1、(A)建筑工程管理与实务-建筑工程项目施工管理(十)及答案解析(总分：99.92，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：6，分数：12.00)1.关于建筑工程成本加酬金合同模式的应用，下列说法正确的是_。 A.业主需承担项目实际发生的一切费用 B.业主对工程总造价易控制 C.适用于项目风险较小的工程 D.承包单位报酬往往很高（分数：2.00）A.B.C.D.2.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于_d。 A.10 B.20 C.30 D.40（分数：2.00）A.B.C.D.3.下列建筑工程施工索赔的计算方法中，属于工期索赔
2、的计算方法是_。 A.网络分析法 B.经验法 C.总费用法 D.分项法（分数：2.00）A.B.C.D.4.总价合同的风险是偏于承包商，相对发包方有利，常被发包方所采用，通过公开招标(或议标)选择满意的承包商。它适宜的项目不包括_。 A.工程量小的中小型建筑工程项目 B.结构简单的中小型建筑工程项目 C.工期短的中小型建筑工程项目 D.新型的工程项目（分数：2.00）A.B.C.D.5.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_d 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.10 B.20 C.30 D.40（分数：2.00）A.B.C.D.6.对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修
3、改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少_d 前，以书面形式通知所有招标文件收受人该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 A.5 B.15 C.20 D.25（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：4，分数：8.00)7.依据招标投标法，下列工程中，必须进行招标的是_。 A.施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上 D.施工单项合同估算价在 100 万元人民币以上 E.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估
4、算价在 30 万元人民币以上（分数：2.00）A.B.C.D.E.8.费用索赔计算方法包括_。 A.总费用法 B.比例分析法 C.网络分析法 D.分项法 E.按照索赔事件实际增加的天数（分数：2.00）A.B.C.D.E.9.关于建筑工程施工投标条件与程序，下列说法中，正确的是_。 A.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 B.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点 C.招标人收到投标文件后，应当签收并开启保存 D.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 E.投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞
5、争，损害招标人或者其他投标人的合法权益（分数：2.00）A.B.C.D.E.10.关于建筑工程分包合同，下列表述中，正确的是_。 A.劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务 B.专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程 C.严禁个人承揽分包工程业务 D.房屋建筑工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包 E.分包合同发生重大变更的，分包工程发包人应当自变更后 10 个工作日内，将变更协议送原备案机关备案（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B案例分析题/B(总题数：11，分数：79.90)某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决
6、定采取邀请招标方式。招标人于 2013 年 3月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2013 年4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间，2013 年 5 月 10 日发出中标通知书日。在 2013 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于2013 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2013 年 4 月 23 日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成，其中当地招标投标监督办公室 1 人，公证处 1 人，招标人
7、1 人，技术、经济专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D 企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E 企业对某分项工程报价有漏项。招标人于 2013 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书，双方于 2013 年 6 月12 日签订了书面合同。问题（分数：20.00）(1).该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。（分数：5.00）_(2).分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业的投标文件应如何处理?并说明理由。（分数：5.00）_(3).指出评标委员会人员组成的不妥之处。（分数：5.00）_(4).指出招标
8、人与中标企业 6 月 12 日签订合同是否妥当，并说明理由。（分数：5.00）_某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。(1)投标准备时间为 15d。(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。问题（分数：24.
9、00）(1).该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。（分数：4.00）_(2).施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。（分数：4.00）_(3).勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?（分数：4.00）_(4).投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?（分数：4.00）_(5).投标文件应包括哪些内容?（分数：4.00）_(6).投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。（分数：4.00）_某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F 六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2010年
10、10 月 20 日下午 17：30 为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金 20 万元。在 2010 年 10 月 20 日，A、B、C、D、F 五家投标单位在下午 17：30 前将投标文件送达，E 单位在次日上午 8：00 送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在 10 月 20 日上午 10：25 时，B 单位向招标人递交了一份投标价格下降 5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了 A、B、C、D、F 承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现 C 单位的标袋密封处仅
11、有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有 4 人组成，其中招标人代表 2 人，经济专家 1 人，技术专家 1 人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定 A 单位为中标单位。问题（分数：20.00）(1).在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。（分数：4.00）_(2).B 单位向招标人递交的书面说明是否有效?（分数：4.00）_(3).在开标后，招标人应对 C 单位的投标书作何处理?为什么?（分数：4.00）_(4).投标书在哪些情况下可作为废标处理?（分数：4.00）_(5).招标人对 E 单位的投标书作废标处理是否正确?理由是
12、什么?（分数：4.00）_某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作，合同工期 360d。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180d。通过相互的协调，编制的网络进度计划如图所示。（分数：1.20）(1).施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。（分数：0.40）_(2).如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期 1d 补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误 1d 罚款 6000 元。计算施工
13、单位应得的工期与费用补偿各是多少?（分数：0.40）_(3).该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为 180 元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? (注：计算结果保留一位小数。)（分数：0.40）_某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务
14、，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题（分数：2.00）(1).本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理
15、由。（分数：0.40）_(2).甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?（分数：0.40）_(3).工程存在严重质量问题的责任应如何划分?（分数：0.40）_(4).根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：0.40）_(5).某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。 (1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。 (2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延
16、期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h 内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的 24h 内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。 (3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。 (4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 (5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期
17、应予顺延。 (6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后 3d 按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。 问题 依据建筑法等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。（分数：0.40）_某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积 5000m2，预算投资 400 万元，建设工期为 10 个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照招标投标法和建筑法的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投
18、标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中 A、B、D 单位为二级资质，C 单位为三级资质，E 单位为一级资质，而 C 单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C 单位拟准备组成联合体投标，经 C 单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让 C 与 A 联合承包工程，并明确向 A 暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予 B 单位。A 为了获得该项工程，同意了与 C 联合承包该工程，并同意将停车楼交给 C 单位施工。于是 A 和 C 联合投标获得成功。A 与建设单位签订了“建设工程施工合同”，A
19、 与 C 也签订了联合承包工程的协议。问题（分数：1.60）(1).简述施工招标的公开招标程序。（分数：0.40）_(2).在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?（分数：0.40）_(3).从上述资料来看，A 和 C 组成的投标联合体是否有效?为什么?（分数：0.40）_(4).通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?（分数：0.40）_某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同；与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了
20、一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。事件 1：A 公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的 10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件 2：由于 A 公司在现场施工时间拖延 5d，造成 B 公司的开工时间相应推迟了 5d，B 公司向 A 公司提出了索赔。事件 3；顶层结构楼板吊装后，A 公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C 公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上 9 层楼顶的设
21、想落空后，提出用 A 公司的卷扬机运送，A 公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C 公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C 公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。问题（分数：1.60）(1).事件 1 中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?（分数：0.40）_(2).事件 2 中 B 公司向 A 公司提出索赔是否正确?如不正确，说明正确的做法。（分数：0.40）_(3).事件 3 中 C 公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。（分数：0.40）_(4).根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?（分数：0
22、.40）_某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为 3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为 3450 万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件。事件 1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了 8 家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。事件 2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了 2600 万元。事件 3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。事件 4：招标文件中规定，从招标文件发放
23、之日起，在 15d 内递交投标文件。事件 5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。问题（分数：2.40）(1).该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。（分数：0.40）_(2).事件 1 中，招标人的做法是否正确?为什么?（分数：0.40）_(3).就事件 2，谈谈你对这一说明的理解?（分数：0.40）_(4).事件 3 中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。（分数：0.40）_(5).事件 4 的规定是否妥当?说明理由。（分数：0.40）_(6).事件 5 中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?（分数：0.40）_某大厦工程项目，建设
24、单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修工程公司。该装饰装修工程合同与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件。事件 1：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。事件 2：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织、建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。事件 3：为了使水泥浆更具黏结力，旋喷桩在旋喷前 3h 对水泥浆进行搅拌。事件 4：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回
25、填土的含水量，并对其进行了控制。问题（分数：3.92）(1).该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处，并改正。（分数：0.56）_(2).建设工程施工合同文本由哪几部分组成?该文本的三个附件分别是什么?（分数：0.56）_(3).判断施工总承包单位对在施工过程中发生的事件是否妥当，不妥当，请改正。（分数：0.56）_(4).基坑验槽时，应重点观察哪些部位?（分数：0.56）_(5).基坑回填土施工结束后应检查哪些项目，并使其满足设计和规范要求?（分数：0.56）_(6).旋喷地基质量可采用哪些方法进行检验?（分数：0.56）_(7).某豪华酒店工程项目，18 层框架混凝土结构，全现浇
26、混凝土楼板，主体工程已全部完工，经验收合格。进入装饰装修施工阶段，该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务，装饰装修工程施工工期为 150d，装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸，该装饰装修工程采用固定总价合同，合同总价为720 万元。 该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补，在采用掺有水泥拌和料做踢脚线时，用石灰浆进行打底，木、竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行。对地面工程施工采用的水泥凝结时间和强度进行复验后开始使用。 在水磨石整体面层施工过程中，采用同类材料以分格条设置镶边。 问题 1该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是
27、否妥当?为什么? 2建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为哪几类? 3判断该装饰公司在酒店装修施工过程中采取的施工方法存在哪些不妥当之处，并说出正确的做法。 4按照建筑装饰装修工程质量验收规范和民用建筑工程室内环境污染控制规范的规定，一般情况下，装饰装修工程中应对哪些进场材料的种类和项目进行复验?（分数：0.56）_与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图所示。（分数：1.60）(1).在不考虑事件 1、2、3 的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?（分数：0.40）_(2).在
28、不考虑事件 1、2、3 的情况下，该工程的总工期是多少天?（分数：0.40）_(3).乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。（分数：0.40）_(4).工作 B 的结算价是多少?（分数：0.40）_某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按建设工程施工合同(示范文本)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同中约定开工日期为 2012 年 3 月 1 日，乙方每月 25 日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月 8 日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监
29、理。乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排。(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。2012 年 5 月 15 日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要 4 月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对 4 月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即
30、停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”问题（分数：1.60）(1).逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。（分数：0.40）_(2).指出乙方停止施工以催要 4 月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。（分数：0.40）_(3).丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。（分数：0.40）_(4).
31、乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。（分数：0.40）_(A)建筑工程管理与实务-建筑工程项目施工管理(十)答案解析(总分：99.92，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：6，分数：12.00)1.关于建筑工程成本加酬金合同模式的应用，下列说法正确的是_。 A.业主需承担项目实际发生的一切费用 B.业主对工程总造价易控制 C.适用于项目风险较小的工程 D.承包单位报酬往往很高（分数：2.00）A. B.C.D.解析：2.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于_d。 A.10 B.20 C.30 D.40（分
32、数：2.00）A.B. C.D.解析：3.下列建筑工程施工索赔的计算方法中，属于工期索赔的计算方法是_。 A.网络分析法 B.经验法 C.总费用法 D.分项法（分数：2.00）A. B.C.D.解析：4.总价合同的风险是偏于承包商，相对发包方有利，常被发包方所采用，通过公开招标(或议标)选择满意的承包商。它适宜的项目不包括_。 A.工程量小的中小型建筑工程项目 B.结构简单的中小型建筑工程项目 C.工期短的中小型建筑工程项目 D.新型的工程项目（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：5.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_d 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.10
33、B.20 C.30 D.40（分数：2.00）A.B.C. D.解析：6.对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少_d 前，以书面形式通知所有招标文件收受人该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 A.5 B.15 C.20 D.25（分数：2.00）A.B. C.D.解析：二、B多项选择题/B(总题数：4，分数：8.00)7.依据招标投标法，下列工程中，必须进行招标的是_。 A.施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上 D.施工单项合同估算价在 100 万元人民币以上 E.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 30 万元人民币以上（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：8.费用索赔计算方法包括_。 A.总费用法 B.比例分析法 C.网络
