应得到的费用补偿为：事件一：0.76000=0.42(万元)事件二：5 万元施工单位的罚款额为：事件
42、三罚款：0.56000=0.3(万元)事件四罚款：0.56000=0.3(万元)解析：解析 本案例重点考查的是招投标法与合同管理。投标技巧有：不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案、突然降价法、先亏后盈法投标法等。承包商的索赔成立必须同时具备四个条件：与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；造成费用增加或工期损失属于承包商的行为责任；造成的费用增加或工期损不是应由承包商承担的风险，承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。索赔程序；索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后的 28 天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程。
