1、工程造价计价与控制-87 及答案解析(总分:120.00,做题时间:90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数:72,分数:72.00)1.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为( )。(分数:1.00)A.仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效,由人民法院解决争议C.仲裁条款无效,由人民法院解决争议D.仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式2.编制服务计划的基础工作是( )。(分数:1.00)A.服务项目策划B.确定提供服务的程序C.编制服务项目初步计划D.编制服务项目正式计划3.在世界银行工程造价构成中,属于应急费的是( )。(分数:1.00)A.
2、建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用4.采用综合单价法编制标底不应包括( )。(分数:1.00)A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费D.估算分项工程综合单价5.某进口设备,以岸价格(CIF)为 5600万元,关税税率为 21%,增值税税率为 17%,无消费税,则该进口设备应缴纳的增值税为( )万元。(分数:1.00)A.2128.00B.1151.92C.952.00D.751.086.在众多的工程造价指数中,属于单项价格指数的是( )。(分数:1.00)A.建设项目造价指数B.建筑安装工程造价指数C.材料费价格指数D.设备、工器具价格指数
3、7.作为工程造价资料的应用,其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是( )。(分数:1.00)A.用作编制各类定额的基础资料B.用作确定投标报价的参考资料C.用作技术经济分析的基础资料D.用作研究同类工程造价变化规律的基础资料8.按工程量清单计价方式,下列构成投标报价的各项费用中,应该在单位工程费汇总表中列项的是( )。(分数:1.00)A.直接工程费B.管理费C.利润D.税金9.我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、投标公告和投标邀请书的编制与发布之后,还要做编制和发售招标文件;资格审查;召开投标预备会;勘察现场;建设项目投标;开标、评标和定标等工作。他们依次的顺序是( )(分数
4、:1.00)A.B.C.D.10.下列选项中,不属于工程建设项目施工单位的施工质量控制内容的是( )。(分数:1.00)A.工程项目承接B.控制设计变更质量C.资源采购D.质量回访及保修11.已知进口设备货价为 500万美元,美元与人民币的汇率为 1:8.3,国际运费率为 10%,运输保险费率为5%,银行财务费率为 2%,则该进口设备的银行财务费为( )万元。(分数:1.00)A.10B.83C.96D.1212.某投资方案的净现金流量如下表所示(i c=12%),其动态投资回收期为( )年。 (分数:1.00)A.3.12B.2.50C.3.50D.2.6013.某建设项目,基建拨款为 28
5、00万元,项目资金为 800万元,项目资本公积金 100万元,基建投资借款1000万元,企业债券 400万元,待冲基建支出 300万元,应收生产单位投资借款 1500万元,基本建设支出 1200万元,则基建结余资金为( )万元。(分数:1.00)A.1300B.2700C.3000D.510014.承包人向发包人提出支付工程进度款申请后,( )日内发包人应按不低于工程价款的( ),不高于工程价款的( )向承包人支付工程进度款。(分数:1.00)A.14,60%,90%B.15,50%,90%C.14,60%,80%D.15,60%,80%15.在编制预定额时,对于那些常用的、主要的、价值量大的
6、项目,分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目可以划分较粗,这符合预算定额编制的 ( )。(分数:1.00)A.平均先进性原则B.时效性原则C.保密原则D.简明适用原则16.概算定额与预算定额的主要不同之处在于( )。(分数:1.00)A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同17.某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。(分数:1.00)A.发包人赔偿,延误的工期顺延B.
7、发包人赔偿,延误的工期不予顺延C.自己承担,延误的工期顺延D.自己承担,延误的工期不予顺延18.某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行厂抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。(分数:1.00)A.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延B.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延C.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延D.费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延19.设备及安装工程概算的编制方法主要有( )。(分数:1.00)A.扩大单价法、概算指
8、标法、类似工程预算法B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法20.将预算定额划分为建筑工程定额和安装工程定额两类,其划分标准是( )。(分数:1.00)A.管理权限B.执行范围C.物资要素D.专业性质21.依据FIDIC 施工合同条件,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则( )。(分数:1.00)A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担D.增加的费用和工期延误责任都由
9、承包人承担22.采用不平衡报价法不正确的做法是( )。(分数:1.00)A.设计图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价B.能够早日结账收款的项目可适当提高C.预计今后工程量会增加的项目单价适当提高D.施工条件好、工作简单、工作量大的工程报价可高一些23.单台设备试车时所需的费用应计入( )。(分数:1.00)A.设备购置费B.研究试验费C.安装工程费D.联合试运转费24.在审查设计概算的编制依据时,主要审查内容是( )。(分数:1.00)A.合法性、时效性、适用范围B.合法性、合理性、适用范围C.合法性、合理性、经济性D.合法性、时效性、经济性25.下列关于工程预付款的计算与支付的
10、阐述中错误的是( )。(分数:1.00)A.包工包料工程的预付同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的 10%,不高于合同金额的 30%,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付B.在具备施工条件的前提下,发包人若不按约定预付,承包人应在预付时间到期后 10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知 15天后停止施工,发包人应从约定应付款之日起向承包人支付应付款的利息,并承担违约责任(利率按同期银行贷款利率计)C.发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质,到了工程实施后,随着工程所需主要材料储备的逐步减少,应以抵充工程价款的方式陆续扣回,抵扣方式必
11、须在合同中约定D.在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款26.依据施工合同示范文本的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是( )。(分数:1.00)A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致27.按索赔的目的分类,可分为( )。(分数:1.00)A.合同规定的索赔和非合同规定的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程索赔和商务索赔D.单项索赔和总索赔28.在 FIDIC合同条件中,有关索赔内容的论述正确的是(
12、 )。(分数:1.00)A.可索赔工期时,一定可以索赔费用B.可索赔费用时,一定可索赔工期C.可索赔利润时,一定可以索赔费用D.可索赔工期时,一定可索赔利润29.在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是( )。(分数:1.00)A.容易取得索赔成功的一种方式B.通常采用的一种方式C.特定情况下,被迫采用的一种方式D.解决起来较容易的一种方式30.FIDIC 合同条件规定,尽管暂列金额计入合同价格中,但其使用却归( )控制。(分数:1.00)A.工程师B.业主C.指定分包D.商承包商31.在人工单价的组成内容中,生产工人探亲、休假期间的工资属于( )。(分数:1.00)A
13、.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费32.( )是施工图设计预算的简称,又叫设计预算。(分数:1.00)A.施工预算B.施工图预算C.设计概算D.施工概算33.根据评标基准价,即可计算投标报价评分 (分数:1.00)A.F投标报价分值权重B.D1招标人的报价C.D评标基准价D.E设定投标报价高于或低于评标基准价一个百分点应该扣除的分值34.关于投标报价策略论述正确的是( )。(分数:1.00)A.工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价B.施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价C.一个建设项目总报价确定后,内部调整时,地基基础部分可适当提高报价D.当招标文件中部分条款不
14、公正时,可采用增加建议方案法报价35.下列( )情况发生后,不允许解除项目合同。(分数:1.00)A.由于不可抗力致使项目合同的全部义务不能履行B.当事人双方经协商同意解除项目合同C.合同一方在被允许推迟履行的合理期限内没有履行合同D.合同一方违约导致严惩影响订立项目合同时所期望的目标36.对于工程范围不很明确,条款不清楚或很不公正,或技术规范要求过于苛刻的招标文件,投标者采用的投标策略是( )。(分数:1.00)A.根据招标项目的不同特点采用不同报价B.可供选择项目的报价C.多方案报价D.增加建议方案37.关于进口设备的交易价格,下列说法中正确的是( )。(分数:1.00)A.CIF(Cos
15、t Insurance and Freigh,意为成本加运费,或称之为运费在内价B.CFR(Cost and Freigh,意为成本加保险费、运费,习惯称到岸价格C.FOB(Free On Boar,意为装运港船上交货,亦称为离岸价格D.FOB(Free On Boar,意为装运港船上交货,亦称为到岸价格38.根据建设工程工程量清单计价规范规定,工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由( )提出。(分数:1.00)A.承包人B.发包人C.原设计单位D.监理单位39.根据有关规定,工程保修金扣除的正确做法是( )。(分数:1.00)A.累计拨付款额达到建安工程造价的一定
16、比例停止支付B.在第一次结算工程款中一次扣留C.在施工前预交保修金D.在竣工决算时一次扣留40.已知某挖土机挖土,一次正常循环工作时间是 40s,每次循环平均挖土量 0.3m3,机械正常利用系数为0.8,机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3的预算定额机械耗用台班量是( )台班。(分数:1.00)A.4.63B.5.79C.7.23D.7.4141.以下合同类型中不属于按照签约各方的关系分类的合同有( )。(分数:1.00)A.一体化承包合同B.联合承包合同C.借贷合同D.项目总承包合同42.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后( )日内完成赔付。(分数:1.
17、00)A.8B.18C.28D.3843.某建设项目,建设期贷款本金总额为 1000万元,建设期贷款利息总额为 200万元。按照贷款协议,采用等额还本、利息照付的方式分 5年还清。若年利率为 8%,则项目投产后的第 3年应还本金和第 3年应付利息分别是( )。(分数:1.00)A.200万元,97.6 万元B.200万元,64.0 万元C.240万元,57.6 万元D.240万元,38.4 万元44.采用标准图大量建造的住宅工程,其适用的标底编制方法是( )。(分数:1.00)A.平方米造价包干法B.类似工程预算法C.扩大综合预算法D.施工图预算法45.开标时判定为无效的投标文件,应当( )。
18、(分数:1.00)A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰46.在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是( )。(分数:1.00)A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间47.在对工程造价信息进行分类时,要考虑到今后增加新的信息类型,不打乱已建立的分类体系,这说明了信息分类应遵循( )的原则。(分数:1.00)A.稳定性B.兼容性C.可扩展性D.实用性48.概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在( )%以内。(分数:1.00)A.3B.5C.10D.1549.下列工程造价信息中,属于比较初级的,一般没有经过系统加工处理的信息是(
19、)。(分数:1.00)A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数50.建设项目招标公告与投标邀请书上应当载明( ),以及获取招标文件的办法。(分数:1.00)A.招标人的名称和地址,项目的质量、数量,项目的实施地点及时间B.招标人的名称,项目地址,项目的质量、数量及项目的实施时间C.招标人的名称和地址,项目的性质、数量,项目的实施地点及实施时间D.招标人的名称和地址,项目的性质、数量,项目的招标地点及时间51.材料采购合同在履行过程中,供货方提前 1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。(分数:1.0
20、0)A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担52.下列选项中,不属于融资风险的是( )。(分数:1.00)A.信用风险B.建设开发风险C.金融风险D.政策风险53.在工程建设项目施工合同诸多类型中适用于风险水平较高的是( )。(分数:1.00)A.固定价格合同B.可调总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同54.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是( )。(分数:1.00)A.在授权范围内,工程师与承包人就费
21、用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人55.出现( )情况时,在索赔款额的计算中可包括利息。(分数:1.00)A.工程款预支B.坏账准备C.逾期支付D.工程变更56.工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据,下面对投资估算表述正确的是( )。(分数:1.00)A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标的综合程度越大越好C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如
22、概算指标全面57.按单价的综合程度划分,可将分部分项工程单价分为( )。(分数:1.00)A.预算单价和概算单价B.地区单价和个别单价C.定额单价和补充单价D.工料单价和综合单价58.进口设备的内陆交货是指( )。(分数:1.00)A.卖方在进口国内陆的某个地点交货B.卖方在出口国内陆的某个地点交货C.装运港船上交货D.目的港船边交货59.制定工程量清单的项目设置规则是为了统一项目编码及( )。(分数:1.00)A.项目名称B.项目名称、计量单位C.项目名称、计量单位、工程量计算规则D.项目名称、计量单位、工程量计算规则、工程内容60.招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。其中,公
23、开主要是指( )。(分数:1.00)A.不歧视、偏袒任何投标人B.对每个投标人都给予公正的评价C.招标投标主体遵纪守法、恪守信用D.相关信息的公开透明61.FIDIC 合同条件规定,( )之后,工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。(分数:1.00)A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单62.所谓项目的规模效益,就是伴随着生产规模扩大引起( )而带来的经济效益。(分数:1.00)A.单位成本上升B.单位成本下降C.投资总量的提高D.产量大幅度提高63.某工程项目的设计合同,设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务,由于环境影响评价未获
24、得批准,该项目被迫暂停,此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半,设计工作已完成全部任务的 60%。若合同终止,发包人应向设计支付( )。(分数:1.00)A.合同约定设计费的 60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费64.下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是( )。(分数:1.00)A.场外设施费用B.施工管理现场人员的薪金C.服务性建筑费D.车辆费65.某建设项目及其主要生产车间的有关费用是:建设项目竣工决算的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费、建设单位管理费分别是 1200万元、470 万元、660 万元、60 万元;其中生产车间竣工决
25、算的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费分别是 280万元、110 万元、290 万元。则该车间新增固定资产价值为( )万元。(分数:1.00)A.642.50B.645.37C.697.51D.830.0066.下列有关工程量清单的叙述中,正确的是( )。(分数:1.00)A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量B.工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下,工程量清单可以由投标人自行编制D.工程量清单的表格格式是严格统一的67.下列不是业主对投融资项目的管理内容的是( )。(分数:1.00)A.可行性研究B.择优聘请有资质、信誉好的专业机构协助进行投融资服务C.进行总体协调和控
26、制D.对投融资方向、内容和工作进度作初步构想68.因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,由( )负责处理。(分数:1.00)A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.使用单位69.采用成本加固定金额酬金合同时,其酬金一般是按( )的一定百分比确定。(分数:1.00)A.实际工程成本B.估算的工程成本C.报价成本D.限额成本70.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是( )。(分数:1.00)A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中71.下列选项中不属
27、于设计概算的是( )。(分数:1.00)A.单位工程概算B.单项工程综合概算C.工程建设项目总概算D.子项工程概算72.在工人工作时间消耗的分类中,其工作的时间长短与所担负的工作量大小无关,但往往和工作内容有关的是( )。(分数:1.00)A.施工本身造成的停工时间B.准备与结束工作时间C.不可避免的中断时间D.基本工作时间二、B多项选择题/B(总题数:24,分数:48.00)73.建设工程项目评标时,发生下列情况应作为废标处理的有( )。(分数:2.00)A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者
28、补正的E.未能在实质上响应的投标74.根据中华人民共和国招标投标法和建设部的有关规定,施工招标文件编制中应遵循的规定包括( )。(分数:2.00)A.工期在 12个月以内的工程,必须采用固定价格合同B.结构复杂且工期在 12个月以上的工程,应采用调整价格C.要求的工期比工期定额缩短 20%以上(含 20%)的,应计算赶工措施费D.招标文件中应明确投标准备时间,最短不得少于 30天E.招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式75.投标文件的技术性评审包括( )。(分数:2.00)A.实质上响应程度B.质量控制措施C.方案可行性评估和关键工序评估D.环境污染的保护措施评估E.现场平面布置和进度计
29、划76.评标工作中的技术性评审包括( )。(分数:2.00)A.可行性评审B.投标报价校核C.施工方案评审D.关键工序评审E.报价构成的合理性77.根据国家税法规定的应计入建筑安装工程费用的税费有( )。(分数:2.00)A.固定资产投资方向调节税B.印花税C.城乡维护建设税D.营业税E.房产税78.初步评审投标文件的商务性评审工作中,评审的内容包括( )。(分数:2.00)A.投标文件是否密封并加盖公章B.劳务、材料、机械设备、质量控制措施C.投标报价校核D.审查全部报价数据计算的正确性E.分析报价构成的合理性79.当计算进口设备的消费税时,计算基础中应该包括( )。(分数:2.00)A.货
30、价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税80.根据我国现行建设工程施工合同(示范文本)中关于施工质量和检验的规定那个,以下说法中正确的是( )。(分数:2.00)A.经工程师检查检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题时,承包人赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延B.隐蔽工程质量符合有关标准要求,验收 24小时后,如工程师不在验收记录上签字,则视为工程师已经批准,承包人可继续施工C.对已经隐蔽的工程重新检验时,若检验合格,发包人应承担由此发生的费用,赔偿承包人损失并顺延工期D.对于联动无负荷试车,应由承包人组织,并在试车前 48小时书面通知发包人E.对于投料试车,应当在竣工验收后由发包人全部
31、负责81.施工图预算内容审查的重点是( )。(分数:2.00)A.审查有无设计漏项B.审查工程量计算是否正确C.审查预算单价的套用是否正确D.审查各项费用标准是否符合现行规定E.审查材料代用是否合理82.FIDIC 施工合同条件中,关于指定分包商的表述正确的是( )。(分数:2.00)A.指定分包商是业主(或工程师)指定的特殊分包商B.指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同C.指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同D.选择指定分包商的目的是为了便于工程师对现场协调管理E.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支83.工程索赔的处理原则有( )。(分数:2.00)A.必须以合同为依据B.必须
32、及时合理地处理索赔C.必须按国际惯例处理D.必须加强预测,杜绝索赔事件发生E.必须坚持统一性和差别性相结合84.设备、材料采购评标,如果采用全寿命费用评价方法,其正确的做法是( )。(分数:2.00)A.确定一个统一的设备评审寿命期B.在投标价上加上运行其内所发生的各项费用C.减去寿命期末设备的残值D.各项费用和残值都应折成净现值E.各项费用和残值都直接相加85.根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定,下列费用中属于直接工程费中人工费的是( )。(分数:2.00)A.六个月以内的病假人员工资B.挖掘机司机工资C.监理人员工资D.公司安全监督人员工资E.电焊工产、婚假期
33、的工资86.下列原因造成的工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延的有( )。(分数:2.00)A.不可抗力事件B.设计变更C.发包人未能按专用条款的约定提供开工条件D.工程量增加E.一周内非承包人原因停水、停电造成最长一次停工时间为 8小时87.设备、材料的采购方式有( )。(分数:2.00)A.公开招标B.邀请招标C.询价D.议标E.直接订购88.进口设备计算应纳增值税时,组成计税价格应由以下( )构成。(分数:2.00)A.银行财务费B.消费税C.交税完税价格D.关税E.增值税89.依据不同的标准,工程索赔可按( )进行分类。(分数:2.00)A.合同依据B.索赔目的C.索赔事件的性质D
34、.索赔的当事人E.索赔处理的方法90.关于联合体投标的说法正确的是( )。(分数:2.00)A.联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方必须指定牵头人,牵头人不得再以自己的名义单独投标C.联合体中的牵头人可以以自己的名义提交投标保证金D.联合体各方签订共同投标协议后,其成员也可以参加其他联合体在另一项目中的投标E.联合体中标后,由联合体各方分别与招标人签订合同91.建设工程施工合同(示范文本)规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定,下列表述正确的是( )。(分数:2.00)A.设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准B.承包人在施工过程中
35、更改施工组织设计,应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E.变更工程价款的报告应由承包人提出92.根据我国现行建设工程施工合同(示范文本)中通用条款的有关规定,下列工作应由承包人完成的是( )。(分数:2.00)A.平整施工场地B.办理施工许可证C.向发包人提供施工现场办公设施D.负责已完工程的成品保护E.针对施工场地交通、噪声等情况,办理有关的手续93.下列各项中可以构成设计变更的有( )。(分数:2.00)A.双方对工期要求的变化B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸D.增减合同
36、约定的工程量E.更改有关工程的施工时间和顺序94.进口设备计算应纳增值税时,组成计税价格应由以下( )构成。(分数:2.00)A.银行财务费B.消费税C.交税完税价格D.关税E.增值税95.关于解除合同不正确的说法是( )。(分数:2.00)A.施工合同当事人协商一致并报经有关部门同意后,施工合同可以解除B.专用条款约定的风、雨、雪造成工程停、缓建,致使合同无法履行,合同双方可以解除合同C.因工程款支付问题承包人停工达 28天,发包方仍不支付工程款,承包人有权解除合同D.承包人将其承包的全部工程转包给他人,发包人有权解除合同E.合同解除后,当事人双方约定的结算和清理条款同时失效96.建设工程施
37、工合同(示范文本)中,关于工程保险,正确的说法有( )。(分数:2.00)A.开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产办理保险B.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险C.运至施工场地内用于工程的待安装设备,当由承包方保管时由承包人办理保险,并支付保险费用D.在订立保险合同前,保险人与投保人均应履行告知义务E.保险人如发现不安全因素,应及时向投保人提出建议工程造价计价与控制-87 答案解析(总分:120.00,做题时间:90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数:72,分数:72.00)1.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为(
38、 )。(分数:1.00)A.仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效,由人民法院解决争议C.仲裁条款无效,由人民法院解决争议D.仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式解析:解析 合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止合同而发生了争议,仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。2.编制服务计划的基础工作是( )。(分数:1.00)A.服务项目策划 B.确定提供服务的程序C.编制服务项
39、目初步计划D.编制服务项目正式计划解析:解析 编制服务计划时需要进行的工作有服务项目策划、确定提供咨询的程序、确定提供咨询服务的方法、编制服务计划。其中编制服务计划包括服务项目的初步计划和服务项目的正式计划。项目策划是实施项目的首要步骤,也是编制计划的基础工作:项目策划的内容包括时间计划、人员组成、工作安排、经费预算、风险防范等内容。通过综合考虑各种因素,制定详细的项目策划书。3.在世界银行工程造价构成中,属于应急费的是( )。(分数:1.00)A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金 C.业主的行政性费用D.其他当地费用解析:解析 1978 年,世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成
40、本(相当于我国的工程造价)作了统一规定,应急费包括:未明确项目的准备金,用于在估算时不可能明确的潜在项目,包括那些在做成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目,并且这些项目是必须完成的,或它们的费用是必定要发生的;不可预见准备金,用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况。4.采用综合单价法编制标底不应包括( )。(分数:1.00)A.计算工程量B.形成工程量清单C.单独计算不可预见费 D.估算分项工程综合单价解析:解析 综合单价法和单位估价法、实物量法的显著区别主要在于:间接费、利润等是一个用综合管理费分摊
41、到分项工程单价中,从而组成分项工程综合单价,某分项工程综合单价乘以工程量即为该分项工程合价,所有分项工程合价汇总后即为该工程的总价。因而 C错误。5.某进口设备,以岸价格(CIF)为 5600万元,关税税率为 21%,增值税税率为 17%,无消费税,则该进口设备应缴纳的增值税为( )万元。(分数:1.00)A.2128.00B.1151.92 C.952.00D.751.08解析:解析 关税是由海关进出国境或关境的货物和物品征收的一种税,计算公式为: 关税=到岸价格(CIP)进口关税税率 其中,到岸价格(CIF)包括离岸价格(FOB)、国际运费、运输保险费,它作为关税完税价格。 增值税是对从事
42、进口贸易的单位和个人,在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税条例规定,进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即: 进口产品增值税额=组成计税价格增值税税率 组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税 故该设备应缴纳的税值税为(5600+560021%)17%=1151.92(万元)。6.在众多的工程造价指数中,属于单项价格指数的是( )。(分数:1.00)A.建设项目造价指数B.建筑安装工程造价指数C.材料费价格指数 D.设备、工器具价格指数解析:解析 本题考查工程造价指数的内容。人工费、材料费、施工机械使用费等价格指数以及措施费、间接费及工程建设其他费等费串指数都属于单
43、项价格指数。7.作为工程造价资料的应用,其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是( )。(分数:1.00)A.用作编制各类定额的基础资料B.用作确定投标报价的参考资料C.用作技术经济分析的基础资料 D.用作研究同类工程造价变化规律的基础资料解析:解析 本题考查工程造价资料的运用。通过不断搜集和积累用作技术经济分忻的基础资料,到结算和决算时能简单容易地得出结果。由于造价信息的及时反馈,使得建设单位和施工单位都可以尽早地发现问题并及时解决问题。这是对造价控制由静态转入动态的关键。8.按工程量清单计价方式,下列构成投标报价的各项费用中,应该在单位工程费汇总表中列项的是( )。(分数:1.00)A
44、.直接工程费B.管理费C.利润D.税金 解析:解析 本题考查的是工程量清单中单位工程费汇总表的内容。单位工程费汇总表根据分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表的合计金额以及根据有关规定计算出的规费和税金合计填写,即单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。9.我国建设项目招标投标在完成招标活动的准备工作、投标公告和投标邀请书的编制与发布之后,还要做编制和发售招标文件;资格审查;召开投标预备会;勘察现场;建设项目投标;开标、评标和定标等工作。他们依次的顺序是( )(分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 本题容易误选 A。按照招标程序的要求
45、应该先举行现场的勘察,然后召开招标预备会。现场勘查发现的问题也会在招标预备会中得到解答。10.下列选项中,不属于工程建设项目施工单位的施工质量控制内容的是( )。(分数:1.00)A.工程项目承接B.控制设计变更质量 C.资源采购D.质量回访及保修解析:解析 施工单位的施工质量控制内容有: (1) 工程项目承接,要全面了解工程情况和质量特点,掌握承包合同中工程质量控制的要求; (2) 施工准备,进行图纸会审、施工组织设计、施工机械设备的策划等; (3) 资源采购,进行各类作业队伍、材料和设备等的评价选择; (4) 施工生产活动; (5) 试验与检验; (6) 工程功能检测; (7) 竣工验收;
46、 (8) 质量回访及保修; (9) 其他。 题目中控制设计变更质量属于工程建设项目设计质量的控制方法。11.已知进口设备货价为 500万美元,美元与人民币的汇率为 1:8.3,国际运费率为 10%,运输保险费率为5%,银行财务费率为 2%,则该进口设备的银行财务费为( )万元。(分数:1.00)A.10B.83 C.96D.12解析:解析 设备货价=5008.3=4150(万元),银行财务费=离岸价格(FOB)人民币外汇汇率银行财务费率=41502%=83(万元)。12.某投资方案的净现金流量如下表所示(i c=12%),其动态投资回收期为( )年。 (分数:1.00)A.3.12 B.2.5
47、0C.3.50D.2.60解析:解析 第一年的净现金流量现值=(50-10)(1+12%) -1=35.71(万元)第二年的净现金流量现值=(50-10)(1+12%) -2=31.89(万元)第三年的净现金流量现值=(50-10)(1+12%) -3=28.47(万元)第四年的净现金流量现值=(60-10)(1+12%) -4=31.78(万元)所以13.某建设项目,基建拨款为 2800万元,项目资金为 800万元,项目资本公积金 100万元,基建投资借款1000万元,企业债券 400万元,待冲基建支出 300万元,应收生产单位投资借款 1500万元,基本建设支出 1200万元,则基建结余资
48、金为( )万元。(分数:1.00)A.1300B.2700 C.3000D.5100解析:解析 本题主要考察竣工决算中项目竣工财务决算表的情况。计算公式为:基建结余资金=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。 计算过程为:2800+800+100+1000+400+300-1500-1200=2700(万元)14.承包人向发包人提出支付工程进度款申请后,( )日内发包人应按不低于工程价款的( ),不高于工程价款的( )向承包人支付工程进度款。(分数:1.00)A.14,60%,90% B.15,50%,90%C.14,
49、60%,80%D.15,60%,80%解析:解析 承包人向发包人提出支付工程进度款申请后,14 天内发包人应按不低于工程价款的 60%,不高于工程价款的 90%向承包人支付工程进度款。15.在编制预定额时,对于那些常用的、主要的、价值量大的项目,分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目可以划分较粗,这符合预算定额编制的 ( )。(分数:1.00)A.平均先进性原则B.时效性原则C.保密原则D.简明适用原则 解析:解析 本题考查预算定额的编制原则。预算编制的原则是:按社会,平均水平确定预算定额的原则;简明适用的原则;坚持统一性和差别性相结合原则。16.概算定额与预算定额的主要不同之处在于( )。(分数:1.00)A.贯彻的水平原则不同B.表达的主要内容不同C.表达的方式不同D.项目划分和综合扩大程度不同 解析:解析 本题考查概算定额与预算定