1、二级建造师建设工程法规及相关知识真题 2014 年及答案解析(总分：100.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题（共 60 题，每题的备选项中只有(总题数：60，分数：60.00)1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙
2、授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务3.根据物权法，土地承包经营权属于（ ）。（分数：1.00）A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效5.工程建设中使用的计算机软件是（ ）保护的客体，受知识产权保护。（分数：1.00）A.专利权B.商标权C.著作权D.
3、发明权6.根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（ ）。（分数：1.00）A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施7.根据物权法，下列财产不可以抵押的是（ ）。（分数：1.00）A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地8.施工单位的项目经理未履行安全生管理职责，被施以刑罚，依法五年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。 （分数：1.00）A.犯罪行为发生之日B.案件已送审查之日C.刑罚执行完毕之日D.刑事判决生效之日9.某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分内
4、容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）个月。（分数：1.00）A.24B.18C.12D.610.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包11.根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。 （分数：1.00）A.勘察单位B.设计单位C.建设单位和监理单位D.建设单位和施工企业12.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法
5、，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月B.不良行为记录公布期限一般为 6 个月至 3 年C.招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月13.承揽工程部符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。（分数：1.00）A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任14.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（ ）提出。（分数：1.00）A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前15.某材料供应商由于自身原因
6、，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。（分数：1.00）A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金16.以市场为主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ ）。（分数：1.00）A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的综合信用评价C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。（分数：1.00）A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像
7、设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。（分数：1.00）A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告19.根据合同法，应当采用书面形式的合同是（ ）。（分数：1.00）A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同20.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）
8、A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位D.应当由建设主管部门指定监理单位21.根据民用建筑节能条例，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5 年内不得注册。（分数：1.00）A.3 个月以上 6 个月以下B.3 个月以上 1 年以下C.6 个月以上 2 年以下D.1 年以上 3 年以下22.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。（分数：1.00）A.超越本单位资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的2
9、3.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但不构成犯罪的，可处以（ ）罚款。（分数：1.00）A.1 千元以上 1 万元以下B.5 千元以上 5 万元以下C.1 万元以上 10 万元以下D.5 万元以上 50 万元以下24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失25.某生产经
10、营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（ ）。（分数：1.00）A.撤职B.降职C.刑罚D.行政拘留26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。（分数：1.00）A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.方拒绝签收的仲裁调解书27.工程项目质量安全第一责任人是（ ）。（分数：1.00）A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理28.根据建筑法，开工报告制度是指（ ）。（分数：1.00）A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工
11、企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认29.建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的是（ ）。（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力31.某矿山企业的如下工作安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是（ ）。（分数：1.00）A.安排怀孕 4 个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年
12、工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业32.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润33.下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（ ）。（分数：1.00）A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更34.根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。（分数：1.00）A.60%B.75%C.80%D.90%35.注册建造师采取弄虚作
13、假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（ ）。（分数：1.00）A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以 1 万元罚款36.诉讼时效期间应当从（ ）起计算。（分数：1.00）A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日37.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。（分数：1.00）A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目38.各级人民检察院
14、对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（ ）。（分数：1.00）A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议39.下列行为中不符合承揽合同特征的是（ ）。（分数：1.00）A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成40.施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（ ）强制执行。（分数：1.00）A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部
15、门D.公安部门41.根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。（分数：1.00）A.勘察单位B.设计单位C.建设单位和监理单位D.建设单位和施工企业42.根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是（ ）。（分数：1.00）A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的43.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（ ）。（分数：1.00）A.吊销资质证书B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级
16、D.处以罚款44.检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（ ）。（分数：1.00）A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建设行政主管部门45.关于建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是合同的成立与生效的前提C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本46.关于施工合同特征的说法，错误的是（ ）。（分数：1.00）A.施工合同是双务合同B.施工合同是要式合同C.施工合同客体是工程D.施工合同是有偿合同47.根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释，当事人申
17、请执行仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。（分数：1.00）A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行人所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行人所在地高级人民法院48.某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以 3 万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（ ）申请行政复议。（分数：1.00）A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府49.根据劳动合同法用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。（分数：1.00）A.1.5
18、B.2C.3D.450.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。（分数：1.00）A.签约时的签约地B.履约时的签约地C.履约时的项目所在地D.签约时的项目所在地51.某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.甲、乙应承担连带赔偿责任B.甲与乙属于联合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任52.职工认为是工
19、伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。（分数：1.00）A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位53.某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（ ）。（分数：1.00）A.联合投标B.合法投标C.串通投标D.独立投标54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（ ）。（分数：1.00）A.质量检测站B.项目咨询单位C.监理单位D.建设行政主管部门55.关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收
20、益权56.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（ ）。（分数：1.00）A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其 1 年至 2 年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金58.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法 5 年内不得担
21、任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为（ ）。（分数：1.00）A.犯罪行为发生之日B.案件移送审查之日C.刑罚执行完毕之日D.刑事判决生效之日59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。（分数：1.00）A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门60.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有送技术标准规定的应取样数量的（ ）。（分数：1.00）A.30%B.50%C.75%D.80%二、多项选择题（共 20 题(总题数：20，分数：40.00)61
22、.根据建设工程质量管理条例，法定质量保修范围有（ ）。（分数：2.00）A.土石方工程B.地基基础工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程62.根据国家发展和改革委员会等 9 部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应当包括（ ）。（分数：2.00）A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（ ）。（分数：2.00）A.严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位
23、另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的64.生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）。（分数：2.00）A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（ ）。（分数：2.00）A.定金B.罚金C.违约金D.罚款E.消除危险66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（ ）。（分数：2.00）A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失
24、D.采取补救措施E.支付违约金67.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（ ）。（分数：2.00）A.防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.生态环境保护项目68.关于合同成立时间的说法，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.合同书自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立69.下列建设工程合同
25、中，属于无效合同的有（ ）。（分数：2.00）A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D.分包单位胁迫施工企业订立的合同E.建设单位为逃税而订立的施工合同70.根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批、核准部门审批、核准。（分数：2.00）A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构71.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠
26、正的，应（ ）。（分数：2.00）A.认定招标、投标、中标无效B.依法重新招标C.依法重新评标D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作E.依法禁止就该项目再次招标72.工程监理单位的主要安全责任有（ ）。（分数：2.00）A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故73.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。（分数：2.00）A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.提供虚假的信用状况D.提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装74.根据劳动合同法
27、，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（ ）。（分数：2.00）A.约定专业技术培训服务违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押职业资格证E.要求提供担保75.根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（ ）。（分数：2.00）A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人D.原告与被告E.共同诉讼人76.根据招标投标法和招标投标法实施条例，关于招标项目的说法，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C.履约保证金不得超过中标合同金额的 10%D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一
28、的中标候选人为中标人E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判77.下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（ ）。（分数：2.00）A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标78.施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。（分数：2.00）A.建议权B.检举权C.收益权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权79.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（ ）。（分数：2.00）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C.建设单位为洗钱而订立
29、的施工合同D.显失公平的合同E.一方乘人之危与他人订立的合同80.根据建设工程质量管理条例，竣工验收应当具备的条件有（ ）。（分数：2.00）A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书二级建造师建设工程法规及相关知识真题 2014 年答案解析(总分：100.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题（共 60 题，每题的备选项中只有(总题数：60，分数：60.00)1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授
30、权在建设工程施工项目上的管理者 C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构解析：解析：项目经理部具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务 解析：解析：题中的代理属于表见代理，此代理行为有效，
31、所以甲应承担付款义务。3.根据物权法，土地承包经营权属于（ ）。（分数：1.00）A.所有权B.用益物权 C.担保物权D.准物权解析：解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.经依法登记，发生设立效力 B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效解析：解析：不动产权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律登记规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效益。经依法登记，发生效益;未经登记，不发生效益，但法律另有规定的除外。依法属于国际所有的
32、自然资源，所有权可以不登记。5.工程建设中使用的计算机软件是（ ）保护的客体，受知识产权保护。（分数：1.00）A.专利权B.商标权C.著作权 D.发明权解析：解析：未经著作权人许可，复制发行其文字作品，音乐、电影、电视、录像作品，计算机软件及其他作品的，属于侵犯著作权罪。因此计算机软甲属于著作权的保护客体。6.根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（ ）。（分数：1.00）A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施 解析：解析：担保方有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益微目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施不得进行抵押。7.根据物权法，下列
33、财产不可以抵押的是（ ）。（分数：1.00）A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地 解析：解析：耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的徒弟使用权不得抵押。8.施工单位的项目经理未履行安全生管理职责，被施以刑罚，依法五年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。 （分数：1.00）A.犯罪行为发生之日B.案件已送审查之日C.刑罚执行完毕之日 D.刑事判决生效之日解析：【解析】建设工程安全生产管理条例施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；
34、自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。 9.某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）个月。（分数：1.00）A.24B.18C.12D.6 解析：【解析】新修订的民事诉讼法规定了第三人撤销之诉，即：第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起 6 个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。10.关于建
35、筑工程施工分包行为的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 解析：【解析】转包：是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分包转给其他单位承包的行为。 视为转包（不作为的）：分包工程发包人将工程发包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。11.根据建筑工程施工许可管理办法，对于未
36、取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。 （分数：1.00）A.勘察单位B.设计单位C.建设单位和监理单位D.建设单位和施工企业 解析：【解析】建筑工程施工许可管理办法规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。12.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月 B.不良行为记录公布期限一般为 6 个月至 3 年C.招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D.依
37、法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月解析：【解析】建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年；良好行为记录信息公布期限一般为 3 年。13.承揽工程部符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。（分数：1.00）A.按份责任B.连带责任 C.补充责任D.公平责任解析：【解析】出借或借用其他企业资质的承揽工程，因质量问题出现损失的，施工企业（出借方）和使用本企业名义的施工单位（借用方）承担连带责任。14.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议
38、的，应当在（ ）提出。（分数：1.00）A.中标候选人公示期间 B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前解析：【解析】招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 15.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。（分数：1.00）A.行政处分B.违约责任 C.行政处罚D.交纳罚金解析：16.以市场为主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ ）。（分数：1.00）A.政府对市场主体的守法诚信评价B.社会中介信用机构的
39、综合信用评价 C.市场主体的自我综合信用评价D.行业协会协助政府部门的综合信用评价解析：17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。（分数：1.00）A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工 B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付解析：【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： 1、未按约定支付工程价款的
40、； 2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的； 3、不履行合同约定的协助义务的。 18.关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。（分数：1.00）A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制 D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告解析：19.根据合同法，应当采用书面形式的合同是（ ）。（分数：1.00）A.设备租赁合同B.建设工程合同 C.承揽合同D.货物买卖合同解析：【解析】合同法明确规定，当事人订立合同，有书面形式、
41、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用署名形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。建设工程合同应当采用书面形式。20.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位 D.应当由建设主管部门指定监理单位解析：【解析】建设工程质量管理条例规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。A
42、BD 都是“应当”，说法太绝对。21.根据民用建筑节能条例，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5 年内不得注册。（分数：1.00）A.3 个月以上 6 个月以下B.3 个月以上 1 年以下 C.6 个月以上 2 年以下D.1 年以上 3 年以下解析：【解析】民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5 年内不予注册。22.下列建设工程不良行为中
43、，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。（分数：1.00）A.超越本单位资质等级承揽工程的 B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的解析：【解析】资质不良行为认定标准： (1) 未取得资质征书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的； (2) 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的； (3) 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4) 未在规定期限内办理资质变更手续的； (5) 涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的； (6) 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的23.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未
44、按规定移交拣选文物，情节严重但不构成犯罪的，可处以（ ）罚款。（分数：1.00）A.1 千元以上 1 万元以下B.5 千元以上 5 万元以下 C.1 万元以上 10 万元以下D.5 万元以上 50 万元以下解析：【解析】文物保护法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： (1) 发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。 24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，
45、致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任 D.乙应自行承担货物损失解析：【解析】考了“代理的效力”和“多式联运合同”代理的效果由被代理人承担。多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处
46、理不包括（ ）。（分数：1.00）A.撤职B.降职C.刑罚D.行政拘留 解析：【解析】中华人民共和国安全生产法第九十一条：生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处十五日以下拘留构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。26.下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。（分数：1.00）A.双方签收的人民法院调解书 B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.方拒绝签收的仲裁调解书解析：【解析】具有强制执行力的调解书是司法机构出具的，一般是人民法院和仲裁
47、委员会，并经双方当事人签字后生效的调解书。27.工程项目质量安全第一责任人是（ ）。（分数：1.00）A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理 解析：【解析】施工项目负责人的安全生产责任主要是： 1、对建设工程项目的安全施工负责； 2、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程； 3、确保安全生产费用的有效使用； 4、根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患； 5、及时、如实报告生产安全事故情况。28.根据建筑法，开工报告制度是指（ ）。（分数：1.00）A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度 C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.
48、政府主管部门对施工企业开工条件的确认解析：【解析】教材在分析比较开工报告和监理开工报告的区别时指出了施工报告制度的性质属于政府部门的一种行政许可制度。29.建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的是（ ）。（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：30.下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力 解析：【解析】合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内
49、容： 1、请求仲裁的意思表示。 2、仲裁事项。 3、选定的仲裁委员会。 31.某矿山企业的如下工作安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是（ ）。（分数：1.00）A.安排怀孕 4 个月的李某夜班看护仪表 B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业解析：32.监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润 解析：【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。 经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的
