1、(A)建设工程法规及相关知识分类真题 9 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.关于合同成立地点的说法，正确的是_。 A.当事人不得约定合同成立地点 B.要约发出地点为合同成立地点 C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点（分数：2.00）A.B.C.D.2.关于合同成立时间的说法，正确的是_。 A.承诺生效时合同成立 B.口头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立 D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立（分数：2.00）A.B.C.D.3.甲乙双方在合同条款达
2、成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章，乙方于当月 8 日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月 18 日取得公证书。则该合同成立日期为当月_日。 A.8 B.4 C.18 D.24（分数：2.00）A.B.C.D.4.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月 10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月 30 日，甲收到该合同书，合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。则该合同成立时间是_。 A.2010 年 11 月 10 日 B.201
3、0 年 11 月 20 日 C.2010 年 11 月 30 日 D.2010 年 12 月 10 日（分数：2.00）A.B.C.D.5.因欺诈、胁迫订立的合同，_的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损害国家利益（分数：2.00）A.B.C.D.6.根据合同法，以下情形属于无效合同的是_。 A.当事人无履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式（分数：2.00）A.B.C.D.7.建设工程施工合同无效，将不会产生_的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金（分数
4、：2.00）A.B.C.D.8.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是_。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.罚金 D.折价补偿（分数：2.00）A.B.C.D.9.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是_。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同（分数：2.00）A.B.C.D.10.在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起_年内行使。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：2.00）A.B.C.D.11.可撤销合同被
5、撤销后，其法律后果是_。 A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效（分数：2.00）A.B.C.D.12.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予以追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是_。 A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同 C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理（分数：2.00）A.B.C.D.13.关于效力待定合同的说法，正确的是_。 A.善意相对人不享有撤销的权利 B.效力特定合同的相对人具有催告
6、权 C.效力待定合同是生效合同 D.效力待定合同是无效合同（分数：2.00）A.B.C.D.14.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为_。 A.无效 B.有效 C.效力特定 D.失效（分数：2.00）A.B.C.D.15.根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是_。 A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有
7、效代理的后果 D.超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同（分数：2.00）A.B.C.D.16.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的_。 A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止 D.附条件终止（分数：2.00）A.B.C.D.17.甲乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效。该合同是_。 A.附生效时间的合同 B.附生效条件的合同 C.附解除条件的合同 D.附终止时间的合同（分数：2.00）A.B.C.D.18.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔式起重机租赁合同，其中约
8、定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是_。 A.附条件合同，条件成就合同解除 B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除 D.附期限合同，期限届满合同生效（分数：2.00）A.B.C.D.19.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是_。 A. B. C. D.（分数：2.00）A.B.C.D.20.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按_履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行
9、时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格（分数：2.00）A.B.C.D.21.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在_履行。 A.给付货币一方所在地 B.收受货币一方所在地 C.合同签订地 D.被告所在地（分数：2.00）A.B.C.D.22.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，约定 6 月 1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货，双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是_。 A.应按合同约定的价格 4000
10、 元/吨结算 B.应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算 C.应当按新旧价格的平均值结算 D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同（分数：2.00）A.B.C.D.23.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是_。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同（分数：2.00）A.B.C.D.24.合同的权利义务终止，不影响合同中_条款的效力。 A.履行时间 B.履行地点 C.争议解决 D.质量检验（分数：2.00）A.B.C.D.25.甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由_承担违约责任。 A.甲公司向乙公司
11、B.乙公司自己 C.丙公司向乙公司 D.甲公司和丙公司共同向乙公司（分数：2.00）A.B.C.D.26.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是_。 A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系（分数：2.00）A.B.C.D.27.后履行合同义务的一方当事人出现_情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。 A.经营状况严重恶化 B.丧失商业信誉 C.企业负有巨额债务 D.转移资产以逃避债务（分数：2.00）A.B.C.D.28.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后 1 个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严
12、重恶化，供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供应商的行为属于行使_。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权（分数：2.00）A.B.C.D.29.分包人要求总承包人支付工程欠款 150 万元，总包人却以发包人尚有应付工程款 200 万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付 150 万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是_。 A.起诉没有法律依据 B.只能以总包人的名义起诉 C.只能起诉总包人 D.属于行使代位权（分数：2.00）A.B.C.D.30.甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司
13、150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是_。 A.刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C.刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D.代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：40.00)31.合同无效的原因有_。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的 C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益（分数：2.50）A.B.C.D.E.3
14、2.根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因_时免除自己责任的条款，该免责条款无效。 A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失 C.履行合同造成对方人身伤害 D.对方不履行合同义务造成损失 E.故意或重大过失造成对方财产损失（分数：2.50）A.B.C.D.E.33.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有_。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同（分数：2.50）A.B.C.D.E.34
15、.重大误解是导致合同变更与撤销的原因之一，重大误解的构成条件有_。 A.表意人因为误解作出了意思表示 B.表意人的误解是重大的 C.误解是由表意人自己的过失造成的 D.误解不应是表意人故意发生的 E.误解可以是表意人自己的有意造成的（分数：2.50）A.B.C.D.E.35.下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是_。 A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买 B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以 3 万元购买了一台市值仅 2000 元的笔记本电脑 C.甲在以 500 元价格向乙推销价值仅 30 元的手表，甲的朋友丙明知此表不值 500 元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上
16、，乙误信丙的话为真，购买了 3 块 D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股 15 元的价格购买了乙公司的股份 5000 股，但第二天乙公司的股票却跌至每股 10 元以下 E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降（分数：2.50）A.B.C.D.E.36.对于可撤销合同，具有撤销权的当事人_，撤销权消灭。 A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D.知道撤销事由后明
17、确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的（分数：2.50）A.B.C.D.E.37.限制民事行为能力人订立的以下合同为有效的有_。 A.买卖合同 B.无偿合同 C.经过法定代理人追认的合同 D.纯获利益的合同 E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同（分数：2.50）A.B.C.D.E.38.某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中_条款的效力。 A.全面履行 B.履约担保 C.结算和清理 D.争议解决 E.竣工验收（分数：2.50）A.B.C.D.E.39.下列情形中，属于合同继续履行例外的有_。 A.
18、债务人不同意履行 B.债务人公司分立 C.法律上不能履行 D.事实上不能履行 E.履行费用过高（分数：2.50）A.B.C.D.E.40.建设工程价款优先受偿权的范围是_。 A.施工工作人员的报酬 B.实际支付的建筑构配件价款 C.欠付工程价款的利息 D.实际支付的材料款 E.当事人未约定的垫资利息（分数：2.50）A.B.C.D.E.41.发包人具有下列_情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料，建筑构(配)件和设备不符合强制性标准的 C.施工现场安装摄像设备全
19、程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的（分数：2.50）A.B.C.D.E.42.致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括_。 A.发包人严重拖欠工程价款 B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准 C.发包人坚决要求工程设计变更 D.项目经理与总监理工程师积怨太深 E.要求承担保修责任期限过长（分数：2.50）A.B.C.D.E.43.建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括_。 A.因承包商资质不够导致的纠纷 B.因无权代理与表见代理导致的纠纷 C.因联合体承包导致的纠纷 D.因“挂靠”问题而产生的纠纷 E.因履约范围不清而产生的纠纷（分数：3.00）
20、A.B.C.D.E.44.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方_，可以终止履行。 A.经营状况严重恶化的 B.丧失商业信誉的 C.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的 D.有大量诉讼及仲裁案件的 E.转移财产、抽逃资金，以及逃避债务的（分数：3.50）A.B.C.D.E.45.应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方_，有权行使抗辩权。 A.经营状况严重恶化 B.法定代表人被追究刑事责任 C.丧失信誉 D.企业负有较大债务 E.转移财产试图躲避债务（分数：3.50）A.B.C.D.E.(A)建设工程法规及相关知识分类真题 9 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分
21、钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.关于合同成立地点的说法，正确的是_。 A.当事人不得约定合同成立地点 B.要约发出地点为合同成立地点 C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点 D.承诺生效地点为合同成立地点（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：考点 掌握合同的生效中的“合同成立地点” 根据合同法第 34 条规定，承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。2.关于合同成立时间的说法，正确的是_。 A.承诺生效时合同成立 B.口
22、头合同自交付标的物时成立 C.合同书自生效时成立 D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 掌握合同的生效中的“合同成立时间” 合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。根据合同法的规定，承诺生效时合同成立。确定合同成立时间，遵守如下规则：(1)当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。(2)当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终
23、正式承诺的意义。3.甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月 4 日签字盖章，乙方于当月 8 日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后 5 日合同生效，当月 18 日取得公证书。则该合同成立日期为当月_日。 A.8 B.4 C.18 D.24（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 掌握合同的生效中的“合同成立时间” 合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：(1)当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。(2)
24、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。4.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月 10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月 30 日，甲收到该合同书，合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。则该合同成立时间是_。 A.2010 年 11 月 10 日 B.2010 年 11 月 20 日 C.2010 年 11 月 30 日 D.2010 年 12 月 10 日（分数：2.
25、00）A.B. C.D.解析：考点 掌握合同的生效中的“合同成立时间” 合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：(1)当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。(2)当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。5.因欺诈、胁迫订立的合同，_的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损
26、害国家利益（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：考点 掌握无效合同中的“无效合同的原因” 根据合同法规定，因欺诈、胁迫而订立的合同应区分为两类：(1)以欺诈、胁迫的手段订立合同而损害国家利益的，应作为无效合同对待；(2)以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利益的，应作为可撤销合同处理，即被欺诈人、被胁迫人有权请求将合同撤销。6.根据合同法，以下情形属于无效合同的是_。 A.当事人无履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握无效合同中的“无效合同的原因” 根据合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：
27、(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。7.建设工程施工合同无效，将不会产生_的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：考点 掌握无效合同中的“合同无效的法律后果” 根据合同法规定，合同无效或者被撤销后的法律后果包括：(1)返还财产；(2)折价补偿；(3)收归国家所有；(4)赔偿损失
28、。8.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是_。 A.返还财产 B.赔偿损失 C.罚金 D.折价补偿（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握无效合同中的“合同无效的法律后果” 根据合同法规定，合同无效或者被撤销后的法律后果包括：(1)返还财产；(2)折价补偿；(3)收归国家所有；(4)赔偿损失。选项 C 罚金属于刑事法律后果。9.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是_。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同（分数：2.00）A.B. C.D.
29、解析：考点 掌握可变更、可撤销合同中的“导致合同变更与撤销的原因” 合同的变更、撤销是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。导致合同变更与撤销的原因包括：(1)重大误解；(2)显失公平；(3)因欺诈、胁迫而订立的合同；(4)乘人之危而订立的合同且未损害国家利益。选项 A 属于效力待定的合同；选项 C、选项 D 属于无效合同。10.在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起_年内行使。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：考点 掌握可变更、可撤销合同中的“撤销权行
30、使” 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。11.可撤销合同被撤销后，其法律后果是_。 A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握可变更、可撤销合同中的“撤销权行使” 可变更、可撤销合同被撤销后，其法律后果与无效合同后果相同。根据合同法第 58 条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责
31、任。12.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予以追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是_。 A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B.合同已经生效，甲应当履行合同 C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 掌握效力待定合同中的“效力待定合同的类型及其处理” 行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后仍以被代理人的名义与相对人订立合同，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内
32、予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。13.关于效力待定合同的说法，正确的是_。 A.善意相对人不享有撤销的权利 B.效力特定合同的相对人具有催告权 C.效力待定合同是生效合同 D.效力待定合同是无效合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握效力待定合同中的“效力待定合同的类型及其处理” 效力待定合同已经成立，其效力不确定，它既非有效，也非无效，而是处于悬而未决的不确定状态之中，既不同于有效合同，也不同于无效合同，也有别于可变更可撤销合同；效力待定合同的相对人在一个月内有要求被代理人予以追认的催
33、告权利。14.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为_。 A.无效 B.有效 C.效力特定 D.失效（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握效力待定合同中的“效力待定合同的类型及其处理” 无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。题中，租赁公司后来同意将该批模板卖给该建筑公司，即得到租赁公司的追认，因此建筑公司将模板先行处理的行为有效。15
34、.根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是_。 A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D.超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握效力待定合同中的“效力待定合同的类型及其处理” 效力待定合同的类型及其处理包括以下几种情形： (1)限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不
35、必经法定代理人追认。相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。 (2)行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。这是表见代理在合同领域的具体规定。 (3)法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。16.建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的_。 A.附条件解除 B.附期限解除 C.附期限终止
36、D.附条件终止（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 了解附条件和附期限合同中的“附条件合同” 附条件合同是指在合同中约定一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭根据的合同。合同法第 45 条规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。17.甲乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效。该合同是_。 A.附生效时间的合同 B.附生效条件的合同 C.附解除条件的合同 D.附终止时间的合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 了解附条件和附期限合同中的“附条件合同” 附条件合同是
37、指在合同中约定一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭根据的合同。合同法第 45 条规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。18.某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔式起重机租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是_。 A.附条件合同，条件成就合同解除 B.附条件合同，条件成就合同生效 C.附期限合同，期限届满合同解除 D.附期限合同，期限届满合同生效（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 了解附条件和附期限合同中的“附期限合同” 附期限合同是
38、指当事人在合同中设定一定的期限，并且把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。合同法第 46 条规定，当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。19.合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式正确的先后顺序是_。 A. B. C. D.（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：考点 掌握合同履行的规定中的“解决合同条款空缺的具体规定” 根据合同法第 61 条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等
39、内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。选项 D 排序正确。20.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按_履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 掌握合同履行的规定中的“解决合同条款空缺的具体规定” 依据合同法第 62 条规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第 61 条的规定仍不能确定的，适用下列规定：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依
40、法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。21.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在_履行。 A.给付货币一方所在地 B.收受货币一方所在地 C.合同签订地 D.被告所在地（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握合同履行的规定中的“解决合同条款空缺的具体规定” 依据合同法第 62 条规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第 61 条的规定仍不能确定的，适用下列规定：履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。22.某建筑公司向供
41、货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4000 元/吨，约定 6 月 1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整价格为 3400 元/吨，供货商急忙交货，双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是_。 A.应按合同约定的价格 4000 元/吨结算 B.应按国家确定的最新价格 3400 元/吨结算 C.应当按新旧价格的平均值结算 D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握合同履行的固定中的“解决合同条款空缺的具体规定”。 根据合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价
42、格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。23.合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是_。 A.侵权 B.预期违约 C.合法行为 D.单方解除合同（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握合同履行的规定中的“承担违约责任的特殊情形” 先期违约，也叫预期违约，是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。我国合同法规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。2
43、4.合同的权利义务终止，不影响合同中_条款的效力。 A.履行时间 B.履行地点 C.争议解决 D.质量检验（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握合同履行的规定中的“合同权利义务的终止” 合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。25.甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由_承担违约责任。 A.甲公司向乙公司 B.乙公司自己 C.丙公司向乙公司 D.甲公司和丙公司共同向乙公司（分数：2.00）A. B.C.D.解析：考点 掌握合同履行的规定中的“合同履行的主体” 根据合同
44、法规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。本题中甲公司是债务人，乙公司是债权人，丙公司是约定之外的第三人。26.不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是_。 A.债务人先履行合同 B.债权人先履行合同 C.双方同时履行合同 D.无先后关系（分数：2.00）A.B. C.D.解析：考点 掌握抗辩权中的“不安抗辩权” 不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。27.后履行合同义务的一方当事人出现_情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。 A.经
45、营状况严重恶化 B.丧失商业信誉 C.企业负有巨额债务 D.转移资产以逃避债务（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握抗辩权中的“不安抗辩权” 不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。根据合同法第 68 条的规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。28.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工
46、程竣工验收后 1 个月内支付材料款。期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供应商的行为属于行使_。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权（分数：2.00）A.B.C. D.解析：考点 掌握抗辩权中的“不安抗辩权” 不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。根据合同法第 68 条的规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约
