1、工程造价计价-32 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：32，分数：64.00)1.关于招标控制价的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.招标控制价应在招标公告中公布B.在公布招标控制价时，只需公布招标控制价的总价C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算编制部门审核D.投标报价超过公布的招标控制价时，该投标作废标处理2.建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止_（分数：2.00）A.串标B.投标无效C.重新招标D.废标3.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时
2、间为_（分数：2.00）A.开始发放招标文件之日B.提交投标文件之日C.截止提交投标文件之日D.停止发放招标文件之日4.关于投标报价的编制原则，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.投标价应由投标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人员编制B.投标人的投标报价不得低于成本C.以企业定额、施工定额等作为投标报价计算的基本条件D.根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度5.关于总价措施项目清单与计价表的编制，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定B.招标人不得要求投标人对措施项目费用进行
3、优惠C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.措施项目费可由投标人自主确定6.评标过程中，对于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，一般采用的评标方法是_（分数：2.00）A.全寿命费用评标价法B.综合评估法C.经评审的最低投标价法D.百分评定法7.发包人应在工程接收证书颁发后_天内把履约保证金退还给承包人。（分数：2.00）A.7B.14C.28D.308.国际竞争性招标时，招标文件的各项条款应符合相关规定。招标文件只有在世界银行给出_的表示后，才可以公开发售。（分数：2.00）A.批准B.已审核C.可发售D.无意见9.国际工程招标中规定投标准备
4、时间不得少于_天。（分数：2.00）A.20B.30C.45D.6010.关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.两个信封也可能在一次会议上先后开启11.国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是_（分数：2.00）A.双方间的权利义务B.工程的数量增减C.承担额外任务D.投标价格12.下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是_（分数：2.00）A.基本工资B.住房公积金C.税金和保险费
5、D.工人上下班交通费13.国际工程中，在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑_年折旧期。（分数：2.00）A.2B.3C.4D.514.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是_（分数：2.00）A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.合同变更索赔15.工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是_（分数：2.00）A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润16.合同价款纠纷处理的方法中，民事诉讼解决民事纠纷活动的方式不包括_（分数：2.00
6、）A.审理B.执行C.鉴定D.判决17.关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以对无过错方有利的合同作为结算工程价款的根据18.承揽国际工程时，投标过程中的标价包括_（分数：2.00）A.直接费用、间接费用、利
7、润和风险费用B.直接费用、间接费用、利润和建设期上升成本C.直接费用、间接费用、应急费和建设期上升成本D.直接费用、间接费用、利润和税金19.建设项目竣工验收中，单项工程验收的组织者是_（分数：2.00）A.业主B.施工单位C.监理单位D.项目主管部门20.下列建设项目中，应及时组织验收并办理固定资产移交手续的是_（分数：2.00）A.工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的建设项目B.非工业投资项目符合安全要求，能够正常使用的建设项目C.虽有少数主要安装设备短期内不能解决，但部分独立工程已可投产或使用的建设项目D.大型工程中已完工的独立单项工程建设项目21
8、.建设项目的竣工决算包括建设项目从_的全部实际费用。（分数：2.00）A.筹集开始到项目竣工投产全过程B.设计开始到项目竣工投产全过程C.施工开始到项目竣工投产全过程D.筹集开始到项目竣工验收全过程22.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是_（分数：2.00）A.待冲基建支出B.待核销基建支出C.上级拨入投资借款D.企业债券资金23.缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是_（分数：2.00）A.发包人负责维修，承包人不承担费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证会中扣除维修费用2
9、4.关于建设工程质量保证金的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程质量保证金是从应付的工程款中预留，用以保证承包人在建设期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额 10%左右的比例预留保证金C.发包人应当在合同约定内容核实无异议后 3 日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息D.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责25.关于建筑安装工程造价指数的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，
10、用平均指数的形式表示B.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用综合指数的形式表示C.建筑安装工程造价指数是一种综合指数，用综合指数的形式表示D.建筑安装工程造价指数是一种综合指数，用平均指数的形式表示26.在我国，判断项目是否需要进行下一阶段工作和审批项目建议书的依据是_（分数：2.00）A.项目决策阶段项目投资概算B.项目决策阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算27.工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确定项目特征；确定计量单位；计算工程量；确定工程内容。正确的编制程序是_（分数：2.00）A.B.C.D.28.某建设工程所签订的合同价
11、款为 250 万元，且发承包双方在合同中约定了误期赔偿最高限额为 5%合同价款。则该误期补偿应计入_（分数：2.00）A.工程索赔文件B.期间费用文件C.期中支付文件D.竣工结算文件29.发包人应在签发最终结算支付证书后的_天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。（分数：2.00）A.3B.7C.14D.2830.某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的基价为_元。 货源地 数量(kg) 原价(元/t) 运杂费(元/t) 运输损耗率(%) 采购及保管费率(%) 甲地 600 290 25 2.0 3.0 乙地 400 300 20 2.0 3.0 （分数：2
12、.00）A.331.70B.332.85C.333.04D.333.5731.已知某工的期中结算价款总额为 200 万元，按照建设工程价款结算暂行办法的规定，发包人应至少支付承包人_万元的进度款。（分数：2.00）A.100B.120C.160D.18032.关于分包工程责任承担方式，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.仅承包人就分包工程向发包人承担责任B.仅分包人就分包工程向发包人承担责任C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任D.承包人应与分包人就分包工程按约定比例向发包人承担责任二、多项选择题(总题数：14，分数：36.00)33.为达到工程造价信息动态管理的目的，在工程
13、造价信息管理中应遵循的基本原则有_（分数：2.00）A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则34.在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括_（分数：2.00）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件35.关于建设地点(厂址)的选择，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.尽量把厂址放在荒地，不占或少占耕地B.厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面C.厂区地形力求平坦而略有坡度，坡度一般 5%15%为宜D.应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口
14、36.采用朗格系数法估算费用精度不高的主要原因有_（分数：2.00）A.装置规模大小发生变化B.不同地区自然地理条件的差异C.不同地区经济地理条件的差异D.不同地区使用货币的差异E.主要设备材质发生变化时，设备费用和安装费用变化较大37.投标过程中，流动资金估算应注意的问题有_（分数：2.00）A.流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金(含利息)B.在采用分项详细估算法时，需分别确定现金、应收账款、预付账款、存货、应付账款和预收账款的最低周转天数C.用扩大指标估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数D.流动资金属于长期性流动资产，流动资金的筹措可通过长期
15、负债和资本金方式解决E.不同生产负荷下的流动资金可直接按照 100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得38.采用预算单价法编制施工图预算时，编制前准备工作阶段应完成的工作内容有_（分数：2.00）A.熟悉预算定额以及单位估价表B.熟悉施工图等基础资料C.了解施工组织设计和施工现场情况D.划分工程项目和计算工程量E.收集编制施工图预算的编制依据39.下列情形中，视为投标人相互串通投标的情形有_（分数：3.00）A.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个
16、人的账户转出E.不同投标人的投标文件相互混装40.下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有_（分数：3.00）A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准41.根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该报告的内容包括_（分数：3.00）A.招标范围B.招标控制价C.中标结果D.招标方式和发布招标公告的媒介E.所有投标人的投标文件42.工期索赔的计算方法有_（分数：3.00）A.直接法B.间接法C.比例计
17、算法D.定额计算法E.网络图分析法43.建设项目竣工验收委员会或验收组的职责有_（分数：3.00）A.审核竣工结算编制的准确性及完整性，核定移交工程清单B.审阅工程档案资料，实地考察建筑工程和设备安装工程情况C.签署验收意见，对遗留问题应提出具体解决意见并限期落实完成D.负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告E.对工程设计、施工和设备质量、环境保护、安全卫生、消防等方面客观地作出全面的评价44.下列资金项目中，属于建设项目竣工财务决算表中项目资本金来源的有_（分数：3.00）A.国家资本B.个人资本C.集体资本D.企业资本E.外商资本45.关于新增无形资产价值的确定，下列说法中正
18、确的有_（分数：3.00）A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按其自创程中发生的费用作价计入无形资产账户D.自创的商标权一般不作为无形资产入账E.划拨的土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户46.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程建设项目中，必须通过招标方式确定的有_（分数：3.00）A.某市政工程材料采购单项合同估算价为 95 万元，项目总投资额为 2600 万元B.某医院设计服务采购合同估算价为 40 万元，项目总投资额为 3200 万元C.某通信工程设备采购合同估算价为 700 万元，项目总投资为 5600
19、万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为 30 万元，项目总投资额为 4000 万元E.某城市道路材料采购合同估算价为 500 万元，项目总投资额为 2200 万元工程造价计价-32 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：32，分数：64.00)1.关于招标控制价的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.招标控制价应在招标公告中公布B.在公布招标控制价时，只需公布招标控制价的总价C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算编制部门审核D.投标报价超过公布的招标控制价时，该投标作废标处理 解析：解析 招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招
20、标控制价不得进行上浮或下调。故选项 A错误。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。故选项 B 错误。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。故选项 C 错误。2.建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止_（分数：2.00）A.串标B.投标无效C.重新招标D.废标 解析：解析 投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析。其中，投标人须知，它反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来
21、源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于防止废标。3.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的起算时间为_（分数：2.00）A.开始发放招标文件之日B.提交投标文件之日C.截止提交投标文件之日 D.停止发放招标文件之日解析：解析 投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作。4.关于投标报价的编制原则，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.投标价应由投标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人员编制B.投标人的投标报价不得低于成本C.以企业定额、施工定额等作
22、为投标报价计算的基本条件 D.根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度解析：解析 投标报价编制原则中，以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据；充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料，编制基础标价。5.关于总价措施项目清单与计价表的编制，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定B.招标人不得要求投标人对措施项目费用进行优惠C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用 D.措施项目费可由投
23、标人自主确定解析：解析 投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。6.评标过程中，对于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，一般采用的评标方法是_（分数：2.00）A.全寿命费用评标价法B.综合评估法C.经评审的最低投标价法 D.百分评定法解析：解析 经初步评审
24、合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分做进一步评审、比较。详细评审的方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法两种。其中，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。7.发包人应在工程接收证书颁发后_天内把履约保证金退还给承包人。（分数：2.00）A.7B.14C.28 D.30解析：解析 在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保。履约担保有现金、支票、履约担保书、银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目
25、的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约保证金退还给承包人。8.国际竞争性招标时，招标文件的各项条款应符合相关规定。招标文件只有在世界银行给出_的表示后，才可以公开发售。（分数：2.00）A.批准B.已审核C.可发售D.无意见 解析：解析 国际竞争性招标时，招标文件的各项条款应符合采购指南的规定。世界银行虽然并不“批准”招标文件，但需其表示“无意见”后招标文件才可以公开发售。在准备招标文件或世界银行审查过程中，也可能有忽略或产生错误。但招标文件一经制定，世界银行也已表
26、示“无意见”，并已公开发售后，则除非有十分严重的不妥之处或错误，即使其中有些规定不符合采购指南，评标时也必须以招标文件为准。9.国际工程招标中规定投标准备时间不得少于_天。（分数：2.00）A.20B.30C.45 D.60解析：解析 国际工程招标中，从发出广告到投标人作出反应之间应有充分时间，以便投标人进行准备。一般从刊登招标广告或发售招标文件(两个时间中以较晚的时间为准)算起，给予投标商准备投标的时间不得少于 45 天。10.关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是_（分数：2.00）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启
27、技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启 D.两个信封也可能在一次会议上先后开启解析：解析 国际工程招标中，两个信封制度，即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封，而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封；然后将各投标人的标书交评标委员会评比，视其是否在技术方面符合要求。这一步骤所需时间短至几小时，长至几个星期。如标书在技术上不符合要求，即通知该标书的投标人。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启。11.国际工程招标投标过程中，在合同谈判
28、阶段可以确定的内容是_（分数：2.00）A.双方间的权利义务B.工程的数量增减 C.承担额外任务D.投标价格解析：解析 在国际工程招标投标过程中，有些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的，如：(1)原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减。(2)投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些重大的差别，交货或完工时间提前或推迟，工程预付款的多少及支付条件，损失赔偿的具体规定，价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进一步明确。12.下列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是
29、_（分数：2.00）A.基本工资B.住房公积金 C.税金和保险费D.工人上下班交通费解析：解析 国外雇用工人人工工日单价主要包括：(1)基本工资，按当地政府或市场价格计算；(2)带薪法定假日、带薪休假日工资，若月工资未包括此项，应另行计算；(3)夜间施工或加班的增加工资；(4)税金和保险费，按当地规定计算；(5)雇工招募和解雇应支付的费用，按当地规定计算；(6)工人上下班交通费，按当地规定和雇用合同规定计算。13.国际工程中，在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑_年折旧期。（分数：2.00）A.2B.3C.4D.5 解析：解析 国际工程投标报价计算过程中，
30、在计算施工机械台班单价时，其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑 5 年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。14.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是_（分数：2.00）A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.合同变更索赔 解析：解析 根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：(1)工程延误索赔；(2)加速施工索赔；(3)工程变更索赔；(4)合同终止的索赔；(5)不可预见的不利条件索赔；(6)不可抗力事件的索赔；(7)其他索赔。15.工程施工过程中，由于发
31、包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是_（分数：2.00）A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润 解析：解析 标准施工招标文件的通用合同条款中，按照引起索赔事件的原因不同，对一方当事人提出的索赔可能给予合理补偿工期、费用和(或)利润的情况，分别作出了相应规定。其中，发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点的，承包人可获得的补偿是延长工期、增加费用及合理利润。16.合同价款纠纷处理的方法中，民事诉讼解决民事纠纷活动的方式不包括_（分数：2.00）A.审理B.执行C.鉴定 D.判决解析：解析 民事诉讼
32、是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、判决、执行等方式解决民事纠纷的活动。17.关于合同价款纠纷的处理原则，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人仍能推迟支付工程价款B.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持C.承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以对无过错方有利的合同作为结算工程价款的根据解析：解析 建设工程施工合同解
33、除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。故选项 A 错误。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故选项B 错误。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。故选项 D 错误。18.承揽国际工程时，投标过程中的标价包括_（分数：2.00）A.直接费用、间接费用、利润和风险费用 B.直接费用、间接费用、利润和建设期上升成本C.直接费用、间接费用、应急费和建设期上升成本D.直接费用、间接费用、利润和税金解析：解析 承揽国际工程时，投标过程中的标价由直接费用、间接
34、费用、利润和风险费组成。标价计算阶段的工作有基础单价的计算、直接费与间接费的计算、分项工程单价计算、标价汇总、标价分析与调整及报价策略等。19.建设项目竣工验收中，单项工程验收的组织者是_（分数：2.00）A.业主 B.施工单位C.监理单位D.项目主管部门解析：解析 单项工程验收由业主组织，会同施工单位、监理单位、设计单位及使用单位等有关部门共同进行。其验收条件是：(1)建设项目中的某个合同工程已全部完成；(2)合同内约定有分部分项移交的工程已达到竣工标准，可移交给业主投入试运行。20.下列建设项目中，应及时组织验收并办理固定资产移交手续的是_（分数：2.00）A.工业投资项目经负荷试车考核，
35、试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的建设项目 B.非工业投资项目符合安全要求，能够正常使用的建设项目C.虽有少数主要安装设备短期内不能解决，但部分独立工程已可投产或使用的建设项目D.大型工程中已完工的独立单项工程建设项目解析：解析 国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目(所有列入固定资产投资计划的建设项目或单项工程)，已按国家批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准，即：工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的；非工业投资项目符合设计要求，能够正常使用的，不论是属于哪种建设性质，都应及时组织验收，办理固定资产移
36、交手续。21.建设项目的竣工决算包括建设项目从_的全部实际费用。（分数：2.00）A.筹集开始到项目竣工投产全过程 B.设计开始到项目竣工投产全过程C.施工开始到项目竣工投产全过程D.筹集开始到项目竣工验收全过程解析：解析 建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用，即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费等费用。22.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是_（分数：2.00）A.待冲基建支出B.待核销基建支出 C.上级拨入投资借款D.企业债券资金解析：解析 在建设项目竣工财务决算表中，资金占用包括基本建设支出(交付使用资产、在建工程、待核销基
37、建支出、非经营性项目转出投资)、应收生产单位投资借款、拨付所属投资借款、器材、货币资金、预付及应收款、有价证券及固定资产。选项 A、C、D 属于建设项目竣工财务决算表中的资金占用。23.缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是_（分数：2.00）A.发包人负责维修，承包人不承担费用 B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证会中扣除维修费用解析：解析 缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的
38、维修费用。24.关于建设工程质量保证金的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建设工程质量保证金是从应付的工程款中预留，用以保证承包人在建设期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额 10%左右的比例预留保证金C.发包人应当在合同约定内容核实无异议后 3 日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息D.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责 解析：解析 建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保
39、证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。故选项 A 错误。全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额 5%左右的比例预留保证金。故选项 B 错误。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14 日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后 14 日将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。故选项 C 错误。25.关于建筑安装工程造价指数的描述，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用平均指数的形式表示B.建筑安装工程造价指数是一种个体指数，用综合指
40、数的形式表示C.建筑安装工程造价指数是一种综合指数，用综合指数的形式表示D.建筑安装工程造价指数是一种综合指数，用平均指数的形式表示 解析：解析 建筑安装工程造价指数是一种综合指数，其中包括了人工费指数、材料费指数、施工机械使用费指数以及措施费、间接费等各项个体指数的综合影响。由于建筑安装工程造价指数相对比较复杂，涉及的方面较广，利用综合指数来进行计算分析难度较大。因此，可以通过对各项个体指数的加权平均，用平均数指数的形式来表示。26.在我国，判断项目是否需要进行下一阶段工作和审批项目建议书的依据是_（分数：2.00）A.项目决策阶段项目投资概算B.项目决策阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项
41、目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算 解析：解析 项目建议书阶段，是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在30%以内。27.工程量清单编制程序包括：确定项目名称；确定项目编码；确定项目特征；确定计量单位；计算工程量；确定工程内容。正确的编制程序是_（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 工程量清单编制程序如下图。 28.某建设工程所签订的合同价款为 250 万元，且发承包双方在合同中约定了误
42、期赔偿最高限额为 5%合同价款。则该误期补偿应计入_（分数：2.00）A.工程索赔文件B.期间费用文件C.期中支付文件D.竣工结算文件 解析：解析 发承包双方可在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔偿额度。一般来说，双方还应当在合同中约定误期赔偿费的最高限额。误期赔偿费列入竣工结算文件中，并应在结算款中扣除。29.发包人应在签发最终结算支付证书后的_天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。（分数：2.00）A.3B.7C.14 D.28解析：解析 发包人应在签发最终结清支付证书后的 14 天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。最终结清付款后，承包人在
43、合同内享有的索赔权利也自行终止。30.某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的基价为_元。 货源地 数量(kg) 原价(元/t) 运杂费(元/t) 运输损耗率(%) 采购及保管费率(%) 甲地 600 290 25 2.0 3.0 乙地 400 300 20 2.0 3.0 （分数：2.00）A.331.70B.332.85C.333.04 D.333.57解析：解析 材料基价是由材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费和采购及保管费合计而成的。加权平均原价=(0.6290+0.4300)/(0.6+0.4)=294(元/t)；加权平均运杂费=(0.625+0.420)/
44、(0.6+0.4)=23(元/t)；则该水泥的基价=(供应价格+运杂货)1+运输损耗率(%)1+采购及保管费率(%)=(294+23)(1+2%)(1+3%)=333.04(元/t)。31.已知某工的期中结算价款总额为 200 万元，按照建设工程价款结算暂行办法的规定，发包人应至少支付承包人_万元的进度款。（分数：2.00）A.100B.120 C.160D.180解析：解析 承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于 60%，不高于 90%。则此
45、工程发包人应至少支付承包人进度款：20060%=120(万元)。32.关于分包工程责任承担方式，下列说法中正确的是_（分数：2.00）A.仅承包人就分包工程向发包人承担责任B.仅分包人就分包工程向发包人承担责任C.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任 D.承包人应与分包人就分包工程按约定比例向发包人承担责任解析：解析 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人，除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模
46、相适应。按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。二、多项选择题(总题数：14，分数：36.00)33.为达到工程造价信息动态管理的目的，在工程造价信息管理中应遵循的基本原则有_（分数：2.00）A.标准化原则 B.准确性原则C.有效性原则 D.定量化原则 E.高效处理原则 解析：解析 为了达到工程造价信息动态管理的目的，在工程造价信息管理中应遵循的基本原则有标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则、高效处理原则。34.在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括_（分数：2.00）A.燃料动力供应情况B.市场需求
47、状况 C.劳动力市场的制约作用 D.产业政策E.运输及通讯条件解析：解析 市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素：(1)市场需求状况是确定项目生产规模的前提；(2)原材料市场、资金市场、劳动力市场等对建设规模的选择起着不同程度的制约作用；(3)市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素；(4)市场风险分析是确定建设规模的重要依据。35.关于建设地点(厂址)的选择，下列说法中正确的有_（分数：2.00）A.尽量把厂址放在荒地，不占或少占耕地 B.厂址的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面 C.厂区地形力求平坦而略有坡度，坡度一般 5%15%为宜D.应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资 E.将排放大量有害气体和烟尘的项目建在城市上风口解析：解析 选择建设地点(厂址)的要求包括：(1)节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。项目的建设尽量将厂址选择在荒地、劣地、山地和空地，不占或少占耕地，力求节约用地。(2)减少拆迁移民数量。(3)应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段，土壤耐压力应满足拟建厂的要求。建设地点(厂址)的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面。(4)要有利于厂区合理布置和安全运行。厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厂
