1、(A)建设工程法规及相关知识-8-1 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由_负总责。 A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.工程监理单位（分数：2.00）A.B.C.D.2.在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是_。 A.安全生产责任制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产教育制度 D.安全生产培训制度（分数：2.00）A.B.C.D.3.在某个工程项目中，甲为施工单位，乙为设计单位，施工时建筑的主体结构因设计原因出现了质量
2、缺陷，则下列关于该建筑质量保修事宜的说法正确的是_。 A.由于设计出现问题，甲可以拒绝保修 B.甲仅负责保修，乙应承担此笔保修费用 C.全部由乙自行解决 D.甲不仅要负责保修，还要承担保修费用（分数：2.00）A.B.C.D.4.甲公司开发一新项目，但资金不足准备向乙公司借款，则下列说法正确的是_ A.甲与乙应订立书面合同 B.此借款行为属于不要式法律行为 C.甲公司信誉良好，乙公司与其订立口头合同即可 D.此借款行为属于违法行为（分数：2.00）A.B.C.D.5.建设单位与施工单位就某新建项目进行协商，预计工期 18 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于合同价的_。 A.2%
3、 B.20% C.3% D.30%（分数：2.00）A.B.C.D.6.如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应_。 A.向原发证机关声明作废并申请补办 B.向原发证机关申请注销，待许可证有效期满后补发 C.由原发证机关通报作废，按规定罚款后补发 D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后申请补办（分数：2.00）A.B.C.D.7.下列方式不属于要约邀请的是_。 A.招标公告 B.一般商业广告 C.招股说明书 D.食品标价（分数：2.00）A.B.C.D.8.某施工企业在建工程发生事故，被省建设厅罚款 200 万元，该企业对此处罚不服申请行政复议，应当自知道该处罚之日起_提出。 A.30 天
4、内 B.60 天内 C.半年内 D.1 年内（分数：2.00）A.B.C.D.9.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向_人民法院提出书面异议。 A.原审 B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地（分数：2.00）A.B.C.D.10.合同的成立意味着_。 A.合同已经具有法律效力 B.当事人双方对合同内容达成一致 C.合同符合法律规定 D.合同受到法律保护（分数：2.00）A.B.C.D.11.某工程完工后发现承包人施工质量不合格，发包人要求承包人维修，维修后经过验收认定为质量合格，以下说法不正确的是_。 A.发包人要求承包人承担维修费用，应予以支持 B.承包人
5、请求支付工程款应予以支持 C.承包人请求支付工程款不予支持 D.承包人请求支付维修费用不予支持（分数：2.00）A.B.C.D.12.工程设计图属于知识产权中的_。 A.著作权 B.专利权 C.商标权 D.邻接权（分数：2.00）A.B.C.D.13.关于下列施工纠纷案件不予以支持的是_。 A.当事人约定，发包人收到施工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的 B.建设工程施工合同无效，但经建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的 C.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在竣工验收前取得相应
6、资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的 D.经修复后建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的（分数：2.00）A.B.C.D.14.以下关于工程监理法律责任说法错误的是_。 A.工程监理单位允许其他单位以本单位名义承揽工程的，对工程监理单位处以合同约定的监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款 B.监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业一年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，五年内不予注册 C.与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的处合同约定的监理酬金 25%以上 50%以下的罚款 D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，处 5
7、0 万以上 100 万以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书（分数：2.00）A.B.C.D.15.根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由_支付。 A.总包单位与分包单位按比例共同 B.分包单位 C.建设单位 D.总包单位（分数：2.00）A.B.C.D.16.建筑工程合同应以_为合同履行地。 A.施工行为地 B.合同签订地 C.被告住所地 D.原告住所地（分数：2.00）A.B.C.D.17.按照我国现行规定，建筑业企业资质分为_三个序列。 A.工程总承包、施工总承包和专业分包 B.工程总承包、专业分包和劳务分包 C.施工总承包、专业分包和劳务分包 D.
8、施工总承包、专业承包和劳务分包（分数：2.00）A.B.C.D.18.实用新型外观设计专利的专利年限，自申请之日起_年。 A.10 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A.B.C.D.19.建筑工程质量保修书中应当明确建设工程的保修范围_和保修责任等。 A.保修人员 B.保修费用 C.保修期限 D.保修方法（分数：2.00）A.B.C.D.20.王某自己组建的施工队没有资质，经人介绍，挂靠在甲公司承包工程，则下列选项中符合建筑法有关规定的是_。 A.王某不能在其挂靠的甲公司资质许可的业务范围承揽工程 B.王某可以借用甲公司的营业执照，但不能以自己的名义承揽工程 C.王某可以使用甲公司
9、的资质证书，并在其证书的资质范围内承揽业务 D.甲公司可以允许王某使用其公司的资质证书，但不能以甲公司名义承揽工程（分数：2.00）A.B.C.D.21.某企业未取得建筑业企业资质证书就承揽某教学楼改造工程，根据规定有关部门可以对其进行_。 A.没收违法所得 B.限期改正 C.责令停业整顿 D.警告（分数：2.00）A.B.C.D.22.甲乙双方签订合同，定金为 30 万元，但由于给付定金的一方违约合同被迫中止，此时收定金一方应返还给对方的金额为_。 A.0 元 B.15 万元 C.30 万元 D.60 万元（分数：2.00）A.B.C.D.23.某施工现场安装施工起重机械，整体提升脚手架等自
10、升式架设设备必须由_承担。 A.承包单位 B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位 D.设备出租的单位（分数：2.00）A.B.C.D.24.用人单位_的，劳动者可以立即解除合同。 A.面临倒闭 B.业务转型 C.强令指挥劳动者冒险作业 D.要求劳动者做其不擅长的工作（分数：2.00）A.B.C.D.25.某改建项目计划将原有 18 层住宅楼拆除后，改建为商用建筑，建设单位应当在拆除工程施工_日前，将材料上报有关部门备案。 A.10 B.15 C.30 D.60（分数：2.00）A.B.C.D.26.某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程
11、质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为_。 A.费用和工期损失由业主承担 B.费用和工期损失由承包商承担 C.费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D.费用由业主承担，工期不予顺延（分数：2.00）A.B.C.D.27.商业银行与投资商签订了担保合同，双方没有约定保证方式，此时应按照_。 A.一般保证承担保证责任 B.连带责任保证承担保证责任 C.部分连带责任保证承担保证责任 D.由双方认定的第三方确定保证责任（分数：2.00）A.B.C.D.28.下列不能成为保证人的是_。 A.村民委员会 B.经营联合社 C.高等院校 D.商业银行（分数：2.00）A.B.C.D.29.某企业未按
12、时纳税，根据税收征收管理法的有关规定，税务机关可以从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款_的滞纳金。 A.万分之五 B.千分之五 C.万分之三 D.千分之三（分数：2.00）A.B.C.D.30.因企业分立而新设立的建筑企业，其资质等级应该按_。 A.原企业的资质等级确定 B.降低一级原企业的资质等级确定 C.最低资质等级核定 D.实际达到的资质条件核定（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：40.00)31.张某向李某发出要约，李某如期收到，则下列选项中，会使要约失效的情况包括_。 A.李某打电话给张某拒绝该要约 B.李某发出承诺前通知李某撤销该要约 C.张某
13、依法撤回要约 D.承诺期限届满，李某未做出承诺 E.李某对要约的内容做出实质性变更（分数：4.00）A.B.C.D.E.32.知识产权的特性主要表现在_。 A.保护性 B.地域性 C.时间性 D.专有性 E.双重性（分数：4.00）A.B.C.D.E.33.以下分部分项工程需要编制专项施工方案的是_。 A.脚手架工程 B.房心回填工程 C.模板工程 D.基坑支护工程 E.混凝土工程（分数：4.00）A.B.C.D.E.34.建造师的执业范围包括_。 A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.从事其他施工活动的管理工作 C.开展建设项目施工管理的培训工作 D.地方政府规定的其他业务 E.法律、行政
14、法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务（分数：4.00）A.B.C.D.E.35.民事法律关系的终止包括_。 A.权利终止 B.自然终止 C.义务终止 D.违约终止 E.协议终止（分数：4.00）A.B.C.D.E.36.下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有_。 A.要约生效的地点就是合同成立的地点 B.承诺生效的地点就是合同成立的地点 C.通过电子邮件形式订立的合同，收件人电脑所在地为合同成立的地点 D.双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点 E.合同采用书面形式订立的，当事人双方签字盖章的地点为合同成立的地点（分数：4.00）A.B.C.D.E.37.同定总价合同适
15、用范围_。 A.合同条件中双方的权利义务十分明确，合同条件完备 B.工程规模小 C.工期一年以内 D.技术复杂 E.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.承担民事责任的方式主要有_。 A.返还财产 B.停止侵害 C.恢复原状 D.赔礼道歉 E.处以罚款（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有_。 A.制定安全生产规章制度 B.对建设工程酌安全施工负责 C.及时、如实报告生产安全事故 D.确保安全生产费用的有效使用 E.落实安全生产责任制（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.建设
16、工程在超过合理使用年限后需要继续使用，应当委托_鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。 A.有相应资质等级的设计单位 B.有相应资质等级的建设单位 C.有相应资质等级的施工单位 D.有相应资质等级的勘察单位 E.有相应资质等级的监理单位（分数：4.00）A.B.C.D.E.(A)建设工程法规及相关知识-8-1 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由_负总责。 A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.工程监理单
17、位（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程实施总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位向总包单位负责，服从总包单位对施工现场的安全生产管理。2.在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是_。 A.安全生产责任制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产教育制度 D.安全生产培训制度（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。3.在某个工程项目中，甲为施工单位，乙为设计单位，施工时建筑的主体结构因设计原因出现了质量缺陷，则下列关于该建筑质量保修事宜的说法正确的是_。 A.由于设计出现问题，甲
18、可以拒绝保修 B.甲仅负责保修，乙应承担此笔保修费用 C.全部由乙自行解决 D.甲不仅要负责保修，还要承担保修费用（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 =建设工程质量管理条例规定：建设工程在保修范同和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。不属于施工单位的责任，只要在保修范围内，均由施工单位履行保修义务，不得推诿扯皮，对于保修费用则有质量缺陷的责任方承担。4.甲公司开发一新项目，但资金不足准备向乙公司借款，则下列说法正确的是_ A.甲与乙应订立书面合同 B.此借款行为属于不要式法律行为 C.甲公司信誉良好，乙公司与其订立口头合同即可 D.此借款
19、行为属于违法行为（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 根据合同法规定借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。这个条款规定了自然人之间的借款属于不要式法律行为，有没有书面形式的合同均可。而非自然人之间的借款则属于要式法律行为，必须采用书面形式。5.建设单位与施工单位就某新建项目进行协商，预计工期 18 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于合同价的_。 A.2% B.20% C.3% D.30%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 建设工程施工许可管理办法规定：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过一年的，到位资
20、金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函嫦娥或者其他第三方担保。6.如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应_。 A.向原发证机关声明作废并申请补办 B.向原发证机关申请注销，待许可证有效期满后补发 C.由原发证机关通报作废，按规定罚款后补发 D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后申请补办（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产：许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。7.下列方式不属于要约邀请的
21、是_。 A.招标公告 B.一般商业广告 C.招股说明书 D.食品标价（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 要约邀请也称“邀约引诱”，是指行为人做出的邀请他方向自己发出要约的意思表示。是为了引发邀约，而本身不是邀约，例如，招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等。8.某施工企业在建工程发生事故，被省建设厅罚款 200 万元，该企业对此处罚不服申请行政复议，应当自知道该处罚之日起_提出。 A.30 天内 B.60 天内 C.半年内 D.1 年内（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 一般行政复议期限为 60 天，但如果情况特殊，可以延长，但不超过 30 天。9.
22、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向_人民法院提出书面异议。 A.原审 B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，人民法院应当自收到书面异议之日起 15 日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起 10 日内向上一级人民法院申请复议。10.合同的成立意味着_。 A.合同已经具有法律效力 B.当事人双方对合同内容达成一致 C.合同符合法律规定 D.合同受到法律保护
23、（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 合同成立只意味着当事人之间已经就合同的内容达成一致，这就是合同成立的根本标志。但是合同能否产生法律效力还要看它是否符合法律规定。只有符合法律规定的合同才会受到法律的保护，才具有法律效力。11.某工程完工后发现承包人施工质量不合格，发包人要求承包人维修，维修后经过验收认定为质量合格，以下说法不正确的是_。 A.发包人要求承包人承担维修费用，应予以支持 B.承包人请求支付工程款应予以支持 C.承包人请求支付工程款不予支持 D.承包人请求支付维修费用不予支持（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人请求支付工
24、程款的，不予支持。12.工程设计图属于知识产权中的_。 A.著作权 B.专利权 C.商标权 D.邻接权（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 著作权，又称版权，是指文学，艺术和科学作品的作者及其相关主题对作品所享有的人身权利和财产权利。根据著作权法及其实施条例的规定，作品的种类有很多种。其中，在工程建设领域比较常见的，除文字作品外，还主要包括美术作品、建筑作品、工程设计图等。13.关于下列施工纠纷案件不予以支持的是_。 A.当事人约定，发包人收到施工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的 B.建设工程施工合同无效，
25、但经建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的 C.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在竣工验收前取得相应资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的 D.经修复后建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在竣工验收前取得相应资质等级的，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。14.以下关于工程监理法律责任说法错误的是_。 A.工程监理单位允许其他单位以本单位名义承揽工程的，对工程监理单位处以合同约定的监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款 B.监理
26、工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业一年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，五年内不予注册 C.与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的处合同约定的监理酬金 25%以上 50%以下的罚款 D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，处 50 万以上 100 万以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 监理工程单位有下列行为之一的，责令改正，处 50 万以上 100 万以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：1与建设单位或者施工单位串通，弄虚作似、降低工
27、程质量的；2将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。15.根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由_支付。 A.总包单位与分包单位按比例共同 B.分包单位 C.建设单位 D.总包单位（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据建筑法规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害的保险，支付保险费用。建设工程安全生产管理条例进一步规定，意外伤害保险费用由施工单位支付。实行总承包的，由总包单位支付意外伤害保险费。16.建筑工程合同应以_为合同履行地。 A.施工行为地 B.合同签订地 C.被告住所地 D.原告住所地（分数：2.0
28、0）A. B.C.D.解析：解析 建筑工程合同以施工行为地为合同履行地。17.按照我国现行规定，建筑业企业资质分为_三个序列。 A.工程总承包、施工总承包和专业分包 B.工程总承包、专业分包和劳务分包 C.施工总承包、专业分包和劳务分包 D.施工总承包、专业承包和劳务分包（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 按照我国现行规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。18.实用新型外观设计专利的专利年限，自申请之日起_年。 A.10 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 专利法第 42 条规定：发明专利权的期限为 20 年，实用新
29、型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，均自申请日起计算。19.建筑工程质量保修书中应当明确建设工程的保修范围_和保修责任等。 A.保修人员 B.保修费用 C.保修期限 D.保修方法（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 工程质量保修书也是一种合同，是发承包双方就保修范围、保修期限和保修责任等设立权利义务的协议，集中体现了承包单位对发包单位的工程质量保修承诺。20.王某自己组建的施工队没有资质，经人介绍，挂靠在甲公司承包工程，则下列选项中符合建筑法有关规定的是_。 A.王某不能在其挂靠的甲公司资质许可的业务范围承揽工程 B.王某可以借用甲公司的营业执照，但不能以自己的名义承揽工程
30、C.王某可以使用甲公司的资质证书，并在其证书的资质范围内承揽业务 D.甲公司可以允许王某使用其公司的资质证书，但不能以甲公司名义承揽工程（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 根据建筑法规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。21.某企业未取得建筑业企业资质证书就承揽某教学楼改造工程，根据规定有关部门可以对其进行_。 A.没收违法所得 B.限期
31、改正 C.责令停业整顿 D.警告（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑业企业资质管理规定第三十三条规定：未取得建筑业企业资质证书承揽工程的，予以取缔，并处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款；有违法所得的，予以没收。22.甲乙双方签订合同，定金为 30 万元，但由于给付定金的一方违约合同被迫中止，此时收定金一方应返还给对方的金额为_。 A.0 元 B.15 万元 C.30 万元 D.60 万元（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 给付定金一方不履行合同义务的，无权要求返还定金。接受定金方不履行合同义务的，双倍返还定金。23.某施工现场安装施工起重机械，整体提升脚手架等
32、自升式架设设备必须由_承担。 A.承包单位 B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位 D.设备出租的单位（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。24.用人单位_的，劳动者可以立即解除合同。 A.面临倒闭 B.业务转型 C.强令指挥劳动者冒险作业 D.要求劳动者做其不擅长的工作（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安
33、全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不须事先告知用人单位。25.某改建项目计划将原有 18 层住宅楼拆除后，改建为商用建筑，建设单位应当在拆除工程施工_日前，将材料上报有关部门备案。 A.10 B.15 C.30 D.60（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 安全生产管理条例规定：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。26.某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费
34、用和工期处理为_。 A.费用和工期损失由业主承担 B.费用和工期损失由承包商承担 C.费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D.费用由业主承担，工期不予顺延（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承保人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此次发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。27.商业银行与投资商签订了担保合同，双方没有约定保证方式，此时应按照_。 A.一般保证承担保证责任 B.连带责任保证承担保证责任 C.部分连
35、带责任保证承担保证责任 D.由双方认定的第三方确定保证责任（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 保证方式分为一般保证和连带保证责任两种，当事人对保证方式没有约定，则按连带责任保证承担保证责任。28.下列不能成为保证人的是_。 A.村民委员会 B.经营联合社 C.高等院校 D.商业银行（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 担保法规定，国家机关不得为保证人，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人，企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。村民委员会、经济联合社不属于上述禁止范围，它们依法可以作为保证人。29.某企业未按时纳税，根据税收征收管理法的有关规
36、定，税务机关可以从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款_的滞纳金。 A.万分之五 B.千分之五 C.万分之三 D.千分之三（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 根据税收征收管理办法的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月，纳税人未按规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限缴纳税款的，税务机关除责令期限缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。30.因企业分立而新设立的建筑企业，其资质等级应该按_。 A.原企业的资质等级确定 B.降低一级原企业的资质等级确定 C.最低资质等级核定 D.实际达到的资质条件核定（分数
37、：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照建筑业企业资质管理规定规定的审批管理程序重新核定。二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：40.00)31.张某向李某发出要约，李某如期收到，则下列选项中，会使要约失效的情况包括_。 A.李某打电话给张某拒绝该要约 B.李某发出承诺前通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约 D.承诺期限届满，李某未做出承诺 E.李某对要约的内容做出实质性变更（分数：4.00）A. B. C.D. E. 解析：解析 根据合同法中关于要约的撤回与要约消灭的相关规定，要约的撤回发生在要约生效之前。32.知识产权
38、的特性主要表现在_。 A.保护性 B.地域性 C.时间性 D.专有性 E.双重性（分数：4.00）A.B. C. D. E. 解析：解析 知识产权是民事主体对智力成果依法享有的专有权利。其特性包括：双重性，专有性，地域性，时间性。33.以下分部分项工程需要编制专项施工方案的是_。 A.脚手架工程 B.房心回填工程 C.模板工程 D.基坑支护工程 E.混凝土工程（分数：4.00）A. B.C. D. E.解析：解析 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对以下达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案：1基坑支护与降水工程；2土方开挖工程；3模板工程；4
39、起重吊装工程；5脚手架工程；6拆除、爆破工程；7国务院行政主管部分或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。34.建造师的执业范围包括_。 A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.从事其他施工活动的管理工作 C.开展建设项目施工管理的培训工作 D.地方政府规定的其他业务 E.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务（分数：4.00）A. B. C.D.E. 解析：解析 建造师的执业范围：1担任建设工程项目施工的项目经理；2从事其他施工活动的管理工作；3法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。35.民事法律关系的终止包括_。 A.权利终止 B.自然终止 C.义务终止
40、D.违约终止 E.协议终止（分数：4.00）A.B. C.D. E. 解析：解析 民事法律关系的终止包括：自然终止，协议终止和违约终止。36.下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有_。 A.要约生效的地点就是合同成立的地点 B.承诺生效的地点就是合同成立的地点 C.通过电子邮件形式订立的合同，收件人电脑所在地为合同成立的地点 D.双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点 E.合同采用书面形式订立的，当事人双方签字盖章的地点为合同成立的地点（分数：4.00）A.B. C.D. E. 解析：解析 根据合同法规定：承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主
41、营业地为合同成立的地点。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。37.同定总价合同适用范围_。 A.合同条件中双方的权利义务十分明确，合同条件完备 B.工程规模小 C.工期一年以内 D.技术复杂 E.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确（分数：4.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 固定总价合同适用于以下情况：(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；(3)工程结构和技术简单，风险小；(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核
42、工程量，分析招标文件，拟订施工计划；(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备，期限短(1 年以内)。38.承担民事责任的方式主要有_。 A.返还财产 B.停止侵害 C.恢复原状 D.赔礼道歉 E.处以罚款（分数：4.00）A. B. C. D. E.解析：解析 承担民事责任的方式主要有：(一)停止侵害；(二)排除妨碍；(三)消除危险；(四)返还财产；(五)恢复原状；(六)修理、重作、更换；(七)赔偿损失；(八)支付违约金；(九)消除影响、恢复名誉；(十)赔礼道歉。39.根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有_。 A.制定安全生产规章制度 B.对建设工程酌安全施工负
43、责 C.及时、如实报告生产安全事故 D.确保安全生产费用的有效使用 E.落实安全生产责任制（分数：4.00）A.B. C. D. E. 解析：解析 施工项目经理的安全职责有：1对建设工程项目的安全施工负责；2落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；3确保安全生产费用的有效使用；4根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全隐患；5及时、如实报告生产安全事故。40.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用，应当委托_鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。 A.有相应资质等级的设计单位 B.有相应资质等级的建设单位 C.有相应资质等级的施工单位 D.有相应资质等级的勘察单位 E.有相应资质等级的监理单位（分数：4.00）A. B.C.D. E.解析：解析 根据建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应委托有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。
